договор подряда №______.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____________.
г. Киров
«___»________2015 г.
МУП «Горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
К.М.Петропавловского, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
»,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора
, действующего на основании
, с другой стороны, на основании решения комиссии (протокол № от
г.) заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 «Подрядчик» обязуется выполнить с использованием своих материалов и средств по заданию
(заявке) «Заказчик» работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия при точном
соблюдении технологии восстановления, а «Заказчик» обязуется принять результаты
выполненных работ и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего договора.
1.2 Объемы и виды работ, подлежащие выполнению согласно настоящему договору определены
сметой, которая после ее согласования «Заказчиком» является неотъемлемой частью настоящего
Договора. Точные объемы и виды работ определяются «Заказчиком» по каждому месту
нахождения раскопок в заявке, после чего составляется двухсторонний акт выполненных работ
по восстановлению дорожной одежды.
Данный акт, после его подписания, является неотъемлемой частью договора.
1.3 «Заказчик» не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала производства работ направляет
«Подрядчику» письменную заявку, а также схему раскопки с указанием места и вида работ.
1.4 В течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения заявки, «Подрядчик» уведомляет
«Заказчика» о принятии заявки и готовности принятия объекта для производства работ, либо
направляет в адрес «Заказчика» мотивированных отказ.
1.5 Качество выполняемых «Подрядчиком» по настоящему договору работ должно соответствовать
технологии их производства, ГОСТам, СНиПам, предъявляемым к ним техническим и иным
условиям.
1.6 Работы по настоящему договору принимаются уполномоченным представителем «Заказчика» по
акту приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
2.1 Стоимость работ по настоящему договору составляет
рублей, и НДС (18%)
, (если подрядчик использует общепринятую систему налогообложения).
2.2. Указанная в п.2.1 настоящего договора стоимость работ не налагает на МУП «Горэлектросеть»
обязанности заказать выполнение работ в объеме, соответствующем данной сумме. Окончательная
стоимость работ определяется ежемесячно, исходя из объема выполненных работ за расчетный
календарный месяц, по ценам и тарифам указанным в смете. Стоимость выполненных работ за
календарный месяц ежемесячно подтверждается формой КС-3, которая после ее утверждения
«Заказчиком» является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3 Общая цена Договора включает все расходы «Подрядчика», связанные с выполнением работ.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. По выполнении «Подрядчиком» работ оплата по настоящему договору будет производиться
«Заказчиком» ежемесячно, в течение 20 дней после подписания акта выполненных работ при
условии предоставления надлежащим образом оформленного счета-фактуры. Документы по
формам КС-2 и КС-3 передаются «Заказчику» до 5 числа месяца, следующего за расчетным. При
отсутствии мотивированного отказа от подписания документов по формам КС-2 и КС-3 «Заказчик»
подписывает и передает их «Подрядчику» в течение 7 дней со дня получения их от «Подрядчика».
3.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика», указанный в реквизитах Договора.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует
до 01 июня 2016 года, при этом объем выполненных работ не должен превышать предельное
значение, указанное в п.2.1.
4.2. Работа, указанная в п.1.1. настоящего Договора, должна быть выполнена в следующие
сроки:
Срок выполнения работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия составляет 10
(десять) календарных дней с момента получения от «Заказчика» надлежащим образом
оформленной заявки (в виде письма на фирменном бланке предприятия), а также схемы раскопки
с указанием места и вида работ.
4.3. Любая из сторон вправе прекратить действие настоящего договора, предупредив об этом
другую сторону за 30 дней.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
5.1. «Подрядчик» обязуется:
5.1.1. Выполнить все строительные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
договором, согласно действующих СНиП, и сдать Заказчику весь выполненный объем в целом в
установленном порядке.
5.1.2. Предоставлять «Заказчику» информацию о ходе выполнения работ;
5.1.3. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и
в течение гарантийного срока;
5.1.4. Гарантировать качество выполнения работ в течение 24 месяцев со дня приемки работ
«Заказчиком». В случае выявленных в гарантийный период недостатков и дефектов, допущенных
по вине «Подрядчика», «Заказчик» в течение 5(пяти) рабочих дней информирует Подрядчика о
необходимости устранения выявленных дефектов. «Подрядчик» в максимально возможный
короткий срок, согласованный с «Заказчиком», производит ремонт собственными силами и за свой
счет.
5.1.5. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки, сохранность используемых при
выполнении работ строительных материалов;
5.1.6. По окончании выполнения работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие
ему машины, оборудование, строительные материалы, мусор, образовавшийся в процессе
выполнения работ, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения;
5.1.7. При полном завершении работ в 3-дневный срок известить об этом «Заказчика»; немедленно
известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении
возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работ, иных не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
5.2. «Заказчик» обязуется:
5.2.1. Принять результаты выполненных «Подрядчиком» работ и оплатить выполненные работы
согласно условиям настоящего договора.
6. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непредсказуемых природных
явлений, военных действий в зоне проведения работ, изменения законодательных актов,
регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог и улиц, и т.п., и если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны извещают друг друга в течение 7 дней с
момента их наступления.
6.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств вследствие непреодолимой силы
оформляется двусторонним соглашением.
6.3. Если стороны не могут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном
неисполнении настоящего договора по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными
органами в порядке, установленным действующим законодательством.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи
с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется контрагенту по договору с
приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в
течение 10 дней с момента её получения.
7.2. В случаях возникновения споров между сторонами о качестве и объемах выполненных работ,
стороны привлекают третье лицо для проведения соответствующей экспертизы.
7.3. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они
вправе обратиться в арбитражный суд Кировской области.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЕ В ДОГОВОР.
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему договору «Подрядчик» уплачивает
«Заказчику» пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки с момента
наступления срока исполнения обязательства.
9.2. За нарушение сроков оплаты по настоящему договору «Заказчик» уплачивает «Подрядчику»
пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки с момента наступления срока
исполнения обязательства.
9.3. Во всем ином, прямо не предусмотренном настоящим договором, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Уступка прав требования по настоящему договору без письменного согласования сторон не
допускается.
10.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом «Подрядчика»
и «Заказчика».
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
«Заказчик»
МУП «Горэлектросеть»:
ул.Некрасова, д. 69, г. Киров, 610014
Тел./факс (8332)56-40-19, 56-42-10 (бух.)
e-mail: MUP@ges.kirov.ru
ИНН 4346001502 КПП 434501001
Р/с 40602810900000000098
ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
БИК 043304711
К/с 30101810100000000711
ОКОНХ 11170 ОКПО 10932928
ОКВЭД 40.10.2 ОКПОФ 42
ОГРН 1024301332550
«Подрядчик»
Директор____________К.М.Петропавловский
м.п.
Директор_____________/
м.п.