Приложение 3 к Извещению Договор

Договор подряда №_______________
на гидродинамическую промывку систем отопления зданий 63 дач (каждой
дачи № № 7- 23А, №№ 23Б-68 индивидуально) от отложений с помощью
химических реагентов, находящихся на территории МЗК «Москоу Кантри
Клаб»
г. Москва
«___» ________ 2013 г.
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Главное
производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического
корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (ГлавУпДК при
МИД России), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Директора филиала
ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб» Тамояна Павла Григорьевича,
действующего на основании доверенности от 15.01.2013 г, с одной стороны,
и
__________________________ именуемое
в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице
___________________________, действующего на основании ______________, с другой
стороны, по результатам -___________________________________ (Протокол заседания
Рабочей (котировочной) комиссии филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу
Кантри Клаб» № ______________________ от «___»_______ 201__ г.) заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
выполнению работ на гидродинамическую промывку системы отопления от отложений
с помощью химических реагентов зданий 63 дач (каждой дачи №№7-23А, №№ 23Б-68),
находящихся на территории Филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу
Кантри Клаб» (далее Работы).
Работы выполняются по адресу: 143430, Московская обл., Красногорский район, пос.
Нахабино - 1 (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№1 к настоящему Договору), а так же с Локальной сметой (Приложение №2 к
настоящему Договору).
1.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются
положениями Главы 37 Гражданского кодекса РФ.
Статья 2. Сроки выполнения работ
2.1. Датой начала Работ является дата перечисления аванса.
2.2. Продолжительность Работ составляет ___(____________) рабочих дней.
2.3. Фактической датой окончания Работ считается дата подписания
Заказчиком Актов унифицированной формы (КС-2; КС-3) о приемке выполненных
работ, представленных Подрядчиком.
Статья 3. Стоимость работ и порядок финансирования
3.1. Стоимость работ и материалов и оборудования (далее – Стоимость Работ)
по настоящему Договору определяется Локальной сметой (Приложение №2 к
настоящему Договору) и составляет _________________ рублей _________ копеек (
__________________________________), в том числе НДС 18% ______рублей
________ копеек (_________________________________).
3.2. Для организации и производства Работ Заказчик в течение 10 (Десяти)
банковских дней с момента подписания настоящего Договора и выставления
Подрядчиком счета перечисляет Подрядчику аванс в размере 20% от стоимости
Работ, указанной в п.3.1. настоящей статьи,
что составляет _________ рублей
_____ копеек ( __________________________ ), в том числе НДС 18%
_______________ рублей _________ копеек ( _____________________________) .
Датой выполнения обязательства Заказчика по оплате аванса считается следующий
день за датой списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.3. Окончательный расчет за выполненные Работы производится на основании
подписанных Сторонами Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3, в течение
7-ми календарных дней с момента предъявления Подрядчиком счета, счета-фактуры.
3.4. Акт унифицированной формы КС-2 составляется по фактически
выполненным объемам Работ на основе утвержденной сметной документации. Акты
готовности Работ, подлежащих закрытию, составляются в 2-х экземплярах и
подписываются Сторонами.
3.5. Стоимость материалов и оборудования, указанные в Локальной Смете
(Приложение №2 к настоящему Договору)), при представлении Заказчику Акта по
унифицированной форме КС-2 подтверждается Подрядчиком соответствующими
документами (счетами-фактурами и накладными).
3.6. В случае если стоимость Работ превысит сумму, указанную в пункте 3.1.
настоящей Статьи, то такое превышение относится полностью за счет Подрядчика и
Заказчиком не оплачивается.
3.7. В случае если стоимость фактически выполненных Работ будет меньше,
чем в пункте 3.1. настоящей Статьи, то стоимость Работ будет соответственно
уменьшена и будет оформлено дополнительное соглашение.
3.8. Если в ходе выполнения Работ будет выявлена необходимость проведения
дополнительных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам, Сторонами
составляется соответствующий Акт. При этом изменение стоимости Работ по
настоящему Договору (не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору,
указанной в пункте 3.1 настоящей статьи) и сроки выполнения дополнительных
работ согласовываются Сторонами до начала их проведения и оформляются
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
Статья 4.
Обязанности Подрядчика.
Подрядчик обязуется:
4.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Договором, с учетом всех приложений к нему, и сдать Заказчику.
4.2. Поставить своими силами на Объект все необходимые для выполнения
Работ материалы, оборудование, инвентарь, конструкции и комплектующие
изделия, отвечающие СНиП, стандартам РФ, противопожарным нормам и
требованиям СЭН.
4.3. В случае необходимости по требованию Заказчика представить ему на
одобрение образцы материалов и/или оборудования, указанные в утвержденной
сметной документации.
4.4. Нести полностью риск гибели и порчи выполненных Работ, всего
имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, до принятия
Заказчиком Работ в установленном Договором порядке.
4.5. Обеспечивать полную сохранность существующих конструкций и
инженерных систем Объекта. В случае нанесения ущерба произвести за свой счет
восстановительные работы и направить Заказчику соответствующее уведомление об
этом.
4.6. Заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты
приемки, письменно сообщить Заказчику о завершении Работ, готовности
предъявить выполненные Работы.
4.7. При производстве Работ соблюдать Особые условия согласно Статье 8
настоящего Договора.
4.8. При необходимости привлечения к выполнению работ третьей стороны,
предварительно в письменной форме согласовать с Заказчиком такое привлечение.
При этом ответственность перед Заказчиком за выполнение или ненадлежащее
выполнение работ по Договору несет Подрядчик.
Статья 5.
Обязанности Заказчика.
Заказчик обязуется:
5.1. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ, используя при
этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ строительных
нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в
строительстве.
5.2. По завершении Подрядчиком Работ до истечения срока окончания
выполнения Работ по настоящему Договору, указанного в пункте 2.2 Статьи 2
настоящего Договора, осуществить приемку работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты получения письменного извещения Подрядчика, с подписанием Актов
унифицированной формы (КС-2; КС-3), составленных на основании исполнительных
смет, подготовленных Подрядчиком.
Статья 6.
Гарантии и ответственность сторон.
6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ в
соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех Работ в полном объеме в соответствии cо строительными
нормами, правилами и условиями настоящего Договора;
- своевременное устранение всех недоделок, недостатков и дефектов,
выявленных в период выполнения
Работ, а также в период Гарантийной
эксплуатации, т.е. в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта
выполненных работ.
6.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работы
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, уплатив
Подрядчику часть от указанной в пункте 3.1 настоящего Договора суммы,
пропорционально части Работы, фактически выполненной до получения
Подрядчиком извещения о расторжении Договора учитывая при этом сумму
полученного Подрядчиком аванса. В случае если сумма, подлежащая уплате,
меньше суммы, полученной в качестве аванса, Подрядчик возвращает остаток
денежных средств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего
Договора.
6.3.1. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем
внесудебном порядке, с момента вручения Подрядчику письменного Уведомления о
расторжении настоящего Договора.
6.4. Если в течение срока Гарантийной эксплуатации, указанного в пункте 6.2
Статьи 6 настоящего Договора, выявятся дефекты или конструктивные недостатки,
то Заказчик совместно с Подрядчиком составит Рекламационный акт (Приложение
№ 3 к настоящему Договору), где в обязательном порядке фиксируется дата
обнаружения дефекта и дата его устранения, а также перечисляются выявленные
дефекты. Соответственно на этот период продлевается срок Гарантийной
эксплуатации. При этом Подрядчик обязан устранить любой такой дефект за свой
счет и своими силами в согласованные с Заказчиком сроки.
6.5. В случае нарушения по вине Подрядчик срока окончания Работ,
установленного в пункте 2.2 Статьи 2 настоящего Договора, Заказчик вправе
потребовать выплаты пени в размере 0,1 % от стоимости Работ, установленной в
пункте 3.1 Статьи 3 настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки
до фактического завершения Работ, но не более 10% от суммы Договора. Подрядчик
выплачивает пени по письменному требованию Заказчика. Датой оплаты пеней
является дата поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет
Заказчика.
Заказчик вправе удержать в бесспорном порядке соответствующую сумму пени
из любых причитающихся Подрядчику платежей.
6.6. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных Работ,
Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 0,1 % от суммы подлежащей
оплате, но не более 10% от суммы подлежащей оплате.
Статья 7.
Разрешение споров.
7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения
или недействительности, не урегулированные Сторонами путем переговоров,
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
Статья 8.
Особые условия.
8.1. В связи с особенностями проведения Работ на объекте Подрядчик
обязуется:
- обеспечить высокую культуру производства Работ (Работы проводить в
опрятной спецодежде);
- привлекать к выполнению Работ лиц, имеющих гражданство РФ;
- за 10 (Десять) календарных дней до начала Работ представить Заказчику
график производства Работ, а также списки рабочих с паспортными данными и
отметкой о регистрации по представленной Заказчиком форме;
- допуск рабочих подрядной организации на территорию МЗК «МКК»
осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт);
- соблюдать разрешенную продолжительность рабочего дня;
- выполнять требования сотрудников охраны по соблюдению установленного
порядка и пропускного режима (телефоны службы безопасности Заказчика (495)
626-59-11, (495) 786-67-05);
- выполнять противопожарные мероприятия, а также мероприятия по технике
безопасности и охране окружающей среды в течение всего периода нахождения на
Объекте и производства Работ;
- обеспечить противопожарную безопасность производства Работ на Объекте;
- заблаговременно, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней, письменно
оповещать Заказчика о необходимости проведения Работ в субботние и воскресные
дни с соблюдением ранее оговоренных условий (для согласования с Заказчиком);
- приостанавливать проведение Работ на Объекте или сокращать их дневную
продолжительность по требованию ответственных представителей Заказчика на
период проведения мероприятий, с оформлением причины, сроков и времени
приостановки работ в журнале производства работ;
- в случае нанесения ущерба имуществу Заказчика по вине Подрядчика при
проведении Работ (затопление помещений, повреждение имущества и т.д.) устранить
или возместить нанесенный ущерб;
- проводить складирование мусора на Объектах Заказчика только в специально
оговоренных местах в установленные контейнеры;
- выполнять уборку, погрузку строительного мусора в контейнер в конце
рабочего дня.
Статья 9.
Конфиденциальность информации.
9.1. Конфиденциальной информацией признается вся информация, хранящаяся
у Заказчика, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую и
иную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не имеющая свободного
доступа на законном основании.
Конфиденциальная информация включает в себя, но не ограничивается:
- алгоритм и технические средства охраны объектов, слаботочные системы
Заказчика;
- способы и условия поддержания жизнедеятельности на объектах Заказчика.
Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки за передачу,
предоставление и разглашение в любой возможной форме информации, признанной
конфиденциальной в соответствии с условиями настоящего Договора.
9.2. При необходимости привлечения к выполнению работ (оказанию услуг)
третьей стороны, Подрядчик обязан предварительно в письменной форме
согласовать с Заказчиком такое привлечение.
Статья 10.
Форс – мажор.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных в статье 401 Гражданского
кодекса РФ, в случае если эти обстоятельства непосредственно повлияли на условия
исполнения настоящего Договора.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана
известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их
наступления.
10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящей Статьи, будут
длиться более 3 (Трех) месяцев, Сторона, в отношении которой не выполняются
обязательства, имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке после письменного уведомления об этом другой Стороны.
Статья 11. Дополнительные условия.
11.1. Настоящий Договор подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, вступает в действие с момента его подписания
и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.
11.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком
любого из своих обязательств по настоящему Договору,
либо в случае
существенного изменения обстоятельств, из которых Заказчик исходил при
заключении настоящего Договора, либо в случае возникновения ситуации, при
которой возникает опасность срыва сроков производства работ как в целом, так и
любого этапа (если предусмотрены этапы работ), Заказчик вправе в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления в адрес
Подрядчика соответствующего письменного уведомления.
Настоящий Договор будет считаться расторгнутым в одностороннем
внесудебном порядке, с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о
расторжении настоящего Договора.
11.3. В случае расторжения договора Подрядчик обязуется вернуть
неиспользованный аванс заказчику не позднее 5 рабочих дней с даты получения
письменного уведомления о расторжении настоящего Договора.
11.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора, на дату его заключения
являются:
Приложение №1 – Техническое задание.
Приложение №2 – Локальная смета.
Приложение № 3 – Форма рекламационного акта
Статья 12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию
дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел
Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России)
Юридический и почтовый адрес: 119034 г. Москва, Пречистенка, д.20,
телефон: (495) 637-23-26
Филиал ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»
Почтовый адрес: 143430, Московская обл., Красногорский район, пос. Нахабино – 1
ИНН 7704010978, КПП 502402001
Р/счет № 40502810200060000084 в ОАО Банк ВТБ, г.Москва
К/счет № 30101810700000000187, БИК 044525187, ОКПО 42270535, ОКВЭД 55.11
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Директор Филиала
Генеральный директор
ГлавУпДК при МИД России
______________________
МЗК «Москоу Кантри Клаб»
Тамоян П.Г.
_______________
Приложение № 3 к договору
№ ____ от «___» _______2013 г.
РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ
1.
Мы,
нижеподписавшиеся,
Заказчик
в
лице
______________________________, с одной стороны, и Подрядчик в лице
_____________________________, с другой стороны, составили Акт в том, что в
соответствии с пунктом 6.2 Договора № ________________________ от «___»
__________
20__
года
на
выполнение
работ
по
____________
__________________________________
по
адресу
_________________________________________________,
обнаружен
дефект
___________________________________________________________________
_________________________________________________который следует устранить
до «____»_____________ года.
ЗАКАЗЧИК
2. Указанный дефект устранен
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
«___»__________ 20__ года.
ПОДРЯДЧИК
3. Указанный дефект влияет (не влияет) на надлежащую эксплуатацию.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
4. В соответствии с настоящим Рекламационным Актом Гарантийный период
на _________________ исчисляется с _______________ сроком на _____________
месяцев.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Директор Филиала
________________________
ГлавУпДК при МИД России
________________________
МЗК «Москоу Кантри Клаб»
Тамоян П.Г.
____________