Проект контракта по поставке автомобильного топлива

(проект)
Приложение № __
к_____________________
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____
г. Тверь
"
"
201__ г.
______________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора
_________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________, в лице
_______________________________ , действующего на основании _________________________ ,
именуемое
в
дальнейшем Поставщик, с другой стороны, заключили муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта
1.1. В соответствии с результатами __________________________ на право заключения муниципального
контракта по поставке автомобильного топлива для _______________ (протокол №
от _____201__ года)
Поставщик обязуется обеспечить Заказчика автомобильным топливом (далее — товар) в объеме и по ценам,
указанным в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Отпуск товара осуществляется в следующий срок: круглосуточно, с момента заключения
муниципального Контракта до полной выборки заказчиком объемов по контракту, но не позднее _____________
года. Заправка транспорта Заказчика осуществляется на АЗС Поставщика, расположенных в городе Твери в районах:
____________________________, посредством пластиковых карт. Заказчик получает товар непосредственно на АЗС.
Право собственности на товар, полученный на условиях Контракта, переходит к Заказчику в момент его
непосредственного получения на АЗС Поставщика.
1.3. Получение Заказчиком товара осуществляется на условиях настоящего муниципального Контракта
при предъявлении карты и при соблюдении условий настоящего муниципального контракта. Карта является
техническим средством учета операций получения товара Заказчиком и не является платежным средством.
2. Условия поставки товара
2.1. По заявке Заказчика, Поставщик изготавливает и передает Заказчику необходимое количество карт,
согласно Приложению № 2 к настоящему Контракту, которые подлежат возврату по окончании действия Контракта.
Замена карты из-за утери, кражи или механических повреждений оплачивается Заказчиком.
2.2. Заказчик заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим держателем карты (далее именуется
Держатель карты), переданной Заказчику в исполнение Контракта, является уполномоченным лицом Заказчика.
Поставщик, сотрудники и обслуживающий персонал АЗС не имеют права и не обязаны проводить дальнейшую
проверку личности или наличия соответствующих полномочий у Держателя карты.
2.3. Получение Заказчиком товара на условиях, предусмотренных Контрактом, возможно только при
условии использования карты в соответствии с Инструкцией, являющейся Приложением № 3 к настоящему
Контракту.
2.4. Приемка товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляются во время фактической
передачи товара Заказчику в полном соответствии с паспортом качества завода-изготовителя, сертификатом
соответствия и протоколом испытаний.
2.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия качества поставляемого товара сертификату
соответствия, паспорту качества завода-изготовителя, протоколу испытаний Заказчик направляет в адрес
Поставщика претензию.
2.6. При направлении Поставщику претензии от Заказчика Поставщик производит дополнительные
исследования качества товара в аккредитованной лаборатории за свой счет. В случае, если при дополнительной
экспертизе качества товара было выявлено, что поставленный товар не соответствует стандартам, указанным в
сертификате соответствия, паспорте завода-изготовителя Поставщик в течение 7 рабочих дней со дня получения
результатов экспертизы обязан заменить указанный товар товаром надлежащего качества за свой счет. В случае
выявления экспертизой факта соответствия поставляемого товара сертификату соответствия, паспорту качества
завода-изготовителя, протоколу испытаний Заказчик оплачивает стоимость проведенной экспертизы.
3. Порядок приемки товара
3.1. Получение Заказчиком товара на АЗС подтверждает чек, автоматически распечатываемый на
оборудовании, установленном на АЗС. Чек выдается при получении товара на АЗС лицу, предъявившему карту,
второй экземпляр чека остается на АЗС. Поставщик обязуется по первому требованию Заказчика предоставить
копию чека.
3.2. Предоставление Поставщиком Заказчику отчетов о произведенных выплатах в пользу АЗС за счет
средств, переданных Заказчиком Поставщику в оплату товара, получаемого Заказчиком на АЗС, а также
оформленных в соответствии с законодательством бухгалтерских документов (счетов, счетов-фактур и т.п.) о
приобретении Заказчиком товара с использованием карт осуществляется не реже одного раза в месяц.
3.3. Стороны производят сверку расчетов по предоставлению товара Заказчику 1 раз в месяц, что
оформляется актом сверки расчетов.
4. Цена контракта и порядок расчетов
4.1.
Цена настоящего контракта составляет ___________________
руб. ____ коп., с
учетом всех налогов (в т.ч. / без НДС), сборов и других обязательных платежей.
4.2. Отчетным периодом, по исполнению взаимных обязательств Сторон по настоящему Контракту,
является календарный месяц.
4.3. Оплата производится в безналичной форме платёжным поручением путём перечисления Заказчиком
денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке и сроки:
-предоплата в размере __% от цены муниципального контракта в течение 10 календарных дней с момента
предоставления Поставщиком счёта;
-последующий расчёт производится поэтапно по факту поставки ГСМ после предоставления Поставщиком
счёта, счёта-фактуры (для плательщиков НДС) и подписания сторонами товарной накладной не позднее 15-го числа
каждого месяца, следующего за отчетным.
4.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного
Контрактом объема товара и иных условий исполнения настоящего Контракта.
5. Права и обязанности сторон
Для выполнения настоящего Контракта:
5.1.
Заказчик:
5.1.1.Осуществляет прием товара по количеству, качеству и ассортименту.
5.1.2.Производит оплату поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего контракта. Заказчик
вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если такой товар оплачен, потребовать возврата
оплаченных сумм.
5.1.3.
В случае утери (утраты) или по какой-либо другой причине, не позволяющей пользоваться картой,
незамедлительно заявляет о случившемся Поставщику по телефону, факсу или явившись лично.
5.2.Поставщик:
5.2.1. Передает Заказчику после подписания контракта всеми сторонам в письменной форме адреса всех АЗС
в соответствии с п.1.2. настоящего контракта.
5.2.2. Круглосуточно осуществляет заправку транспорта на АЗС Заказчика.
5.2.3. Не менее одного раза в месяц предоставляет Заказчику копии паспортов качества завода-изготовителя,
сертификатов соответствия, протоколов испытания.
5.2.4. Гарантирует соответствие поставляемого товара сертификату соответствия, паспорту качества заводаизготовителя, протоколу испытаний.
5.2.5. Не реже одного раза в месяц проводит в аккредитованной лаборатории исследования физикохимических показателей светлых и темных нефтепродуктов в объеме контрольного анализа.
5.2.6. В течение 24 (двадцати четырех) часов после получения соответствующего устного или письменного
заявления Заказчика обязуется приостановить/прекратить все операции с использованием карты, выданной Заказчику,
на АЗС Поставщика. При этом товар, приобретенный от имени Заказчика до момента приостановки/прекращения всех
операций и/или с момента возобновления операций с использованием карты, подлежит оплате Заказчиком на
условиях Контракта.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Контракта стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ.
6.2. Поставщик за просрочку поставки товара уплачивает неустойку в размере трех трехсотых действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Указанные средства
перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. Существенные нарушения Контракта со стороны Поставщика, в т.ч. поставка товара ненадлежащего
качества, нарушение сроков поставки, недопоставка товара, поставка товара, не соответствующей спецификации,
фиксируются актами, подписанными сторонами, и могут служить основанием для расторжения Контракта.
6.4. Не выполнение Поставщиком п.5.2.1. настоящего контакта является основанием для расторжения
контракта и Заказчик вправе предложить Поставщику расторгнуть контракта по соглашению сторон, либо обратиться
в суд за расторжением Контракта по решению суда.
6.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества и/или товара, не соответствующего настоящему
контракту, Поставщик обязан произвести замену такого товара в течение 24 часов на товар надлежащего качества
и/или товар, соответствующий требованиям настоящего контракта своими силами и за свой счет, и в течение 5 (пяти)
банковских дней уплатить Заказчику штраф в размере 10%, от стоимости товара ненадлежащего качества и/или
товара, не соответствующего требованиям настоящего контракта.
6.6. В случае невыполнения Поставщиком обязательства по замене товара ненадлежащего качества и/или
товара, не соответствующего требованиям настоящего контракта, на товар надлежащего качества и/или товар,
соответствующий требованиям настоящего контракта, Заказчик вправе предложить Поставщику расторгнуть
контракта по соглашению сторон, либо обратиться в суд за расторжением Контракта по решению суда.
6.7. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств,
Поставщик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении контракта (либо
принятия решения судом) уплачивает Заказчику штраф в размере 15% от цены контракта.
6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате за поставленный товар Поставщик
вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Применение
штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
6.9. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
6.10. Все непредвиденные расходы оплачиваются за счет Поставщика и являются его риском при поставке
товара.
6.11. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.12. Штрафные санкции, причитающиеся заказчику по настоящему контракту, перечисляются на счет
Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери
7. Обеспечение исполнения Контракта
(в случае если требуется такое обеспечение)
7.1. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта устанавливается в размере __% от начальной
(максимальной) цены Контракта.
7.2. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде:
7.2.1. безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией;
7.2.2. передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере
обеспечения исполнения Контракта;
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется лицом, с которым заключается контракт
самостоятельно.
7.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок поставки товара по
настоящему Контракту не менее, чем на __ календарных дней.
7.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту
Заказчик предъявляет требования к гаранту о необходимости произвести платеж по гарантии или удерживает
денежные средства (при залоге). При выставлении штрафных санкций, неустоек, отнесения расходов на Поставщика и
иных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по контракту
направляет в адрес Поставщика претензию. В претензии устанавливается срок погашения заявленного требования и
указание на то, что если требования, установленные в претензии не будут удовлетворены в оговоренный срок,
Заказчик будет вынужден:
- обратиться с требованием об уплате указанной суммы в банк-гарант (если Поставщиком было
предоставлено обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии);
- удержать указанную сумму из суммы, перечисленной Поставщиком на счет Заказчика в качестве
обеспечения исполнения контракта);
- обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, а также судебных расходов.
7.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих
обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда
соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем
разделе контракта.
8. Действие обстоятельств непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по
настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия,
а также издание актов государственных органов.
8.2. Сторона, которая не исполняющая своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по контракту.
8.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в следствии непреодолимой силы
оформляется соглашением сторон.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение путем проведения переговоров
в течение 10 дней, рассматриваются в Арбитражном суде Тверской области.
10. Прочие условия
10.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента
исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и
прочего, она обязана в течение 10-ти дней письменно известить об этом другую Сторону.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик:
Заказчик:
___________________
_______________
Приложение №1
к проекту муниципального контракта
№ _______ от _______________201_ г.
Спецификация
Наименование ГСМ
Ед. измерения
Объем
поставки
Цена за ед., руб.
Сумма, в руб.
Итого
Поставщик:
Заказчик:
___________________
_______________
Приложение № 2
к проекту муниципального контракта
№ __________ от ____________201_ г.
Условия использования пластиковых карт
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Марка
автомобиля
Гос. номер
Наименование ГСМ
1. Заказчик назначает Ответственное лицо для разрешения вопросов, связанных с исполнением Сторонами
обязательств по настоящему Контракту:
ФИО ________________________________________________________________
Контактный тел. ___________________
Факс: ________________
Поставщик:
Заказчик:
___________________
_______________
Приложение № 3
к проекту муниципального контракта
№_______ от _____________201_ г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТЫ
Поставщик:
Заказчик:
___________________
_______________