Приложение №2 (Проект договора)

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Киров (обл.)
«____» _____________ 20__ г.
Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Петропавловского Константина Михайловича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании ______________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола №_____ от _______
заседания центральной комиссии по оценке заявок и выбору победителя на заключение договора
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется
принять и оплатить модернизацию АИИС КУЭ 0,4 кВ: сборка и установка щитов учета на опорах
воздушных линий МУП «Горэлектросеть» в микрорайонах индивидуальной жилой застройки,
указанных в Приложении №1.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1 настоящего договора,
собственными силами с учетом возможных изменений объема работ.
1.3. Указанные работы в п.1.1. выполняются из материалов Заказчика и Подрядчика. Заказчик
обязуется предоставить Подрядчику материалы согласно Приложению №2.
2. Цена договора
2.1. Стоимость работы, указанной в п.1.1. настоящего Договора, определяется локальной сметой,
которая после согласования сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение №3).
2.2. Стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего договора в соответствии с локальной сметой
составляет ____________ руб., в том числе НДС (если подрядчик использует общепринятую
систему налогообложения).
3. Порядок оплаты
3.1. Оплата выполненных работ согласно п. 1.1. производится согласно подписанному сторонами
Акту выполненных работ, не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты его
подписания.
3.2.Стоимость работ после заключения настоящего Договора изменению не подлежит.
3.3. Подрядчик не имеет права на получение от Заказчика процентов на сумму долга в
соответствии со ст.317.1 ГКРФ за период срока оплаты работ, установленного пунктом 3.1.
настоящего Договора (180 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи
выполненных работ).
4. Срок исполнения обязательств
4.1. Подрядчик обязуется начать выполнение работ с момента подписания настоящего
Договора.
4.2. Работа, указанная в п.п. 1.1. настоящего Договора должна быть выполнена в течении 60
календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
4.3. Обязательства по договору могут быть выполнены досрочно.
5. Обязанности Сторон
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
5.1.2. Производить работы, руководствуясь стандартами, строительными нормами, правилами и
другими нормативно-техническими документами по строительству, действующими во время
выполнения работ.
5.1.3. Согласовать с Заказчиком привлечение тех или иных субподрядчиков и нести
ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору
привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности. Работы, выполненные
привлеченными субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком, оплате не подлежат.
5.1.4. Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы, поступившие от
Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации
настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.
5.1.5. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других разделах
Договора.
5.1.6. Осуществлять систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку
рабочих мест от остатков материалов и отходов.
5.1.7. Вернуть остатки неиспользованных материалов в течение 10 дней с момента
подписания акта выполненных работ.
5.1.8. Подрядчик своими силами, средствами и за свой счет получает оборудование и
материалы со склада Заказчика в следующем порядке:
 уведомляет Заказчика за три рабочих дня о намерении получить оборудование и
материалы с указанием их количества и наименований;
 в согласованный день Подрядчик своими силами, средствами и за свой счет получает
оборудование и материалы.
 осуществлять погрузочно-разгрузочные работы на территории баз Заказчика
аттестованным персоналом с соблюдением правил охраны труда.
5.1.9. Развесить объявление об отключении электроэнергии не позднее чем за 3 дня до
производства работ. Текст объявления согласовать предварительно с Заказчиком.
5.2. Права и обязанности Заказчика:
5.2.1. Заказчик обязан в течение десяти рабочих дней, с момента получения письменного
уведомления Подрядчика об окончании работ, рассмотреть и принять результат выполненных
работ, который оформляется актом о приемке выполненных работ или представить
мотивированный отказ с указанием недостатков и сроков их устранения.
5.2.2. Заказчик обязан оплатить выполненные Подрядчиком работы, предусмотренные п.1.1.
настоящего договора в соответствии с разделом 3 данного договора.
5.2.3. Заказчик в любое время имеет право проверить ход и качество работ, предусмотренных
п.1.1. настоящего договора, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
5.2.4. Заказчик обязан предоставить Подрядчику счетчики электроэнергии для дальнейшей их
установки соответствии с п.5.1.8.
5.2.5. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и
потребовать у Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее
к сроку становится явно невозможным.
6.
Порядок выполнения, сдачи и приемки работ
6.1. Для принятия оперативных решений в ходе выполнения работ Заказчик назначает своего
представителя, который от имени Заказчика имеет право осуществлять контроль и надзор за
ходом выполнения работ и их качеством.
6.2. Приемка выполненных работ (этапов работ) производится с участием Подрядчика и
уполномоченного представителя Заказчика и оформляется Актом выполненных работ,
который подписывается сторонами после согласования и подписания акта по форме № КС-2 и
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по каждому из этапов. В
случае обнаружения при приемке недостатков в выполненных работах акт выполненных
работ, акт по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №
КС-3 подписываются сторонами после их полного устранения.
6.3 По окончанию работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию по
выполненным подрядным работам.
Ответственность сторон и санкции
7.
7.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение требований СниПов и ГОСТов в процессе
выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора.
7.2. Ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения работ, указанных в п.1.1.
настоящего Договора, компенсируется виновной стороной.
7.3. При нарушении сроков выполнения работ, предусмотренных п.п.4.1., 4.2.,настоящего
договора, Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% цены договора за каждый день
просрочки с момента наступления срока исполнения обязательства в случае полного или
частичного письменного признания Подрядчиком требований (претензий), предъявленных
Заказчиком, либо в случае отказа в их признании, а равно отсутствия такого признания – при
наличии вступившего в законную силу решения суда о взыскании штрафных санкций.
7.4. Ответственность сторон за нарушение обязательств, не оговоренная в настоящем разделе,
регулируется действующим законодательством РФ.
8.
Гарантийные обязательства
8.1 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания Акта приема-сдачи работ
уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.
8.2. Подрядчик гарантирует:
 надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования,
соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
 бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при
эксплуатации объекта;
 устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.
8.3. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях,
связанных с гарантией.
8.4. После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение 3 (трех) рабочих
дней информировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных дефектов.
Подрядчик в максимально возможный короткий срок, согласованный с Заказчиком, производит
ремонт собственными силами и за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на
период устранения допущенных нарушений.
8.5. В случае уклонения Подрядчика от устранения выявленных дефектов в разумный срок
(установленный Заказчиком в зависимости от вида дефекта) Заказчик вправе самостоятельно
принять меры по их устранению. В последующем Заказчик, без ущерба другим своим правам,
вправе предъявить Подрядчику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным
затратам на устранение дефектов.
9. Действие непреодолимой силы
10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку
выполнения или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
10.4. Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор
может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой
стороне.
10. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в претензионном порядке.
Претензия направляется контрагенту по договору с приложением подтверждающих заявленные
требования документов и должна быть рассмотрена в течение 10 дней с момента ее получения.
Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они
вправе обратиться в арбитражный суд Кировской области.
11.2. В части не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регламентируются
действующим законодательством РФ.
12. Прочие условия
12.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания сторонами до полного
исполнения своих обязательств.
12.2. Заказчик вправе потребовать расторжение Договора у Подрядчика в следующих случаях:
 систематическое несоблюдение Подрядчиком сроков выполнения работ;
 лишение Подрядчика органами государственной власти права на производство работ,
указанных в п. 1.1. настоящего договора, путем издания соответствующих актов в
рамках действующего законодательства РФ.
12.3. При расторжении Договора по совместному решению сторон, Заказчик оплачивает
Подрядчику часть указанной в п.2.1 настоящего Договора стоимости работ, пропорционально
объему выполненных работ.
12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
12.6. Уступка права требования по настоящему Договору без письменного согласования сторон
не допускается.
13. Перечень приложений, прилагаемых к настоящему Договору
13.1. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение №1 «Перечень точек для установки щитов учета на опорах воздушных линий
МУП «Горэлектросеть» в микрорайонах индивидуальной жилой застройки».
Приложение №2 «Перечень материалов и оборудования
«Горэлектросеть».
Приложение №3 «Локальная смета».
Приложение №4 «Форма акта выполненных работ».
предоставляемых
14.Юридические адреса и реквизиты сторон.
Заказчик:
Подрядчик:
МУП «Горэлектросеть»
ул.Некрасова, д. 69, г. Киров, 610014
Тел./факс (8332)56-40-19, 56-42-10 (бух.)
e-mail: GEV@ges.kirov.ru
ИНН 4346001502 КПП 434501001
Р/с 40602810900000000098
ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
БИК 043304711
К/с 30101810100000000711
ОКОНХ 11170 ОКПО 10932928
ОГРН 1024301332550
Директор:
Директор:
_________________ К.М.Петропавловский
М.П.
________________________________
М.П.
МУП