Техническое задание восстановительных работ ЧС

Техническое задание
на проведение предварительного отбора участников размещения заказов на
выполнение аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации
(зоне бедствия) в 2013 году для министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области
1. Наименование государственного заказчика: министерство социальнодемографической и семейной политики Самарской области, Юридический адрес:
443086, г.о. Самара, ул. Революционная, 44; фактический адрес: 443086, г.о.
Самара, ул. Революционная, д.44, тел. 334-27-02, факс 270-91-14, адрес
электронной почты: depart@socio.samtel.ru.
Контактное лицо: Жучков Вадим Викторович – главный консультант управления
материально-технического
обеспечения
и
организации
размещения
государственного заказа, тел.: 334-33-19, адрес электронной почты:
zhuchkov@socio.samtel.ru;
2. Способ размещения заказа: предварительный отбор.
3. Источник, объемы и сроки финансирования: средства областного бюджета
на 2013 год.
4. Предмет: выполнение аварийно-восстановительных работ в зоне
чрезвычайной ситуации (зоне бедствия).
5. Требования к качеству и характеристикам работ:
аварийно-восстановительные работы в зоне чрезвычайной ситуации (зоне
бедствия) проводятся подрядчиком в подведомственных учреждениях заказчика
расположенных на территории, на которой введен режим чрезвычайной ситуации.
Перечень работ включает в себя аварийные, ремонтные и вспомогательные работы
(вывоз обломков и мусора) по устранению последствий чрезвычайной ситуации с
целью обеспечения нормальной деятельности подведомственных учреждений и
восстановления нормальной жизнедеятельности людей в указанных учреждениях.
6. Сроки выполнения работ: начало аварийно-восстановительных работ в зоне
чрезвычайной ситуации (зоне бедствия) - с даты заключения государственного
контракт в возможно короткий срок.
7. Форма, сроки и порядок оплаты государственного контракта: без
предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа. Расчет за работы
производится безналичным порядком после выполнения всех обязательств, в
соответствии с подписанным сторонами актом выполненных работ, в рамках 2013
года.
8. Требования, предъявляемые к участникам предварительного отбора:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
- не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения
заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участниках размещения заказа.
9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта:
рубль Российской Федерации.