к запросу котировок №09-11/11 Образец оформления проекта договора

Приложение №3
к запросу котировок №09-11/11
от «5» сентября 2011 г.
Образец оформления проекта договора
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
на выполнение работ по ремонту входной группы с устройством пандуса Ухтинского почтамта
расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Мира, д.16
г. Сыктывкар
«___» ____________ 2011 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице директора Управления Федеральной почтовой связи
Республики Коми – филиала ФГУП «Почта России» Осипова Виталия Васильевича
действующего на основании положения и доверенности № 499/ЮД от 20.12.2010 г., с одной
стороны
и
_________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________,
действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика»
работы на выполнение работ по ремонту входной группы с устройством пандуса
Ухтинского почтамта расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Мира, д.16 (далее Работы).
Работы по настоящему Договору должны быть выполнены, в соответствии с проектом и
условиями договора, с утверждённой Заказчиком Дефектной ведомостью и сметной
документацией (Приложение №1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. «Подрядчик обязуется сдать в установленном порядке результат Работ «Заказчику», а
«Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях,
предусмотренных п.3 настоящего договора.
1.3. «Подрядчик» гарантирует, что он владеет всеми необходимыми разрешениями
(свидетельством ____________________________________________) для осуществления
работ по договору.
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств, но не более 1 года.
2.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в
следующие сроки: ______________________________________________________________.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена договора составляет стоимость работ и материалов определяемых в Приложения №1
(Смета) являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет
____________ руб. _____ коп. (_______________________________________________), в
т.ч.
НДС
18%
_________
руб.
______
коп.
(___________________________________________) или НДС нет (организация применяет
упрощенную систему налогообложения). Стоимость работ и материалов может быть
изменена только по согласованию сторон.
3.2. Цена договора включает в себя все установленные законодательством налоги и сборы,
расходы и издержки «Подрядчика», связанные с выполнением работ по настоящему
Договору.
Заказчик__________________
Подрядчик__________________
3.3. Расчет с «Подрядчиком» за выполненные работы по настоящему договору указанные в
п.1.1. производится «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный
счет «Подрядчика» в следующем порядке:
30% от цены настоящего договора в течение 10 (десяти) календарных дней с получения
счета
от
«Подрядчика»
в
сумме
_________
руб.
____
коп.
(___________________________________________________________________________);
70% от цены настоящего договора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
получения счета-фактуры от «Подрядчика», в сумме ________ руб. _______ коп.
(______________________________________________________), при условии подписания
сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости
работ (КС-3).
4. Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности «Подрядчика»:
4.1.1. Приступить к выполнению работ с момента подписания Договора.
4.1.2. Выполнить работы своими силами, средствами, на своем оборудовании и с
использованием материалов «Подрядчика».
4.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии строительным нормам и
правилам.
4.1.4. Обеспечить производство работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт
работ по соответствующей специальности.
4.1.5. Передать результат работы «Заказчику» в объеме и сроки, предусмотренные
настоящим договором, позволяющем эксплуатацию объекта по назначению.
4.1.6. Обеспечить качественное выполнение порученных работ, необходимых
мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых
насаждений и земли во время проведения работ.
4.1.7. Обеспечить содержание и уборку переданных ему помещений при производстве
работ.
4.1.8. «Подрядчик» обязан вывезти и передать отходы, образовавшиеся при строительномонтажных работах специализированным организациям в двухдневный срок с
момента подписания акта приемки-сдачи работ. Собственником строительных
отходов, реализующих демонтаж является
«Заказчик». Собственником
технологических строительных отходов, является «Подрядчик».
4.1.9. При обнаружении «Заказчиком» отклонений от условий договора, за свой счет и
своими силами в дополнительно согласованный срок исправить все выявленные
недостатки.
4.1.10. «Подрядчик» обязан исполнить полученные в ходе работ указания «Заказчика», если
также указания не противоречат условиям настоящего договора.
4.1.11. Подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в смете, в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором и сдать выполненные работы Заказчику.
4.2. «Подрядчик» вправе:
4.2.1. Сдать результат Работ досрочно, письменно (по факсу) известив «Заказчика» не
менее чем за 3 (три) рабочих дня.
4.2.2. Без предварительного письменного согласия привлекать специализированные
организации для выполнения работ по настоящему договору, оставаясь
ответственным перед Заказчиком за их действия.
4.2.3. «Подрядчик» вправе не приступать к работе, если «Заказчик» не обеспечил
беспрепятственный доступ к объекту для выполнения работ предусмотренных
настоящим договором. В этом случае срок сдачи объекта переносится на срок
невыполнения «Заказчиком» своих обязательств.
Заказчик__________________
Подрядчик__________________
2
4.3. Обязанности «Заказчика»:
4.3.1. Передать «Подрядчику» перед выполнением работ копию рабочего проекта на
устройство пандуса на объекте расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Мира, д. 16.
4.3.2. Обеспечить беспрепятственный доступ в помещения для выполнения работ.
4.3.3. Своевременно произвести оплату выполненных «Подрядчиком» работ в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
4.4. «Заказчик» вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ,
соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2. Требовать устранения выявленных недостатков.
5. Порядок приемки работ, требования к качеству
5.1. Приемка работ осуществляется «Заказчиком» в течении 3-х рабочих дней после получения
письменного сообщения «Подрядчика» о готовности к сдаче-приемке выполненных работ.
5.2. Сдача выполненных работ «Подрядчиком» и приемка выполненных работ «Заказчиком»
оформляются актом выполненных работ (КС-2), справкой сдачи-приемки выполненных
работ (КС-3), который подписывается обеими сторонами. Если «Заказчик» отказался от
приемки работ, это фиксируется в акте, «Подрядчик» ликвидирует недостатки и снова
предоставляет акт «Заказчику» для подписания.
5.3. При подписании актов выполненных работ, «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику»
следующие документы:

заверенные копии на используемые материалы удостоверяющие качество
используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты
соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности,
сертификаты качества, технические паспорта, протоколы испытаний, технические
свидетельства);

копии документов подтверждающих стоимость используемых материалов при
выполнении работ не включенных в сметные расценки на выполнение работ (прайслисты, счета-фактуры и прочее);

всю исполнительную документацию (общий и специальный журналы работ, акты
скрытых работ, акты на прогрев отопительных приборов, акты гидравлического
испытания (подписанные представителем Заказчика) и ответственных конструкций и
т.п.);

техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны,
инструкции, руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, паспорта
на инженерное и иное техническое оборудование установленное на объекте,
информационные листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов).
5.4. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за допущенные отступления от
требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон
строительных нормах и правилах в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, на котором выполняются
работы по настоящему договору, отдельных частей объекта или результат работ, до
приемки работ «Заказчиком» несет «Подрядчик».
5.6. «Подрядчик» осуществляет гарантию на материалы, используемые в ходе выполнения
работ (использование экологически безопасных материалов, сертифицированных в
установленном порядке) и отвечает за качество (гарантия) выполненных работ по договору.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее 24
(двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных
работ.
Заказчик__________________
Подрядчик__________________
3
5.7. Качество выполненных работ должно соответствовать государственным стандартам
(ГОСТ), и иной нормативно-технической документации на данные виды работ.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если причиной неисполнения являются
обстоятельства непреодолимой силы.
6.3. В случае если неисполнение обязательств по настоящему Договору одной из Сторон
причинило убытки другой Стороне, виновная Сторона обязана возместить эти убытки в
полном объеме.
6.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по настоящему
Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой)
ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки от суммы
договора.
6.5. Ответственность Подрядчика за ненадлежащее качество работы:
6.5.1. В случае, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора,
государственных норм и стандартов, или с иными недостатками, которые делают
результат работы не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков.
6.5.2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно
выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой
исполнения убытков.
6.5.3. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки
результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо
являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.6. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата
работы, при условии, что оно выявлено в пределах двух лет со дня подписания акта
выполненных работ.
6.7. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате выполненных работ Заказчик несет
ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
6.8. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную сторону от
выполнения обязательств по настоящему Договору.
7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и
подписываются Сторонами.
7.2. Правоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
7.3. Стороны примут все необходимые меры для предотвращения и
урегулирования
разногласий и споров, путем проведения совместных переговоров и иных согласительных
процедур. В случае невозможности достижения согласия, спор разрешается в Арбитражном
суде Республики Коми.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Заказчик__________________
Подрядчик__________________
4
7.5. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны
письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого
изменения.
7.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, при условии
подписания их полномочными представителями обеих Сторон.
7.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и
подписываются полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
- Приложение №1 – Смета
- Приложение №2 – Дефектная ведомость
8. Почтовые, банковские реквизиты и подписи сторон.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
ФГУП «Почта России»
_________________________________
Юридический адрес: 131000, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 37
ИНН 7724261610, КПП 772401001
Грузополучатель: Управление федеральной
почтовой связи Республики Коми – филиал
ФГУП «Почта России»,
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, 60
Тел./факс (8212) 24-00-22, 20-38-84
ИНН 7724261610, КПП 110102001
р/с 40502810100140001490
в Кировском филиале ОАО АКБ «Связь-Банк»
к/с 30101810200000000763
БИК 043304763
Юридический адрес: ______________
_________________________________
Почтовый адрес: __________________
_________________________________
Тел./факс ________________________
ИНН ___________, КПП ___________
Р/с ______________________________
Банк ____________________________
к/с ______________________________
БИК __________, ОКОНХ __________
ОКПО ____________________
E-mail: __________________________
Директор УФПС Республики Коми
- филиала ФГУП «Почта России»
Директор
______________В. В. Осипов
«____»_______________ 200_г.
_________________ /Ф.И.О./
«____»_______________ 200_г.
Заказчик__________________
Подрядчик__________________
5