Договор поставки металлопродукции № 05001

Договор поставки металлопродукции № ЮП 0000
г. Таганрог
«
»
2008 г.
ООО «ЮгПром», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директора Белан Г.Н. , действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице Директора
,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего
договора следующую продукцию:
1.1.1. Наименование: Металлопрокат (далее металлопродукция) согласно Спецификациям, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.1.2. Цена, количество, сортамент, сроки поставки: Согласно Спецификациям.
1.1.3. Единица измерения: Тонна.
1.2. Спецификации на металлопродукцию могут составляться в течение всего срока действия
настоящего договора, и являются его неотъемлемой частью.
2. Условия поставки
2.1. Поставка металлопродукции осуществляется Поставщиком в сроки и на условиях,
согласованных сторонами в Спецификациях к настоящему договору.
В случае, если Стороны выбирают в качестве способа оплаты предварительную оплату, поставка
металлопродукции производится Поставщиком не позднее сроков, указанных в Спецификациях к
настоящему договору, при условии поступления Поставщику всей суммы предварительной оплаты.
В случае осуществления Покупателем предоплаты в сумме, менее оговоренной сторонами,
Поставщик имеет право поставить соответственно меньшее количество металлопродукции, без каких-либо
дополнительных обязательств с его стороны, при этом недопоставленное количество металлопродукции
восполнению в дальнейшем не подлежит, и на следующий период поставки не переходит, если стороны не
достигли соглашения о переносе срока поставки с уточнением количества и цены на продукцию.
В случае осуществления Покупателем предоплаты в сумме, более оговоренной сторонами,
Поставщик поставляет только то количество металлопродукции, которое было согласовано ранее, с зачетом
суммы, превышающей стоимость поставки, в счет будущих поставок металлопродукции, без начисления
процентов за пользование этой суммой.
2.2. Металлопродукция, согласованная сторонами в соответствующей Спецификации, поставляется
путем сдачи ее для перевозки железнодорожным транспортом (ж/д вагонами) в адрес Покупателя,
согласованный сторонами. При отсутствии согласования адреса поставка осуществляется в адрес
фактического местонахождения Покупателя, указанный в настоящем договоре.
2.3. Погрузка и размещение металлопродукции в ж/д вагонах осуществляется силами и за счет
Поставщика, с учетом вагонной нормы загрузки и действующих правил перевозки грузов
железнодорожным транспортом.
2.4. Независимо от места назначения плательщиком по настоящему договору является Покупатель.
2.5. Базис поставки: франко-вагон станция Марцево СКЖД.
Поставка продукции в объеме менее вагонной нормы производится на условиях: франко-склад
Поставщика в г. Таганроге. При этом погрузка и размещение металлопродукции в транспорте Покупателя
осуществляется силами и за счет Поставщика.
2.6. Транспортные расходы по доставке металлопродукции Покупателю (ж/д тариф), оплаченные
Поставщиком при сдаче металлопродукции к перевозке, относятся на счет Покупателя, и подлежат оплате
последним в полном объеме в сроки, предусмотренные настоящим договором и Спецификациями к нему
для оплаты металлопродукции. Транспортные расходы, понесенные Поставщиком, подтверждаются ж/д
квитанцией в приеме груза, копия которой высылается Поставщиком по номеру факса Покупателя
немедленно после сдачи металлопродукции органам железнодорожного транспорта. Сумма ж/д тарифа
указывается отдельной строкой в счете (счете-фактуре) на оплату металлопродукции.
2.7. Моментом перехода к Покупателю права собственности на металлопродукцию, и всех рисков,
связанных с ее порчей, утерей, утратой или гибелью, считается момент приема ее перевозчиком к
перевозке.
2.8. Датой поставки металлопродукции считается дата, указанная в штампе станции отправления на
отгрузочных документах (ж/д квитанции, товарно-транспортные накладные и т.п.), либо дата получения
металлопродукции со склада Поставщика уполномоченным представителем Покупателя.
_____________________________________________________________________________
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
3. Порядок приемки металлопродукции
3.1. Металлопродукция, отгружаемая Поставщиком по теоретическому либо фактическому весу,
принимается Покупателем соответственно по теоретическому либо фактическому весу, согласно
сертификату завода-производителя, либо отметке грузоотправителя в ж/д накладной.
3.2. Качество металлопродукции должно соответствовать ГОСТу или ТУ, согласованным сторонами
в соответствующей Спецификации, что подтверждается сертификатом качества завода-производителя,
копия которого высылается Поставщиком по номеру факса Покупателя немедленно после сдачи
металлопродукции органам железнодорожного транспорта.
Копия сертификата качества, заверенная печатью Поставщика, направляется Поставщиком
Покупателю одновременно со счетом (счетом-фактурой) на оплату металлопродукции.
3.3. Приемка металлопродукции по количеству производится в порядке, установленном
Инструкцией о порядке приемки продукции по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража
СССР от 15.06.1965 г. № П-6, а по качеству - в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки
продукции по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7. Все
претензии по качеству или количеству принимаются только при наличии документов, оформленных
надлежащим образом.
В случае обнаружения несоответствия количества или качества продукции, указанным в
сопроводительных документах, вызов представителя Поставщика для участия в составлении акта приемки
обязателен телеграммой, высланной в день приемки.
3.4. Покупатель обязан уведомить Поставщика телеграммой о получении металлопродукции в
течение трех дней.
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Общая сумма договора определяется стоимостью металлопродукции, согласованной сторонами
в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Оплата металлопродукции осуществляется Покупателем в сроки, способом и на условиях,
указанных в соответствующей Спецификации к договору. Моментом оплаты считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3. Возмещение транспортных расходов (ж/д тарифа) в соответствии с пунктом 2.6 настоящего
договора производится Покупателем в порядке и сроки, согласованные сторонами для оплаты
металлопродукции, если иное не указано в Спецификациях к настоящему договору.
4.4. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика, если иное не указано в Спецификациях к настоящему договору.
4.5. В случае выбора сторонами в качестве способа оплаты - предоплаты, оплата металлопродукции
производится Покупателем по ценам, действующим на момент осуществления предоплаты. После
предоплаты цена на металлопродукцию остается неизменной до момента отгрузки.
4.6. По окончании срока действия договора или по требованию одной из сторон в период его
действия производится сверка взаиморасчетов, и по ее результатам составляется двусторонний акт.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки поставки товара Покупатель вправе в судебном порядке взыскать с
Поставщика пени в размере 0,1% от суммы не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более
8% от недопоставленной продукции. Уплата пени производится в размере и на условиях, определенных
судебным актом.
Поставщик вправе добровольно исчислить и уплатить неустойку в размере, указанном в настоящем
пункте. Поступление суммы неустойки (в полном объеме либо частично) на расчетный счет Покупателя
приравнивается к признанию Поставщиком неустойки в размере, соответствующем фактическому платежу,
и является для Покупателя основанием для начисления фактически оплаченной неустойки в качестве
дохода, а для Поставщика – в качестве расхода.
5.2. За просрочку Покупателем сроков оплаты товара, Поставщик вправе в судебном порядке
взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более
8% от недопоставленной продукции. Уплата пени производится в размере и на условиях, определенных
судебным актом. Покупатель вправе добровольно исчислить и уплатить неустойку в размере, указанном в
настоящем пункте. Поступление суммы неустойки (в полном объеме либо частично) на расчетный счет
Поставщика приравнивается к признанию Покупателем неустойки в размере, соответствующем
фактическому платежу, и является для Поставщика основанием для начисления фактически оплаченной
неустойки в качестве дохода, а для Покупателя – в качестве расхода.
5.3. В случае просрочки Покупателем сроков оплаты металлопродукции, Поставщик имеет право
приостановить поставку неоплаченной металлопродукции, а также следующих партий металлопродукции и
потребовать возмещения убытков.
____________________________________________________________________________
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при наличии форсмажорных обстоятельств на время действия данных обстоятельств. Сторона, подвергшаяся форс-мажору,
обязана уведомить об этом контрагента в течение трех дней. В том случае, если продолжительность
действия форс-мажорных обстоятельств превышает 2 месяца, любая из сторон вправе потребовать
досрочного расторжения Договора, о чем она должна сообщить контрагенту за 15 (пятнадцать) дней до
расторжения Договора.
7. Срок действия, порядок расторжения и изменения договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и считается
действующим до 31 декабря 2008 года. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от
исполнения обязательств по договору. При отсутствии письменного заявления о расторжении договора,
направленного за 1 (один) месяц до даты расторжения, договор считается пролонгированным на повторный
срок и дополнительного соглашения о продлении срока его действия не требуется.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут Поставщиком в одностороннем порядке в случае,
если Покупатель не произвел предоплату в течение 15 дней с момента, установленного соглашением сторон
для осуществления такой предоплаты.
7.3. Основанием для прекращения действия договора являются:
 истечение срока договора;
 фактическое выполнение сторонами обязательств;
 соглашение сторон;
 решение суда.
7.4. Изменения и дополнения в договор (Спецификацию к договору) вносятся только при наличии
согласия обеих сторон. Предложение одной стороны о внесении изменений или дополнений в договор
(Спецификацию к договору) считаются принятыми при наличии подтверждения другой стороны,
переданного способом, предусмотренным настоящим договором либо допускаемым действующим
законодательством.
7.5. Все споры по данному договору рассматриваются путем переговоров между сторонами с
обязательным претензионным порядком урегулирования споров. В случае, если стороны не придут к
общему решению, все разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения
ответчика.
8. Прочие условия
8.1. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи, при
условии, что данные документы позволяют однозначно установить сторону, от которой исходит данный
документ, и сторону, которой он направлен, с последующим предоставлением оригиналов.
8.2. Приложения, спецификации, письма, телеграммы к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью, при условии, что они совершены в период действия настоящего договора.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
8.4. С момента подписания настоящего договора обеими сторонами вся предшествующая
переписка, протоколы, переговоры и т.п. теряют силу.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Покупатель:
Поставщик: ООО «ЮгПром»
347939, Ростовская обл., г. Таганрог,
Ул.Кузнечная, 245, оф.23
Р/с 407 028 102 01 000 00 2225
Филиал АКБ «Русславбанк» (ЗАО)
г. Таганрог
к\с 30101810000000000978
БИК 046013978
ИНН 6154556374/ КПП 615401001
ОГРН 1086154005849
Директор
ООО «ЮгПром»
Директор
___________/ Белан Г. Н.
М.П.
_____________/
М.П.