на монтаж системы пожарного мониторинга

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 15/9 - СОВ
на монтаж системы пожарного мониторинга
г.Зеленокумск
« 06 » апреля 2015 г
Ставропольское
городское отделение Ставропольского краевого отделения общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее СГО СКО ВДПО) в лице Председателя
совета Ставропольского отделения СКО ВДПО Путивский Александр Владимирович, именуемый в дальнейшем
«Подрядчик» с одной стороны, и Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7
«Огонек» г. Зеленокумск Пл. 1 Мая 3, в лице Заведующей Агарковой Таисии Алексеевны действующей на
основании Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
Предмет договора:
1.1 Заказчик поручает , а Подрядчик принимает на себя работы по монтажу системы пжарного мониторинга
«Стрелец» на объекте Заказчика по адресу: СК Советский район г. Зеленокумск Пл. 1 Мая ,3.
1.2 Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора из собственных
материалов, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с
проектом и сроками производства работ с учетом возможных изменений в них.
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
- вы полнить преду смотре нные дого во ром работы в соо тве тствии с у тве ржд енной сме тно й
документац ией я вля ющ ейся не отъе мле мо й ча стью на стоящег о Дог о вора , срока ми, руко во дствуя сь
Федерал ьны м зако ном №123 -ФЗ (Техническ ий регла мент о треб ованиях по жар но й б езо пасности),
свода ми пра вил СП 3 .13130.2009, СП 5.131 30.20009, СП 6.13130.2009, ППБ 01 -03, ПУ Э и др .
нор ма тивно -пр аво вы ми актами.
-обе спеч ить собл юдение на объек те треб ований те хник и безо па сности, о хра ны окру жаю ще й среды ,
элек троб езо пасно сти и про тиво по жарной безо пасности в пер ио д вы по л нения рабо т.
-в слу чае не пре дста вле ния Подря дчик ом пер вич ны х д оку менто в, сче то в –фактур, а так же пред ста вле ния
документо в, соста вле н ных с наруш ением требо ваний зако нод атель ства , Подр ядч ик воз мещае т З аказчику
убытк и, по несе нные после дним в рез уль та те пред писа ния нало го вых орга но в. . Фак т по несе нных
убытк ов Заказч ик под тверждае т док уме нталь но.
2.2. Заказчик обязуется:
_обеспечить строительную готовность объекта.
-предоставить Подрядчику помещения для хранения оборудования и материалов, производства
монтажно-заготовительных работ и размещения рабочего персонала.
-обеспечить охрану имущества Подрядчика находящегося на объекте и полученного от подрядчика по Акту
приема-передачи, нести ответственность за сохранность данного имущества до даты оформления акта приемки работ.
-своевременно решать вопросы, влияющие на производство работ, не входящие в сферу деятельности Подрядчика и не
включенные в цену Договора.
-принять и оплатить выполненные работы Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1 Срок исполнения работ с « 06 » апреля 2015 г. по «30» апреля 2015 г
3.2 Обязательства сторон по настоящему договору с указанием конкретных сроков их выполнения, подлежат
исполнению в указанный срок.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 30000-00 рублей /Тридцать тысяч рублей -00
копейки/ , с учетом НДС. Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании счета
Подрядчика с момента его получения.
4.3. В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов и комплексов
работ уточняется в процессе производства монтажных работ, стоимость поручаемых Подрядчику работ по
настоящему договору определяется как сумма договорной цены и стоимости указанных видов и комплексов
работ. Любое изменение стоимости настоящего Договора закрепляется двусторонними соглашениями,
подписанными уполномоченными представителями сторон.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Заказчик осуществляет приемку работ с участием представителей Подрядчика в течение 5 (пяти)
рабочих дней после фактического окончания работ Подрядчиком. По окончании приемки работ Стороны
подписывают акт приемки выполненных работ (Форма КС-2).
5.2. В случае выявления несоответствия выполненных работ условиям настоящего Договора, Заказчик
незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков и направляет его
Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 20 календарных дней с момента получения указанного акта
устранить выявленные недостатки за свой счет.
5.3. Датой приемки работ считается дата подписания Сторонами акта приемки или акта устранения
недостатков.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора.
6.2. Гарантия составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
6.3. Повреждения, возникшие вследствие ошибок Заказчика при эксплуатации оборудования, нарушения
инструкций по эксплуатации, из гарантии исключаются.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05%
стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% указанной стоимости.
7.2. При несоблюдении предусмотренных п. 4,2.2. настоящего договора'4'сроков платежей Заказчик
уплачивает Подрядчику пени в размере 0,05% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но
не более 10% указанной суммы.
7.3. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или
фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения,
наводнения и другие стихийные природные бедствия, а также издание актов государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного
уведомления другой Стороне.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Ставропольского края, согласно установленному законодательством Российской
Федерации порядку.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 8.4. настоящего Договора
либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных
дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без
письменного согласия другой Стороны.
.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.11 Настоящий договор вступает в силу с « 06 » апреля 2015 г. и действует по «31» декабря 2015 г
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую
Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
“
'
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
\
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Подрядчик:
Ставропольское городское отделение
Ставропольского краевого отделения общероссийской
общественной организации "Всероссийское
добровольное пожарное общество" (CEO СКО ВДПО)
355041, г. Ставрополь, ул. Балахонова, 30. т/факс
75-06-23, 75-96-43 ИНН/КПП: 2635700070 /263501001
ОГРН 1112600001260,
ОКАТО 07401000000
Р/с40703810800000000765
в ОАО "Ставропольпромстройбанк"
К/с30101810500000000760 БИК 040702760
ЗАКАЗЧИК
_____________________
Ставропольский край
Советский район
МДОУ д/с №7 «Огонек» г.Зеленокумск пл.
1 Мая 3 ИНН 2619013070 КПП 261901001