Договор № _______ г. Волгоград «_______»_______________20____ года

Договор № _______
г. Волгоград
«_______»_______________20____ года
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_____________________________________________________, действующего на основании
________________________________, с одной стороны и ________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________,
действующего на основании _____________________ , с другой стороны, заключили настоящий
Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по оснащению узла
учета в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Сметным расчетом
(Приложение № 2), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
работ и оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик обязуется
выполнить
работы, указанные в пункте 1.1.
настоящего Договора, по адресу _______________________________________________.
Место установки
прибора учета должно соответствовать требованиям,
предусмотренными пунктами 2.2.2. и 2.2.3. договора и предъявляемым изготовителем прибора
учета к условиям, необходимым для его работы.
1.3. Предусмотренные Договором работы выполняются в соответствии с нормативными
требованиями, установленными действующим законодательством РФ, Техническим заданием
(Приложение № 1 к настоящему Договору) и Сметным расчетом (Приложение № 2 к
настоящему Договору).
1.4. Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ: ____________________________.
Окончание выполнения работ: _________________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работы с надлежащим качеством в объеме и в сроки, предусмотренные
Договором и приложениями к нему; передать Заказчику результат работ в состоянии,
соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1), Сметному расчету
(Приложение № 2), действующим нормам и техническим условиям.
2.1.2. Приступить к выполнению работ в течение 3-х рабочих дней с момента
получения от Заказчика разрешения на производство работ и подписанного акта-допуска.
2.1.3. В ходе выполнения работ обеспечить выполнение необходимых противопожарных
мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, нести ответственность
за соблюдение правил и условий безопасности при выполнении работ.
2.1.4. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе выполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы;
- обстоятельств, которые могут повлечь за собой изменение сроков, качества или
стоимости выполняемых работ.
2.1.5. Согласовать и подписать акт ввода в эксплуатацию установленного прибора учета
в Энергоснабжающей организации.
2.1.6. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, с использованием своего
оборудования.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором,
третьих лиц.
2.2.2. Требовать приемки работ в сроки, предусмотренные условиями настоящего
Договора.
2.2.3. Требовать оплаты выполненных работ в размере и сроки, предусмотренные
разделом 4. настоящего Договора.
2.2.4. Отказаться от исполнения Договора и потребовать уплаты неустойки,
предусмотренной п. 6.2. настоящего Договора, а также возмещения убытков в полной сумме
сверх неустойки, в случае неперечисленния (несвоевременного перечисления) денежных
средств Заказчиком.
В случаях отказа Подрядчика от исполнения Договора, предусмотренного настоящим
пунктом, настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком от
Подрядчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок
расторжения договора не указан в Уведомлении.
2.2.5. Не выполнять указания Заказчика о способе выполнения работ, если это может
привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и
безопасности работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить беспрепятственные подходы и подъезды к месту производства работ.
2.3.2. Передать по акту Подрядчику место производства работ в пригодном для
выполнения работ состоянии (освободить помещение от мусора, материалов, изделий и иного
имущества).
2.3.3. Обеспечить микроклимат в помещениях для установки (замены) приборов учета
соответствующий требованиям, предъявляемых изготовителем приборов условиям,
необходимым для его работы:
 относительная влажность не более 80% при температуре до 35ОС, без конденсации
влаги;
 температура окружающего воздуха от 5 до 50ОС.
 недопустимо наличие в воздухе паров кислот, щелочей, примесей аммиака,
сернистых и других агрессивных газов, вызывающих коррозию.
 освещение помещений должно соответствовать требованиям СНиП 23-05-95 и
ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий.
2.3.4. Обеспечить защиту помещения от несанкционированного доступа (окна и двери
должны быть выполнены в антивандальном исполнении).
2.3.5. На время производства работ обеспечить целостность запорных устройств (замков)
оконных проемов, дверей помещений, в которых находятся оборудование и материалы
Подрядчика.
2.3.6. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного
извещения об окончании работы, в случае досрочного завершения, либо по истечении срока,
указанного в п. 1.4 настоящего Договора, осмотреть и принять результат работы, а при
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в
работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения
недостатков с указанием сроков их устранения.
2.3.7. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, установленном в разделе 4
Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком. При
обнаружении нарушений требований действующих норм и технических условий потребовать
остановить работы до полного устранения нарушений.
2.4.2. Осуществлять контроль за выполнением работ, не вмешиваясь в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
3. Порядок производства и приемки работ
З.1. Заказчик назначает в трехдневный срок с момента подписания договора своего
представителя, который осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ и
их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком
материалов и оборудования условиям Договора и Сметному расчету.
3.2. Приемка выполненных работ (отдельных этапов работ) производится с участием
уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика, и оформляется Актами о приемке
выполненных работ, подписываемыми Сторонами.
3.3. Подрядчик до 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца направляет Заказчику
Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма № КС-3) в двух экземплярах.
Заказчик осуществляет приемку работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения уведомления Подрядчика о готовности работ к сдаче.
3.4. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ при отсутствии замечаний
к качеству и объему выполненных работ. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт о
приемке выполненных работ, то он должен в течение 3 (трех) дней с момента получения Актов
о приемке выполненных работ представить мотивированный отказ от его подписания с
указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и
т.п.). В случае неподписания Акта о приемке выполненных работ Заказчиком и не
предоставления мотивированного отказа от подписания Акта в сроки, предусмотренные
настоящим Договором, работы считаются принятыми в полном объеме.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость настоящего Договора складывается из:
- сметной стоимости работ в размере _________ (_______________________________)
рубля _____ копеек, в т.ч. НДС __________ (______________________) рублей ____ коп.,
определенной Сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору);
- суммы процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки в размере
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день начисления.
4.2. Оплата выполненных работ производится ежемесячно равными долями в течение 5ти лет.
4.3. Оплата производится ежемесячно в срок до 5-го числа c момента подписания Актадопуска, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в
настоящем Договоре либо иным способом по согласованию между Сторонами. Обязанность по
оплате считается исполненной Заказчиком с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
4.4. Проценты определяются от суммы остатка сметной стоимости работ на день
начисления процентов исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день
начисления процентов. Днем начисления процентов является последний календарный день
месяца, за который начисляются проценты. Проценты уплачиваются одновременно с суммой,
указанной в п.4.2 настоящего договора.
4.5. В случае досрочной оплаты стоимости выполненных работ, Заказчик оплачивает
оставшуюся стоимость работ в полном объеме и сумму процентов, начисленных на день
оплаты.
4.6. В случае единовременной оплаты стоимость договора в соответствии со Сметным
расчетом (Приложение № 2 ) составляет __________________ руб. _________коп., в том числе
НДС _____________ руб. _________коп. Оплата производится в течение ____ (_______)
календарных дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ и предоставления
Подрядчиком счета-фактуры.
4.7. Право собственности на приборы учета тепловой энергии и теплоносителя
переходит к Заказчику с момента оплаты полной стоимости приборов.
5. Качество работ. Гарантии
5.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов,
конструкций, оборудования.
5.2. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается продолжительностью 24
(двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. Гарантийный срок на приборы учета, при условии эксплуатации установленного
оборудования в соответствии с технической документацией, составляет 12 (двенадцать) месяцев
с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями Договора.
6.2. За нарушение сроков оплаты, установленных разделом 4 договора Заказчик
уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования ЦБ
РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Любые споры или разногласия по настоящему Договору разрешаются с
соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на
предъявленную претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения
ее Стороной, к которой предъявлена претензия.
7.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, не урегулированные в
претензионном порядке, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской
области.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Любая из сторон Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если
такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние: землетрясение, наводнение,
пожар, ураган, а также мятеж, гражданские беспорядки, принятие нормативных актов
запрещающего характера, военные действия любого характера, препятствующие выполнению
настоящего договора.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. Договора, каждая Сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.
8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
в п. 8.2. Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ей убытки.
8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1. Договора, и их
последствия продолжают действовать более трех месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.
9. Заключительные положения
9.1. Изменения и дополнения к Договору имеют силу в случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по
основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действующим на территории РФ
гражданским законодательством.
9.3. Уступка прав требования без согласия Сторон не допускается.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Настоящий Договор вступает
в силу с момента его подписания и действует до « ____ » _____________, а в части
взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Техническое задание (Приложение № 1).
2. Сметный расчет (Приложение № 2).
10. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Подрядчик:
От Заказчика:
От Подрядчика:
_________________ /_________________ /
_________________ /______________/