проект договора на поставку

ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ
г._________________
«___»________20_ г.
____________________________действующий на основании, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», с одной стороны, и ГУП комбинат «Тепличный», в лице директора Шляхова
Виктора Павловича, действующего на основании доверенности Устава,
именуемого в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, (далее совместно именуемые Стороны), заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять
и оплатить в установленном порядке стоимость транспортного холодильно-обогревательного
оборудования «Серия-4Т» (Холод-Тепло) (далее "Оборудования"), а также стоимость расходов по
проведению монтажа Оборудования на транспортное средство Покупателя (далее "Работ"),
согласно Спецификации, приложенной к настоящему Договору.
1.2.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора
поставляемое Оборудование не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.
2.1.
Базис поставки Оборудования, модель, стоимость, условия оплаты и сроки передачи
определяются по соглашению сторон настоящего Договора и указываются в Спецификации.
2.2.
Поставщик обязан:
2.2.1. Принять транспортное средство у Покупателя по Акту приема-передачи.
2.2.2. Принять меры по сохранности транспортного средства Покупателя, а также
соблюдать меры безопасности и предосторожности от случайного повреждения или гибели
транспортного средства.
2.2.3. Своевременно и качественно выполнить Работы по монтажу Оборудования.
2.2.4. Уведомить Покупателя о готовности Оборудования к отгрузке посредством
факсимильной связи.
2.3.
Покупатель обязан:
2.3.1. Доставить транспортное средство для проведения Работ Поставщику и обратно
своими силами и за свой счет.
2.3.2. В течение 3 (трех) дней с момента уведомления его Поставщиком о готовности
Оборудования к отгрузке, принять Оборудование у Поставщика, предварительно осмотрев
Оборудование на соответствие Спецификации. Обо всех выявленных недостатках Покупатель
обязан незамедлительно уведомить Поставщика.
2.4.
Поставка считается осуществленной с момента получения Оборудования
Покупателем и подписания отгрузочных документов.
2.5.
Право собственности, риск случайной гибели и повреждения Оборудования
переходит к Покупателю в момент передачи Оборудования и подписания отгрузочных
документов.
3.
ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1.
Общая сумма Договора складывается из сумм указанных в Спецификациях
заключенных в течение действия настоящего Договора.
4.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Форма расчета: предоплата 100% за каждую партию Оборудования и Работ.
4.2.
График платежей указывается в Спецификации на соответствующую партию
Оборудования.
4.3.
Обязанность Покупателя по оплате общей стоимости Оборудования и Работ
считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4.
Покупатель не может отказаться от заказанного Оборудования после проведения
предоплаты. При необоснованном отказе Покупателя от выборки заказанного Оборудования
(полностью или частично) Покупатель обязуется уплатить Поставщику неустойку в размере 10%
от стоимости невыбранного Оборудования. Денежные средства, за вычетом неустойки в размере
1
10% от стоимости невыбранного Оборудования возвращаются Покупателю.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
В случае задержки сроков передачи Оборудования по настоящему Договору по
вине Поставщика, последний выплачивает Покупателю пени в размере 0,01 % от стоимости не
переданного в срок Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10% от общей
стоимости Оборудования.
5.2.
В случае задержки сроков поставки Оборудования по вине Покупателя, последний
оплачивает Поставщику расходы по хранению в размере 0,01% за каждый день просрочки от
суммы не вывезенного Оборудования, но не более 10% от общей стоимости Оборудования.
6. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
6.1.
Качество Оборудования должно полностью соответствовать требованиям стандартов
страны-производителя, действующим ТУ и подтверждается сертификатами качества производителя
Оборудования.
6.2.
Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Оборудования в
соответствии с законодательством РФ. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается в
соответствии со ст. 470, 471 ГК РФ и в соответствии с гарантийными сроками
товаропроизводителей.
6.3.
С момента подписания Покупателем товаросопроводительных документов претензии
по комплектации и количеству Поставщиком не принимаются.
7.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1.
Гарантийный срок службы Оборудования указывается в Спецификации.
7.2.
Гарантию на Оборудование предоставляет _________________________по адресу:
_________________ или другие официальные сервисные центры.
7.3.
Гарантия сохраняется при соблюдении требований по эксплуатации и
своевременном проведении всех операций технического обслуживания, указанных в сервисных
книжках.
8.
ФОРС-МАЖОР
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предотвратить
разумными мерами. Исполнение обязательств отодвигается на срок действия таких обстоятельств.
К событиям чрезвычайного характера Стороны относят стихийные бедствия, эпидемии и иные
проявления сил природы, а также военные действия любого характера, принятие органом
государственной власти правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего
Договора.
8.2.
При наступлении любого из указанных выше обстоятельств, сторона настоящего
Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна
немедленно известить другую сторону.
8.3.
При длительности форс-мажорных обстоятельств более 3-х месяцев, договор может
быть расторгнут в одностороннем порядке.
9.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1.
Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. В
случае если Стороны не придут к согласию, то спорные вопросы подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения истца.
10.
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до_______________.,
но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
договору, возникших до истечения срока его действия.
10.2. Все дополнительные соглашения, изменения, приложения к настоящему Договору
2
должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. При необходимости Поставщик имеет право привлекать в интересах Покупателя
для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц без согласия Покупателя.
Ответственность перед Покупателем за действия третьих лиц несет Поставщик.
11.2. Стороны обязаны письменно (с обязательным подтверждением получения)
информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, а также других изменений по
условиям работы, предусмотренных настоящим договором в течение 10 (десяти) дней с момента
возникновения таких изменений.
11.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. К Договору прикладывается
экземпляры Дополнительных соглашений, которые могут быть заключены в период действия
настоящего Договора. Факсимильный экземпляр имеет такую же юридическую силу как
оригинал, что не освобождает Стороны от передачи оригиналов документов.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
ГУП комбинат «Тепличный»
600035 г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 32
ИНН 3302000651 КПП 332901001,
ОГРН 1023303357660
Р/сч 40602810210020100003
Отделение №8611 Сбербанка России
г.Владимир к/сч 30101810000000000602,
БИК 041708602.
__________________/______________/
__________________/ Шляхов В.П./
М.П.
М.П.
3
Приложение №1
к Договору поставки
от «___» ________ 201_г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
Оборудования
Холодильнообогревательное
оборудование
«_____»
Модель, характеристики
Колво
«Серия-4Т» (Холод-Тепло)
Цена за 1 ед.,
руб.
Общая стоимость,
руб.
1
Итого, руб. с НДС
Колво
Стоимость Работ (монтаж Оборудования на транспортное
средство Покупателя)
Цена за 1 ед.,
руб.
Общая стоимость,
руб.
1
Итого, руб.
1. Базис поставки:____________________.
2. Срок поставки: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления
транспортного средства для проведения монтажа Оборудования, при условии
выполнения п.7.1 Приложения №1 к настоящему договору.
3. Документы, передаваемые с Оборудованием:
- инструкция по эксплуатации (сервисная книжка).
4. Гарантийный срок службы Оборудования составляет –_______________.
5. Общая стоимость Оборудования составляет ____________ (_____________) рублей, в
том числе НДС 18% .
6. Общая стоимость Работ
(_____________) рублей.
по монтажу оборудования
составляет
___________
7. График платежей:
7.1. Настоящим Договором предусматривается предоплата на расчетный счет Поставщика
в размере 100% от общей стоимости Оборудования и Монтажа в течение 3 (трех) банковских
дней с момента получения счета.
__________________ /_____________/
________________ / Шляхов В.П./
4