Приложение № 5 - Проект договора

Приложение № 5
к документации о закупке
к извещению о закупке
от 20 июля 2012 года № 43
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № _____
г._______________
«____» __________20___ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр
Приволжского федерального округа» (ФГУП «РЧЦ ПФО»), именуемое в дальнейшем
"Заказчик",
в
лице_________________________________,
действующего
на
основании____________, с одной стороны, и
___________________________________,
именуемое в дальнейшем "Подрядчик",
в
лице____________________________, действующего на основании___________________, с
другой стороны, на основании результата закупки путем открытого конкурса (Протокол №
_____ от ___________г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы
нежилого помещения № ____ площадью ________ кв.м, расположенного по адресу:
________________ (далее - Объект), в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение
№ 1) и сметами (приложения №№ _____). Заказчик обязуется принять результаты работ и
оплатить их стоимость в соответствии с актом выполненных работ.
1.2. Сроки выполнения работ:
1.2.1. Начало работ – «____»______________ 20___г.
1.2.2. Окончание работ – «____»____________20___ г.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Качественно выполнять все работы на объекте Заказчика в соответствии со
строительными нормами и правилами, проектной документацией, предоставленной Заказчиком,
и в сроки, установленные настоящим договором.
2.1.2. Согласовывать с Заказчиком приобретение материалов для выполнения работ,
гарантировать соответствие качества применяемых материалов СНиП, НПБ, нормам СанПин,
ПУЭ, представлять Заказчику соответствующие сертификаты, технические паспорта и др.
документы на материалы, удостоверяющие их марку, качество и количество.
2.1.3. Обеспечить исполнение работ своими инструментами и материалами.
2.2. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по договору третьих лиц с
обязательным письменным уведомлением Заказчика в течение одного рабочего дня после
заключения договора с третьим лицом и представить сведения о наименовании организацииСубподрядчика, юридическом адресе, данные о предмете договора.
При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за выполнение третьими
лицами условий договора.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.
2.3.2. Обеспечить необходимые условия Подрядчику для выполнения работ на объекте.
2.3.3. Выделить полномочного представителя для контроля за ходом работ на объекте и
их приемки.
2.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в
хозяйственную деятельность Подрядчика. Однако если в процессе проверки представитель
Заказчика обнаружит нарушения со стороны Подрядчика условий данного договора, он вправе
приостановить работы на объекте до принятия соответствующего соглашения, заключенного
между Заказчиком и Подрядчиком.
3.Порядок производства и сдачи-приемки работ.
3.1. Заказчик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения извещения
Подрядчика об окончании работ и получения от него документов, перечисленных в п. 3.2.
настоящего договора, обязан выделить полномочного представителя для составления акта
сдачи-приемки.
3.2. Подрядчик до начала приемки работ предоставляет Заказчику следующие отчетные
документы: акты формы КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" и КС-3 "Справка о
стоимости выполненных работ и затрат".
3.3. Если при приемке работ будут обнаружены недостатки в выполненной работе,
Подрядчик своими силами без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок
устранить недостатки.
3.4. Подписание двухстороннего акта сдачи-приемки работ производится сторонами
только после устранения всех отмеченных Заказчиком недостатков.
3.5. После завершения всех работ на объекте стороны оформляют акт сдачи-приемки
этих работ. Акт сдачи-приемки работ, подписанный обеими сторонами, является основанием
для окончательных расчетов за выполненный объем работ.
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по договору составляет _______(_________________________), в
том числе НДС 18% _________ (_________________) (либо НДС не облагается на основании
_____________________).
4.2. В течении 10 (Десяти) банковских дней после подписания настоящего договора
Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере _____% стоимости работ по настоящему
договору, что составляет __________(____________) рублей, в том числе НДС 18%
___________ (____________________) рублей (либо НДС не облагается). Подрядчик обязуется
предоставить Заказчику счет-фактуру после получения авансового платежа.
4.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 10 (Десяти)
банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с учетом
выплаченного аванса. Окончательный расчет производится при условии, что работа выполнена
надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Договором, или
досрочно с согласия Заказчика при предоставлении необходимой документации (паспортов,
сертификатов на материалы, счетов-фактур, накладных, актов по форме КС-2 и КС-3).
4.4. При возникновении в процессе выполнения работ необходимости в дополнительных
работах, не учтенных в ведомости объемов работ и смете, данные работы оплачиваются по
дополнительным соглашениям, согласно актов выполненных работ.
4.5. Расчеты между сторонами производятся путем оплаты Заказчиком счетов,
выставляемых Подрядчиком.
4.6. Заказчик оплачивает работу Подрядчика путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
4.7. При окончательном расчете Заказчик оставляет за собой право пересмотреть
стоимость работ по договору в случае фактического невыполнения или наличия претензий
Заказчика по качеству выполненных Подрядчиком работ, указанных в сметном расчете.
4.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
5.Срок действия договора. Его изменение и расторжение.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до исполнения сторонами всех обязательств по договору. Изменения и дополнения в
текст договора вносятся с взаимного согласия сторон, оформляются в письменной форме и
подписываются обеими сторонами.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
5.2.1. По письменному соглашению сторон;
5.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в
случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.
5.2.3. По инициативе Заказчика в случаях:
а) качество исполнения работ не отвечает требованиям ГОСТов и СниП;
б) срок завершения работ превышен Подрядчиком более чем на пять рабочих дней;
в) отказа Подрядчика от устранения выявленных Заказчиком недостатков в качестве
выполненных работ;
г) завышения Подрядчиком стоимости выполненных работ без согласования с Заказчиком;
д) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.3. Решение об одностороннем отказе от договора (с указанием причины) Заказчик
оформляет в виде письменного уведомления и в 5-дневный срок с момента его получения
Подрядчиком договор считается расторгнутым.
5.4. При досрочном расторжении договора стороны в течение 5 дней с момента
извещения об этом уточняют объем выполненных работ и сумму (с учетом выплаченного
аванса), которую должен либо Заказчик доплатить, либо Подрядчик вернуть. Оплата
соответствующей стороной производится в течение 5 дней со дня получения счета.
6. Ответственность сторон.
6.1. За нарушение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаруживаются
недостатки, произошедшие по вине Подрядчика, то Подрядчик обязуется устранить их за свой
счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
6.3. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от СНиП, ТУ,
проектной документации и от требований настоящего договора и не согласованные с
Заказчиком, к выполнению не принимаются и оплате не подлежат.
6.4. За просрочку исполнения обязательств по настоящему договору виновная сторона
уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по настоящему
договору за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств. Данное
положение не распространяется на авансовый платеж.
6.5. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, подлежат начислению
и уплате при условии направления Стороной, предъявляющей соответствующие требования,
составленной в письменной форме претензии.
6.6. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если
нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со
стихийными бедствиями, военными действиями, действия и нормативные указания
государственных органов, имеющие силу хотя бы для одной из сторон), наличие которых
должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом.
6.7. При проведении окончательных расчетов с Подрядчиком по настоящему договору
Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать из причитающейся к выплате Подрядчику
денежной суммы начисленную им сумму пени за нарушение Подрядчиком срока исполнения
обязательств по настоящему договору.
6.8. Оплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему
договору.
7.Особые условия.
7.1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы ____ (_______)
года со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на объекте при
условии нормальной эксплуатации объекта Заказчиком.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ
до его окончательной приемки Заказчиком лежит на Подрядчике.
7.3. Ответственность за выполнение правил техники безопасности Подрядчик принимает
на себя.
8.Антикоррупционная оговорка.
8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые
применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
8.2. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в случае
установления фактов аффилированности лиц, участвующих в подготовке и (или) исполнении
настоящего договора.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении.
8.5. Под заинтересованными лицами, участвующими в подготовке и (или) исполнении
договора в целях Договора Стороны понимают генерального директора (директора), его
заместителей, а также лиц, участвующих в визировании договора в соответствии с
установленным каждой из Сторон порядком».
9.Разрешение споров.
9.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
9.2. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, разрешение
их производится в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. Юридические адреса, реквизиты, печати, подписи сторон.
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
ФГУП «РЧЦ ПФО»
603950, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.69,
ИНН 5260095780, КПП 525350001
р/с 40502810642050000039 в Волго-Вятском
банке Сбербанка РФ г. Н. Новгород,
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603
ОГРН 1025203039290
______________/_______________/
______________/_______________/
(должность, ФИО, подпись руководителя)
(должность, ФИО, подпись руководителя)
м.п.
м.п
Приложение № 1
к договору подряда
№ ___ от ___________г.
Ведомость объемов работ
№
п/п
Наименование работ
Ед.
изм.
Количество
Приложение № 2
к договору подряда
№ ___ от ___________г.
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
___________________________
___________________________
"____"____________________г.
"____"____________________г.
Наименование (объекта) стройки:
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
Основание:
Сметная стоимость:_______ руб.
-- строительных работ:_____руб.
Средства на оплату труда: ______руб.
-- оплата труда основных рабочих: ______руб.
-- оплата труда машинистов: ______руб.
Трудозатраты:_______ чел.-ч
-- трудоемкость основных рабочих:_______чел.-ч
-- трудоемкость машинистов:______чел.-ч
Составлен(а)
Стоимость единицы
всего
экс.маш
№
п/п
Обоснование
Наименование работ и затрат
Кол-во
зарплата
ЗП маш
материалы
Общая стоимость
экс.маш
всего
зарплата
ЗП маш
Затр.тр
единич
материалы
всего
Инд