ДОГОВОР № 4701

ДОГОВОР №
на поставку продукции
г. Северодвинск
«___» ____________ 2014 г.
Мы, нижеподписавшиеся, Открытое акционерное общество «Производственное
объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ОАО «ПО «Севмаш»),
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам Крученкова Дмитрия Александровича, действующего на основании
доверенности
№ 75
от 19.02.2014 г.,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________,
действующего на основании _____________________________, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять
и оплатить на условиях настоящего договора продукцию, наименование, количество,
ассортимент, сроки и место поставки которой указаны в Спецификации (Приложение № 1
к настоящему договору).
1.2. Продукция поставляется для корабля проекта 11430, для ВМС Индии
(Инозаказчика).
2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
2.1. Общая стоимость продукции по настоящему договору определяется в
соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2 к настоящему
договору) и составляет
(
)
руб., в т.ч. НДС
(
) руб.
2.2. Стороны договорились, что в случае законодательного изменения ставки НДС
общая стоимость продукции изменяется в части расчетной суммы НДС по новой ставке к
стоимости продукции, при этом стоимость самой продукции остается неизменной.
2.3. Общая стоимость продукции установлена на весь срок действия настоящего
договора, пересмотру и изменению не подлежит, за исключением п. 2.2. договора, и
включает в себя стоимость изготовления продукции, доставку её до склада Покупателя,
упаковочной тары, маркировки и документации в соответствии с п. 3.3. настоящего договора.
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
3.1. Комплектность, качество и технические характеристики продукции и её
комплектующих должны соответствовать действующим в РФ стандартам, условиям
договора и удостоверяться паспортом, клеймом ОТК Поставщика и ______ ВП МО РФ.
3.2. Продукция и ее комплектующие должны быть из текущего производства или
вновь изготовлены.
3.3. Совместно с продукцией поставляется комплект эксплуатационной документации
(ЭД) на русском и английском языках (в том числе и на комплектующие изделия) в
экспортном исполнении в соответствии с требованиями ГИУ и ГТУ 3000-81, ГОСТ 2.901-99,
ГОСТ 2.610-2006, ГОСТ 2.601-2006.
Поставщик подготавливает и поставляет Заказчику вместе с товаром следующую
документацию:
- 2 экземпляра ЭД на английском языке с паспортами без отрывных талонов и
подразделов «Гарантии изготовителя», «Сведения о рекламациях;
- 1 экземпляр ЭД на русском языке с отрывными талонами без подразделов «Гарантии
изготовителя» и «Сведения о рекламациях».
Паспорта должны быть сброшюрованы в твердые переплеты по ГОСТ 22240-76 и
обклеены водонепроницаемым материалом по ГОСТ 5773-90.
1
Поставщик гарантирует качество перевода на английский язык всей поставляемой по
настоящему договору документации.
3.4. Все надписи на табличках и шильдиках на оборудовании и ЗИП должны быть
выполнены на английском языке.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставка продукции производится в сроки, предусмотренные Спецификацией
(Приложение № 1 к настоящему договору).
4.2. Поставляемая продукция должна иметь следующие сопроводительные
документы:
- товарная накладная (ТОРГ-12) – 2 экз.;
- счет-фактура – 1 экз.;
- упаковочный лист – 3 экз.
4.3. Оригиналы или копии вышеназванных документов должны быть доставлены
Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки продукции Поставщиком
(нарочным или экспресс почтой).
4.4. Покупатель после приемки продукции и документации подписывает товарную
накладную в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения документов, указанных в
п. 4.2. договора, и один экземпляр подписанной товарной накладной возвращает в адрес
Поставщика.
4.5. Датой отгрузки считается дата выписки Поставщиком товарной накладной
(ТОРГ-12).
4.6. Досрочная поставка продукции допускается по согласованию с Покупателем.
4.7. Покупатель принимает продукцию по ассортименту, количеству и качеству на
складе Покупателя в порядке и сроки, установленные ГОСТ 24297-2013, но не более 30 дней
со дня поставки продукции на склад Покупателя, при этом осуществляются проверки, не
требующие специальных методов контроля (лабораторные исследования, стендовые
проверки и т.п.). Проверка качества продукции с использованием специальных методов
производится в период гарантийного срока
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
5.1. Упаковка и маркировка поставляемой продукции должны соответствовать
требованиям настоящего договора.
5.2. Продукция должна быть отгружена в упаковке, предназначенной для перевозки
данного вида продукции.
5.3. К упаковке Поставщик обязан приложить упаковочный лист.
6. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
6.1. Оплата по настоящему договору осуществляется в следующем порядке:
6.1.1. Покупатель выплачивает Поставщику аванс в размере 40% от стоимости
поставляемой Продукции в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения
Покупателем счета на предоплату от Поставщика.
6.1.2. Покупатель осуществляет окончательный расчет за поставленную Продукцию в
течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты осуществления Покупателем приемки Продукции
по количеству и качеству и получения от Поставщика счета-фактуры и товарной накладной.
После заключения договора цена пересмотру не подлежит.
6.2. Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения
авансового платежа (поставки продукции) направить в адрес Покупателя заказным письмом
с уведомлением о вручении счет-фактуру на сумму полученного аванса (поставленной
продукции), оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ.
6.3. Моментом платежа является дата поступления денежных средств на
корреспондентский счет Банка Поставщика.
2
7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставленной продукции условиям
настоящего договора при соблюдении Покупателем условий и правил транспортирования и
хранения.
Гарантийный срок хранения продукции - 5 лет с момента изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента ввода продукции в
эксплуатацию.
7.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного периода заменить или восстановить
поставленную продукцию безвозмездно в тридцатидневный срок, если она вышла из строя
по вине Поставщика.
7.3. Дефекты, возникшие в гарантийный период по вине Покупателя или
Инозаказчика, устраняются Поставщиком в согласованный срок за счет виновной стороны.
7.4. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций в соответствии с ГОСТ
РВ15.703-2005.
7.5. Рекламация может быть предъявлена Поставщику не позднее 30 дней после
истечения гарантийного срока эксплуатации, но при условии, что дефекты обнаружены до
его истечения.
7.6. В случае выхода из строя продукции в гарантийный период по вине Поставщика
гарантия на продукцию будет продлена на время ремонта (замены) с оформлением
соответствующего акта и записью в формуляре или паспорте продукции.
7.7. Продукцию на замену дефектной, Поставщик отгружает в адрес Покупателя.
7.8. В случае необходимости ремонта и исследования дефектной продукции в
условиях Поставщика, она будет отгружена Покупателем в адрес Поставщика. О возврате
продукции Покупатель сообщит Поставщику. По окончании ремонта или замены дефектной
продукции составляется двухсторонний акт об ее восстановлении и пригодности к
дальнейшей эксплуатации. После выявления причин дефектов и их подтверждения
сторонами все расходы, имевшие место по данной рекламации, возмещаются стороной,
несущей ответственность.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае нарушения согласованных сроков поставки, сроков устранения
недостатков продукции или сроков ее замены, сроков предоставления счетов-фактур, а также
срока предоставления документации в соответствии с настоящим договором Поставщик
уплачивает Покупателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы,
уплаченной Покупателем, за каждый день просрочки, но не более 10% от выплаченного
аванса.
8.3. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 6.1.2., п. 6.2. настоящего
договора, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, но не
более 10% от суммы окончательного расчета, подлежащей перечислению.
8.4. В случае задержки перечисления аванса на поставляемую продукцию,
предусмотренного п. 6.1.1. настоящего договора, срок поставки продукции сдвигается на
срок задержки авансирования продукции по договору.
8.5. Возможность применения штрафных санкций является правом, но не
обязанностью Стороны, чьи права нарушены.
8.6. Уплаченные штрафные санкции не освобождают Стороны от выполнения
договорных обязательств.
3
8.7. Стороны договорились, что просрочку поставки продукции на срок более
60 (шестидесяти) календарных дней считать существенным нарушением настоящего
договора.
8.8. Любые споры, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с
ним, должны решаться Сторонами в претензионном порядке, при этом срок ответа на
претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней.
8.9. В случае не урегулирования споров Сторонами в претензионном порядке, в
соответствии с п. 8.8. настоящего договора, споры подлежат разрешению в Арбитражном
суде по месту нахождения Ответчика.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Поставщик ручается за отсутствие каких-либо прав третьих лиц на проданную
продукцию (включая авторские права, права, вытекающие из патентов, лицензий и т.д.),
которые исключают, уменьшают или ограничивают право Покупателя либо конечного
потребителя продукции, и о существовании которых Покупатель не был уведомлен, и не
выразил согласия принять продукцию, обремененную такими правами.
9.2. Если выяснится, что какое-либо третье лицо имеет какие-либо права на
продукцию, Покупатель может известить об этом Поставщика и потребовать от Поставщика,
за его счет, освободить продукцию от прав или претензий третьего лица в пределах
разумного срока, но не позднее, чем 30 дней, и компенсировать все убытки Покупателя.
9.3. Все дополнительные условия, изменяющие условия настоящего договора,
оформляются в письменной форме дополнительным соглашением сторон.
9.4. Настоящий договор носит конфиденциальный характер и не подлежит
разглашению организациям и лицам, не связанным с выполнением данного договора.
9.5. Во всем, что не оговорено настоящим договором, стороны должны
руководствоваться действующим законодательством РФ.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: стихийных природных
явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных
актов государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего
договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения договора, носить
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
10.2. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору,
должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив
соответствующие подтверждающие документы (справки).
10.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 60 (шестидесяти)
календарных дней, то Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем
порядке.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и при достижении согласия по всем условиям
без исключения. При этом дата заключения Договора определяется по последней из дат,
проставленных уполномоченными представителями Сторон на Договоре или на последнем
из всех документов, направленных на урегулирование разногласий по проекту Договора.
Дата заключения Договора, определяемая в соответствии с настоящим пунктом. Иная дата
4
будет считаться некорректной.
Договор действует до 31.12.2015 года. Окончание срока действия Договора не
освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а равно от выполнения
обязательств, не исполненных на дату окончания срока действия Договора, включая
гарантийные обязательства.
Договор может быть пролонгирован путем заключения дополнительного
соглашения
11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению
Сторон и в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим
законодательством РФ.
11.3. Стороны не могут передавать свои права и обязанности, вытекающие из
договора или связанные с ним, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон.
11.5. Договор и все последующие дополнения и приложения к нему могут быть
подписаны Сторонами в факсимильном и электронном варианте, которые имеют
юридическую силу, с обязательным последующим оформлением и направлением
подлинников.
11.6. После подписания настоящего договора все предшествующие переговоры и
переписка по нему теряют силу.
11.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон договора.
11.8. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Спецификация;
- Приложение № 2 – Протокол согласования договорной цены.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
ОАО «ПО «Севмаш»
164500, г. Северодвинск, Архангельская обл.
Архангельское шоссе, 58
ИНН 2902059091, КПП 997850001
Р/с 40702810004260013111
К/с 30101810100000000601 в ГРКЦ
г. Архангельска
Банк получателя: Отделение №8637 Сбербанка
России, г. Архангельск
Получатель: ОАО «ПО «Севмаш»
БИК 041117601
ОКПО 07542856
ОКВЭД (осн.) 35.11.1
ОГРH 1082902001401
Поставщик:
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
ОАО «ПО «Севмаш»
_________________ Д.А. Крученков
«____»___________________2014 г.
5
Приложение № 1
к договору № _______от «___»_________ 2014 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку продукции для корабля проекта 11430
к договору № _______ от «___»_________ 2014 г.
№ п/п
1
Наименование
продукции
Обозначение
Воздухоохладитель ОВВМ1 400,0
Единицы
измерения
шт.
Кол-во
10
Срок (периоды)
поставки
Место поставки
ноябрь 2014 года
ОАО «ПО «Севмаш»
164500, г. Северодвинск, Архангельская обл.,
Архангельское шоссе, д.58
Требования к качеству, техническим характеристикам товара и к размерам:
1. Объемный расход воздуха – 40 000 м3/час;
2. Параметры воздуха:
температура на входе – 55 градусов по Цельсию;
относительная влажность на входе – 30%;
температура на выходе – не более 38 градусов по Цельсию;
3. Расход хладоносителя – не более 70 000 кг/ч;
4. Материал основных составных частей;
Трубки – мельхиор МНЖМц 30-1-1;
Крышки воздушной полости – сталь Ст3;
Стенки – коррозионностойкая сталь;
Обязательное наличие протекторной защиты.
5. Массогабаритные характеристики: масса – не более 1200кг; длина – не более 2000мм; высота – не более 1500мм; ширина – не более
400мм
ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
ОАО «ПО «Севмаш»
ПОСТАВЩИК
_________________ Д.А. Крученков
6
7
Приложение № 2
к договору № _____ от «___»_________ 2014 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
ОАО «ПО «Севмаш»
СОГЛАСОВАНО
_________________ Д.А. Крученков
«____»___________________2014 г.
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
на поставку продукции для корабля проекта 11430
к договору № ____ от «___»_________ 2014 г.
Вид договорной цены:
твердо-фиксированная
:
Цена с учетом НДС 18%,
в рублях
№
п/п
Полное наименование
изделий и работ
Ед.
изм.
Обозначение
1
Воздухоохладитель
шт.
ОВВМ1 400,0
Предложено
Поставщиком
Согласовано
Заказчиком
8