Документ 911455

ПРОЕКТ
Муниципального контракта на поставку молока и молочных продуктов
для Муниципального общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа пос. Гаврилово Озерского района
Калининградской области на январь-март2010 года
«____»_____________200_ г.
г. Озерск
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа пос. Гаврилово Озерского района Калининградской области, именуемое в
дальнейшем Муниципальным заказчиком, в лице директора школы Василевского
Владимира Иосифовича действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_______________________________________________________,
(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________,
с другой стороны, в соответствии с протоколом проведения котировки цен на право
заключения муниципального контракта на поставку овощей и фруктов в МОУ СОШ п.
Гаврилово от ___________ года №___________, заключили настоящий муниципальный
контракт, именуемый в дальнейшем контрактом, о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Настоящий Контракт заключен на поставку овощей и фруктов для МОУ СОШ
п.Гаврилово. Поставщик обязуется поставить молоко и молочных продуктов, именуемые
далее товаром, для МОУ СОШ п.Гаврилово, а Муниципальный заказчик обязуется
оплатить поставленный и принятый им товар на условиях проведенной котировки цен в
номенклатуре, количестве и сроки, указанные в техническом задании по ценам, указанным
в (приложение 1), которые являются неотъемлемой частью контракта.
1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам,
техническим условиям, а также техническому заданию согласно документации об
проведении котировки цен на поставку продуктов.
Качество товара удостоверяется сертификатом соответствия системы сертификации
ГОСТ Р или паспортом качества изготовителя.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Общая сумма настоящего муниципального контракта составляет ______________
рублей, с учетом НДС.
2.2. Заключение дополнительных соглашений по пересмотру первоначально установленной
общей стоимости настоящего контракта не допускается.
2.3. Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств Муниципальным
заказчиком на расчетный счет Поставщика в порядке, установленном настоящим
контрактом.
2.4. Платежи по настоящему контракту осуществляются в валюте Российской
Федерации (в рублях).
2.5. Расчет
по настоящему контракту Муниципальный заказчик
производит
ежемесячно в течение 15 банковских дней
после предоставления Поставщиком
накладных и счетов подтверждающих выполнение поставки товара.
3. Транспортировка
3.1. Транспортировка продукции до места назначения, указанного Муниципальным
заказчиком, включена в общую стоимость контракта, осуществляется и оплачивается
Поставщиком, включая сопутствующие расходы, такие как, в частности, хранение, расходы
по оплате таможенных пошлин, налогов и сборов, взимаемых при ввозе продукции в
Калининградскую область.
4. Тара и упаковка
4.1. Поставщик обязуется обеспечить тару и упаковку продукции, предназначенной к
поставке, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к
Муниципальному заказчику. При определении габаритов упаковочной тары и ее веса
необходимо учитывать отсутствие
грузоподъемных средств у получателей
муниципального заказа.
4.2. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность поставляемой продукции при
погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета. Каждый вид продукции
(каждая позиция) должен быть упакован в соответствующую ей тару, упаковку.
4.3.Муниципальный заказчик обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и
средства пакетирования после реализации продукции»
5.Приемка продукции по качеству, количеству и ассортименту
5.1. Количество и ассортимент поставляемой продукции должны соответствовать
требованиям, установленным в приложении № 1 , являющейся неотъемлемой частью
настоящего контракта. По согласованию сторон допускается замена товара на
равнозначный по качеству и целевому назначению, а также объем поставляемого товара в
соответствии с заявкой Заказчика в пределах общей суммы контракта.
5.2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для
каждого вида продукции. Вся продукция должна быть снабжена соответствующими
сертификатами (качества, гигиеническими), другими документами, где это необходимо, на
русском языке, подтверждающими качество и /или безопасность поставляемой продукции.
5.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемой продукции в
соответствии с гарантийными обязательствами согласно срокам ее реализации и хранения.
5.4. При обнаружении в поставленной продукции (в процессе приемки и/или ее
использования) недостатков, недостачи, или иных несоответствий условиям настоящего
контракта, Муниципальный заказчик извещает Поставщика о выявленных недостатках в
течение 1-го дня после их обнаружения.
5.5. Поставщик обязан в течение одного
дня после получения извещения от
Муниципального заказчика устранить выявленные им недостатки – заменить продукцию
ненадлежащего качества, поставить недостающую продукцию по количеству и
ассортименту в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, при соблюдении
следующих условий:
- Муниципальный заказчик по телефону, в установленные сроки извещает
Поставщика об обнаруженных недостатках продукции;
- недостатки продукции не являются следствием неправильного ее хранения,
нарушения правил и сроков ее использования.
5.6. После троекратного возврата Поставщику некачественной продукции или продукции
несоответствующей приложению №1 к контракту, с обязательным составлением акта,
Заказчик имеет право расторгнуть данный муниципальный контракт в одностороннем
порядке.
5.7. Муниципальный заказчик вправе отказаться от принятия продукции, поставка которой
просрочена на 1 день.
5.8. Поставщик и Муниципальный заказчик должны предоставить друг другу информацию
о контактном телефоне, конкретных работниках, с которыми можно связаться для
оперативного разрешения возникающих вопросов по существу данного контракта.
6.Сроки поставки
6.1. Поставка товара осуществляется в течение срока действия договора поставки до
31 марта 2010 г. отдельными партиями на основании заявок Муниципального заказчика
направленных поставщику.
6.1.1. Утверждается форма заявки согласно приложению № 2, предоставляется поставщику
по средствам факсимильной связи либо с помощью интернета, заранее не позднее, чем за 24
часа до поставки.
6.1.2. Поставщик подтверждает принятие заявки тем, что подписывает её, ставит дату
принятия и отправляет посредствам факсимильной связи Заказчику.
6.1.3. В случае не подтверждения Поставщиком получения заявки Поставщик не
освобождается от ответственности за предоставление Заказчику товара, заявка считается
полученной.
6.2.Датой поставки и датой исполнения Поставщиком своей обязанности по передаче
товара Муниципальному заказчику является дата, указанная в накладной.
7. Права и обязанности сторон
7.1. Поставщик обязуется:
- поставить товар по адресу: Калининградская область, Озерский район, п. Гаврилово, ул.
Дзержинского,26, на условиях настоящего контракта в соответствии с прилагаемого к
нему
приложению
- направить Муниципальному заказчику счет на отгружаемый товар, оформленный в
соответствии с действующим законодательством.
Односторонний отказ Поставщика от выполнения принятых обязательств не допускается.
7.2. Поставщик вправе:
- получать консультации Муниципального заказчика, необходимые для исполнения
настоящего контракта,
- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по
вине Муниципального заказчика вправе требовать от него возмещения причиненных
убытков в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. Муниципальный заказчик обязуется:
- оплатить поставляемый товар в порядке и на условиях настоящего контракта;
- консультировать Поставщика по вопросам выполнения настоящего контракта;
- осуществить приемку товара в соответствии с условиями настоящего контракта.
7.4. Муниципальный заказчик вправе:
- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по
вине Поставщика требовать от него возмещения причиненных убытков в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять контроль за выполнением настоящего контракта без вмешательства в
оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
- отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена на 1 день
7.5. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в настоящем контракте,
считается не поставленным.
7.6. Право собственности на товар переходит к Муниципальному заказчику с момента
его передачи в установленном порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
8.2. В случае нарушения Поставщиком существенных условий настоящего контракта
Муниципальный заказчик прекращает финансирование контракта и требует возврата
ранее перечисленных средств в неисполненной части.
8.3. В случае задержки поставки Товара сверх установленных контрактом сроков,
Муниципальный заказчик вправе вычитать из цены контракта сумму неустойки,
эквивалентную 0,5% от суммы не поставленного товара за каждый день просрочки путем
уменьшения суммы перевода при окончательном расчете.
8.4. В случае использования Поставщиком полученных от Муниципального заказчика
средств не
по
назначению, Поставщик возвращает Муниципальному заказчику
полученную и нецелевым образом использованную сумму по контракту.
8.5. В случае обнаружения недостатков товара либо товара несоответствующего от
Поставщика:
- безвозмездного устранения недостатков товара в согласованные сроки;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных Муниципальным заказчиком расходов по исправлению
недостатков своими силами или третьими лицами;
- произвести замену товаром надлежащего качества в соответствии с настоящим
контрактом.
8.6. В случае невыполнения в установленный срок условий контракта, Поставщик
уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,5% от
стоимости
недопоставленной продукции за каждый период поставки (поставка некачественного
товара, с повреждениями при транспортировке считается недопоставкой). Неустойка
взыскивается до фактического исполнения обязательств с учетом недопоставленного
количества товара в предыдущем периоде поставки. При невыполнении обязательств,
кроме неустойки Поставщик также возмещает понесенные Муниципальным заказчиком
убытки (график поставки указан в приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего контракта).
8.7. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) исчисляется за каждый день
прострочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после
дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300 действующей на день
неуплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.8. В случае полного или частичного невыполнения настоящего муниципального
контракта одной из сторон, последняя обязана возместить другой стороне причиненные в
результате этого убытки.
8.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую
условия контракта сторону от выполнения принятых обязательств.
8.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления форсмажорных обстоятельств.
Под
форс-мажорными
обстоятельствами
понимается
наступление
таких
обстоятельств,
при
которых
Стороны,
действующие
с
разумной
осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства
надлежащим образом: в частности, к таким обстоятельствам относятся
военные
действия,
стихийные бедствия,
решения органов исполнительной
власти,
обязательные для выполнения Муниципальным заказчиком и Поставщиком, делающие
невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны известить друг
друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок с подтверждением их
факта актами компетентных органов. В случае невыполнения настоящего условия
виновная сторона не имеет права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, и
обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по настоящему контракту.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения
настоящего контракта, разрешаются путем переговоров на основании действующего
законодательства и обычаев делового оборота.
9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде
Калининградской области в порядке, установленном действующим законодательством.
10. Изменение и расторжение контракта
10.1. Изменение и расторжение данного контракта возможно:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- в одностороннем порядке со стороны Заказчика в соответствие с условиями данного
контракта.
10.2. Муниципальный заказчик в праве расторгнуть данный муниципальный контракт в
следующих случаях:
- после троекратного возврата Поставщику некачественной продукции, продукции
несоответствующей приложению №1 данного контракта, с обязательным составлением
акта;
- после троекратной поставки товара несоответствующего количеству, качеству либо
перечню;
- существенные нарушения контракта, которые влекут значительный ущерб прав в
осуществлении питания учащихся;
- однократного нарушения сроков поставки товара согласно заявки муниципального
заказчика;
- однократного не предоставления товара полностью или частично по принятой заявке
муниципального заказчика.
10.3. Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения
уведомления от Муниципального заказчика о распоряжении.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31
марта 2010 года. Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от
обязательств, возникших в период действия контракта, а также от ответственности за его
нарушение.
11.2. Все сообщения, уведомления, извещения по настоящему контракту осуществляются
в письменной форме и направляются сторонами друг другу заказной почтой или по
факсу.
11.3. В случае изменения адреса или платежных реквизитов стороны обязаны
проинформировать об этом друг друга в течение 10 дней с момента наступления
изменений, в противном случае негативные последствия возлагаются на участника
договора, не известившего об этих изменениях.
11.4. Настоящий контракт может быть изменен, дополнен только по соглашению
сторон. Любые изменения, дополнения к контракту оформляются письменно в виде
дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями
сторон.
11.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
11.6. Все приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.
11.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
Приложения:
Приложение 1
Приложение 2 (заявка)
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Муниципальный заказчик:
Поставщик:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа пос. Гаврилово
Озерского района Калининградской области
Тел.: 8(40142)9-33-48
ИНН 3921001500, КПП 39210100
р/с 40204810000000000016
БИК 042748001
УФК по Калининградской области
ГРКЦ ГУ Банка России
М.П.
Директор школы:
В.И.Василевский