На выполнение текущего ремонта мягкой кровли зданий

Договор № __________
На выполнение текущего ремонта мягкой кровли зданий.
г. Челябинск
"____" ____________ 2013 г.
Открытое акционерное общество «Челябинскгоргаз», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Серадского В.Г., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________________ , именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _____________________________________________, действующего
на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключается с победителем по итогам запроса котировок
№ ___ , протокол №______ от ________________.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту мягкой кровли зданий,
расположенных на территории производственной базы г. Челябинска, ул. Рылеева, дом 8,
согласно техническому заданию (Приложения № 1 к договору) и условиям настоящего
договора, сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить цену, установленную по результатам процедуры запроса котировок.
1.3. Объем выполняемых работ определяются техническим заданием (Приложения
№ 1 к договору), являющегося неотъемлемой частью договора
1.4. Место выполнения работ: здания литер Е1 (здание АТС) и Д2 (гараж АТС),
расположенные по адресу: город Челябинск, ул. Рылеева, дом 8.
1.5. Результатом работ по настоящему договору является отремонтированная в
соответствии с техническим заданием мягкая кровля зданий.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет _______________ ________________рублей ___ коп.
2.2. Оплата Заказчиком выполненных работ производится на основании акта
приема-передачи выполненных работ путем перечисления Заказчиком денежных средств
на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ.
3. СРОКИ, ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены Подрядчиком в
течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.
3.2. Выполнение работ оформляется актом приема-передачи выполненных работ,
подписываемым сторонами.
3.3. Заказчик в течение десяти дней со дня получения от Подрядчика акта приемапередачи выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт приемапередачи выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.
3.4. В случае несоответствия выполненных работ условиям настоящего Договора,
Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок.
Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение
десяти дней после получения акта приема-передачи выполненных работ. Подрядчик
обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах
цены Договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику информацию необходимую для
выполнения работ.
4.2. Подрядчик обязуется своими силами выполнить работы, указанные в п.1.2
Договора, с надлежащим качеством и в полном объеме.
4.3. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику акт приема-передачи
выполненных работ, а также документы и материалы, полученные в результате
выполнения работ.
4.4. В случае обнаружения недостатков выполненных работ Заказчик обязуется
уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об
обнаружении недостатков считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для
устранения обнаруженных недостатков 10 дней с момента направления вышеназванного
извещения.
4.5. Подрядчик гарантирует надлежащее качество результата выполненных работ в
течение 3 лет с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ.
4.6. Подрядчик не вправе передавать результаты работ по Договору третьим лицам
без согласия Заказчика.
4.7. При производстве работ Подрядчик обязан:
- обеспечить собственными силами мероприятия по технике безопасности при
производстве работ по настоящему договору;
- обеспечить мероприятия по противопожарной безопасности при производстве
работ;
- допускать к производству работ в рамках настоящего договора только
сотрудников, ознакомленных под роспись с правилами по технике безопасности
производства работ.
- обеспечить своевременную уборку мусора в местах производства работ.
5. ПРАВА СТОРОН
5.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ по
данному Договору.
5.2. Заказчик имеет право требовать получения от Подрядчика информации о ходе
и качестве выполнения работ.
5.3. Заказчик имеет право за свой счет назначить независимую экспертизу в случае
возникновения спорных вопросов с Подрядчиком относительно качества выполненных
работ.
5.4. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика выполнения работ в
соответствии с действующим законодательством.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. При невыполнении обязательств по настоящему Договору в указанные сроки,
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается от цены договора в размере 0,1%.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
заказчика.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий Договора, его досрочное расторжение допускается по
письменному соглашению сторон либо по решению суда.
8.
ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за задержку или невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами
признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного
положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия, отсутствие финансирования, а также акты органов
государственной власти и управления, которые были приняты в период действия
контракта, имеющие обязательную юридическую силу для Сторон и делающие
невозможным исполнение контракта.
8.2. Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не
относятся.
8.3. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
8.4. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения
обязательств по контракту, обязана в срок не позднее 15 дней со дня наступления
указанных обстоятельств известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных
обстоятельств.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после
подписания его сторонами.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть
совершены только в письменной форме в виде одного документа, соответствующего
требования подпункта 9.1 Договора.
9.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.
9.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны
передают их на рассмотрение в арбитражный суд Челябинской области.
9.5. Ни одна из сторон не имеет право поручать исполнение своих обязательств по
договору третьему лицу, переуступать право требования долга третьему лицу.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
8.7. Вопросы, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя
обязательств.
10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ОАО «Челябинскгоргаз»
454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
ИНН 7451046106 КПП 745101001
Р/с 40702810100010005913
В центральном филиале АБ «РОССИЯ»
п.Газопровод, Московской области
К/с 30101810400000000132
БИК 044599132
ОКПО 03257165 ОКОНХ 90290
________________ /____________/
М.П.
«___»__________ 2013г.
__________________ /______________/
М.П.
«___»_________ 2013г.
Приложение № 1 к договору
Техническое задание.
Выполнение ремонтных работ
по текущему ремонту зданий,
расположенных на территории производственной базы г. Челябинска, ул.
Рылеева, дом 8:
№
п/п
1.
2.
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Огрунтовка основания под
водоизоляционный ковер
готовой
битумной
эмульсией.
М2
460
Устройство
примыканий
кровель из наплавляемых
материалов к стенам и
парапетам
высотой
до
600мм без фартука с
устройством
прижимной
планки.
Устройство
кровель
плоских из наплавляемых
материалов в два слоя.
3.
4.
5.
Устройство
стальной
гильзы и фартука при
отделке мест примыкания
мягкой кровли
Уборка, погрузка и вывоз
строительного мусора
Мп
88,2
М2
460
шт
10
т
По
факту
Материалы и комплектующие,
используемые при выполнении
работ
Эмульсия битумная
Материал кровельного ковра:
минимальная температура, при
которой сохраняется гибкость на
брусе радиусом 25 мм не выше
минус
150С,
на
основе
стеклоткани
Материал кровельного ковра:
минимальная температура, при
которой сохраняется гибкость на
брусе радиусом 25 мм не выше
минус
150С,
на
основе
стеклоткани