Документация 228.15

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП «НИИ «Квант»
_________________Г.С. Елизаров
«___»____________ 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЯМОЙ ЗАКУПКИ
(У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА)
на изготовление и монтаж адаптера KB8-CD1-PCIE-01.
Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский институт «Квант»
Москва
2015 г.
I «Информационная карта»
1
2
3
4
5
6
Способ закупки
Основание
проведения
прямой закупки
Заказчик
Предмет
договора
Место поставки
товара (работ,
услуг)
Сроки поставки
товара (работ,
услуг)
Прямая закупка (у единственного поставщика)
пп. е) п. 8.5.2 Положение о закупках товаров, работ, услуг
предприятия ПО ИШВА.025 - 2014
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научноисследовательский институт «Квант» (ФГУП «НИИ «Квант»),
почтовый адрес: 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., дом 15
Телефон: (499) 745-71-02
Контактное лицо: Симачева Прасковья Валериевна
Электронная почта: Kvant-ookz@mail.ru
Изготовление и монтаж адаптера KB8-CD1-PCIE-01.
ФГУП «НИИ «Квант»
125 438, г. Москва, 4-й Лихачевский переулок, д. 15
В течение 11 (Одиннадцать) недель с даты подписания договора.
Заказчик передает Исполнителю давальческое сырье для
изготовления адаптера – генераторы 570FCA000133DG, не
позднее, чем за четыре недели до окончания работ по договору.
При обнаружении замечаний (ошибки монтажа, неисправные
компоненты, неудовлетворительное качество пайки и т.п.) в ходе
приемки изделий, Заказчик в течение 2 рабочих дней сообщает о
них Изготовителю. Изготовитель обязан устранить все
выявленные недостатки в течение 10 рабочих дней.
7
8
Начальная
(максимальная)
цена договора
Сведения о
включенных в
цену расходах
9
Срок и условия
оплаты товара
(работ, услуг)
10
Срок
подписания
договора
Требования к
участнику
закупки
11
19 235,75 (Девятнадцать тысяч двести тридцать пять)
долларов семьдесят пять центов
Все расходы должны быть включены в цену, в том числе
стоимость
упаковки,
погрузочно-разгрузочные
работы,
транспортные расходы (доставка на склад Заказчика), расходы
по обмену корреспонденцией, прочие расходы, связанные с
требованиями, предъявляемыми к данному товару, расходы на
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.
Оплата осуществляется Заказчиком в рублях РФ по курсу ЦБ РФ
на дату подачи платежного поручения в банк.
Оплата в размере 100 % производится Заказчиком в течение 10
(Десяти) рабочих дней после поставки всех изделий на склад и
подписания обеими Сторонами Акта выполненных обязательств.
Договор с единственным участником заключается не позднее
пятнадцати рабочих дней со дня принятия руководством
Заказчика решения о заключении договора.
1
Соответствие
участников
закупки
требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
закупки;
2 Непроведение ликвидации участника закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
3 Неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях № 195-ФЗ (КоАП РФ), на
день подачи заявки на участие в закупке;
4 Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, а также за прошедшие отчетные
периоды текущего календарного года, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
5 Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах
недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5
Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», статьей 19 Федерального
закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и статьей 104 Федерального закона № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнение
работ, оказания услуг для государственных и муниципальных
нужд».
II «Техническая часть документации»
Техническое задание
на изготовление и монтаж адаптера KB8-CD1-PCIE-01
Код товара,
Наименование функциональных, эксплуатационных,
№ Работ, услуг Наименование
технических характеристик и потребительских свойств, а
п/п по ОКДП
товара
так же требований по комплектации
ОКВЭД
3219102
1 32.10.3
Адаптер KB8CD1-PCIE-01
Производство по технической документации,
передаваемой Заказчиком.
Характеристики, определяющие требуемый
технологический уровень производства:
- габаритные размеры платы 312 ×111,15×1,65 мм;
- количество слоев МПП – 12;
- размер ширины минимального проводника – 0,075 мм;
- мин. зазор между проводниками – 0,075 мм;
- мин. диаметр переходного отверстия – 0,45х0,2 мм;
- отклонение волнового сопротивления не более ± 10%;
- для проводников шириной 0,075 мм на слоях 3, 5
обеспечить
волновое сопротивление 50 Ом (расчетное – 49,5 Ом);
- для проводников шириной 0,12 мм на слое 7 обеспечить
волновое сопротивление 50 Ом (расчетное – 49,8 Ом),
- для проводников шириной 0,18 мм на внешних слоях
обеспечить
волновое сопротивление 50 Ом (расчетное – 49,9 Ом);
- для дифференциальных пар с проводниками 0,08 – 0,125
– 0,08 мм на слое 7 – 100 Ом+-10% (расчётное – 99,8Ом);
- для дифференциальных пар с проводниками 0,12 – 0,1 –
0,12 мм на внешних слоях – 100 Ом+-10% (расчётное –
99,5Ом);
-диэлектрик FR4 с ER=4,2;
-цвет маски - зеленый;
-контактные площадки – иммерсионное золото;
- разъем PCIe выполнить в соответствии со стандартом
PCIe (согласовать с Заказчиком).
Количество
(меры,
Единица объемы, вес,
измерения
шт.,
комплект и
т.д.)
шт.
8
Требования к товару
Требования к товару
- Закупить комплектующие и изготовление планки в
соответствии с перечнем элементов и чертежом – файл
ПЭ.rar, контрольная сумма CRC = 6F3440E8, передаваемом
на электронном носителе Исполнителю по акту совместно с
подписанным договором.
Изготовить печатные платы, и выполнить монтаж изделий
строго в соответствии с технической документацией,
содержащейся в файле KB8-CD1-PCIE-01.zip и передаваемой
Исполнителю на электронном носителе (с указанным
объемом и контрольной суммой), по акту, в течение двух
недель с даты заключения договора.
- Печатные платы должны позволять изготавливать изделия
по бессвинцовой технологии.
- Продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации)
и поставляться комплектно.
- Продукция должна поставляться в исправной упаковке с
маркировкой, без нарушения целостности.
Требования к монтажу и (или) пусконаладке
Требования к сроку гарантии качества
товара или к сроку годности товара
1. Контроль печатных плат в части электроконтроля - 100%.
2. Контроль волнового сопротивления поставляемых
печатных плат, с соблюдением волнового сопротивления в
пределах ± 10% – 100 %;
3. Предоставление Исполнителем оригиналов документов
проверки (контроля) для подтверждения выполнения
требований к печатным платам по пунктам 1 и 2;
4. Рентген контроль пайки выводов для всех корпусов BGA 100 %. Результаты проведения рентген контроля
протоколируются и передаются для анализа техническому
специалисту Заказчика;
5. Визуальный контроль монтажа двух плат службой ОТК
Исполнителя с отметкой о прохождении - 100%.
6. Монтаж электрорадиоизделий (ЭРИ) на печатную плату
выполнить
по
бессвинцовой
технологии
согласно
требованиям ГОСТ Р МЭК 61191-2010 и технической
документации на устанавливаемые элементы.
Гарантия Исполнителя 1 (Один) год с даты подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
III Проект договора
ДОГОВОР №_____________
г. Москва
«____» ______ 2015 г.
ФГУП «НИИ «Квант» (ОГРН 1027739824254, ИНН 7711000890) в лице Директора
Елизарова Георгия Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и ________ (ОГРН _________, ИНН _______), в лице
_____________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании
результатов проведения _____________(протокол № __ от __ _____ 2015 г.) заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется изготовить и осуществить монтаж (далее – работы) адаптера
KB8-CD1-PCIE-01 (далее – Продукция) в соответствии Технической документацией (далее –
ТД), Техническим заданием (Приложение №2 к договору) и условиями настоящего договора, а
также осуществить доставку Продукции по адресу Заказчика, указанному в пункте 11
настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы,
поставленную продукцию. Подписанное Сторонами Техническое задание является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Заказчик передает ТД Исполнителю в течение двух недель с даты заключения
договора по адресу: г. Москва, _________________. ТД передается на электронном носителе по
Акту приема-передачи, который составляется в произвольной форме, подписывается
уполномоченными представителями Сторон.
1.3. Для выполнения работ по настоящему договору Заказчик передает Исполнителю
давальческое сырье - генераторы 570FCA000133DG в соответствии со Перечнем давальческого
сырья, предоставляемого Заказчиком (Приложением № 3 к настоящему договору) по адресу: г.
Москва, __________, не позднее, чем за четыре недели до окончания работ по настоящему
договору.
1.4. Исполнитель обязан самостоятельно закупить недостающие комплектующие и
изготовление планки в соответствии с перечнем элементов и чертежом файл ПЭ.rar,
контрольная сумма CRC = 6F3440E8, прилагаемым на электронном носителе (Приложение № 1
к Техническому заданию). Закупленные Исполнителем комплектующие и изготовление планки
включаются в состав Продукции, их стоимость входит в общую цену настоящего договора.
Передача Исполнителю электронного носителя (Приложение № 1 к ТЗ) осуществляется
совместно с подписанным Заказчиком договором по Акту приема-передачи, который
составляется в произвольной форме, подписывается уполномоченными представителями
Сторон и после подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Цена договора, порядок расчётов
2.1 Цена настоящего Договора в соответствии со Спецификацией (Приложение
№ 1) составляет ____________ (___________) долларов США ___ центов, в т.ч. НДС (18 %) ________ (______________ ______________) долларов США ___ центов и, включает в себя все
необходимые расходы Исполнителя, в том числе транспортные расходы, и другие платежи,
связанные с исполнением настоящего договора. После заключения настоящего Договора,
указанные в Спецификации (Приложение № 1) цены не могут быть изменены без согласия
Заказчика. О произведенной оплате Заказчик сообщает Исполнителю по телефону, указанному
в п.11 Договора в устной форме.
Оплата Заказчиком производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день подачи Заказчиком
платежного поручения в банк Оплата осуществляется на условиях 100 % оплаты путем
перечисления суммы на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней после
выполнения Исполнителем всех обязательств по договору указанных в п. 1.1 настоящего
договора и подписания Акта выполненных обязательств (по форме Приложения № 4) обеими
Сторонами.
2.2 Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств
с расчетного счета Заказчика.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:

передать Исполнителю ТД, и давальческое сырье надлежащего качества, не обремененное
правами третьих лиц в соответствии с Приложением№ 3 к настоящему договору;

оплатить цену договора в соответствии с условиями, предусмотренными в Разделе 2
настоящего договора;

оказывать Исполнителю содействие в выполнении работ в случаях, объеме и порядке,
предусмотренных настоящим договором;

принять от Исполнителя выполненные работы, поставленную Продукцию в порядке,
предусмотренном настоящим договором.

3.2. Заказчик вправе:

проверять ход и качество выполнения работ Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.

Назначить Исполнителю разумный срок для устранения нарушений условий договора или
устранения недостатков работ, но не более 10 рабочих дней и при неисполнении
Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора
либо поручить исправление работы другому лицу с отнесением расходов на Исполнителя.
3.3. Исполнитель обязан:

принять от Заказчика ТД, давальческое сырье и обеспечить их сохранность;

немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком давальческого
сырья или неточности в ТД;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

выполнить работы и осуществить поставку Продукции в срок, указанный в п. 4.1
настоящего договора;

представить Заказчику Отчет об использовании давальческого сырья;
3.4. Исполнитель вправе:
- потребовать своевременной и полной оплаты выполненной и сданной Заказчику работы в
соответствии с условиями настоящего договора;
- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных
убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему
договору препятствует исполнению договора Исполнителем;
- самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему договору;
3.5.
Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о
возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий
настоящего договора, для согласования и принятия необходимых мер.
4. Условия и сроки выполнения работ, передачи готовой Продукции
4.1. Срок выполнения обязательств по договору, предусмотренных п.1.1 договора и
передачу всех документов, предусмотренных п. 4.4 договора осуществляется не позднее
__________ (________) с даты подписания договора.
4.2. Исполнитель вправе с согласия Заказчика выполнить работы и передать готовую
Продукцию досрочно. Оплата работы осуществляется в сроки и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
4.3. Исполнитель уведомляет контактное лицо Заказчика, указанное в п.11 Договора, об
окончании выполнения работ и конкретном времени передачи Продукции не позднее чем за 48
(Сорок восемь) часов до момента предполагаемой доставки и направляет ему для ознакомления
экземпляры товарных накладных по реквизитам, указанным в п.11 Договора.
4.4. Исполнитель производит передачу готовой Продукции представителю Заказчика по
адресу: 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 15. с 10-00 ч. до 15-00 ч. в рабочие дни.
Продукция передается Покупателю в исправной оригинальной упаковке с маркировкой,
соответствующей характеру поставляемой Продукции. Тара и упаковка должны предохранять
Продукцию от повреждений при транспортировке. Цена тары и/или упаковки входит в цену
поставляемой Продукции. Готовая Продукция передается с сопроводительными документами
Исполнителя, где указывается наименование поставленного товара, количество, номер
отгрузочной накладной, срок гарантии на поставленную продукцию, в том числе:
- Акт сдачи-приемки выполненных работ;
- накладная по форме ТОРГ-12. Также Исполнитель предоставляет товарную накладную
(форма ТОРГ-12 в валюте договора) для внутреннего пользования Заказчиком;
- протоколы в соответствии с разделом 3 Приложения №2;
- Отчет об использовании давальческого сырья;
- счет-фактура.
Погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами и за счет Исполнителя.
В
связи с режимным статусом предприятия лица, выполняющие такие работы, должны являться
гражданами РФ.
4.5. Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
изготовленной и смонтированной Исполнителем Продукции подписать и передать
Исполнителю Акт сдачи-приемки выполненных работ или направить мотивированный отказ от
приемки работ.
4.6. Завершение выполнения обязательств по договору оформляется двухсторонним Актом
выполнения обязательств. Оформление Акта выполнения обязательств (Приложение № 4)
Заказчиком и подписание его Исполнителем допускается в течение не более чем 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ обеими
Сторонами. В случае неподписания Исполнителем Акта выполнения обязательств и\или
непредоставления мотивированных возражений в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
получения его от Заказчика Акт считается принятым в редакции Заказчика. Заказчик имеет
право произвести окончательный расчет на основании Акта выполнения обязательств,
подписанного им в одностороннем порядке.
4.7 Риск случайной гибели/повреждения готовой Продукции переходит от Исполнителя к
Заказчику с момента передачи Продукции по накладной (форма ТОРГ-12). Право
собственности на готовую Продукцию переходит от Исполнителя к Заказчику с момента
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, составленного в рублях по
курсу ЦБ РФ на дату подписания Заказчиком товарной накладной и в валюте договора для
внутреннего пользования Заказчиком. При этом Заказчик вправе самостоятельно распоряжаться
переданной ему по настоящему договору Продукцией до момента подписания Сторонами Акта
сдачи-приемки выполненных работ.
5. Качество и комплектность
5.1. Исполнитель гарантирует качество и комплектность Продукции, поставку Продукции,
свободной от любых прав третьих лиц и не бывшей в употреблении. Исполнитель гарантирует
соответствие поставляемой Продукции техническому заданию и условиям настоящего договора
и несет все расходы, связанные с заменой дефектной Продукции.
5.2. В процессе приемки при выявлении несоответствия количества Продукции, нарушения
целостности упаковки, несоответствия Продукции сведениям, указанным в сопроводительных
документах, отсутствие сопроводительных документов Заказчик делает отметку на товарной
накладной либо оформляет рекламационный акт (по форме Приложения № 5) с участием
представителя Исполнителя.
5.3. В случае выявления в процессе приемки несоответствия качества Продукции, в том
числе наличие замечаний (ошибки монтажа, неисправные компоненты, неудовлетворительное
качество пайки и т.п.), Заказчик в течение 2 рабочих дней сообщает о них Исполнителю и
оформляет рекламационный акт (по форме Приложения № 5) с участием представителя
Исполнителя. Исполнитель обязан направить своего представителя к месту нахождения
Продукции с надлежаще оформленной доверенностью в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. Исполнитель за свой счет в
согласованный сторонами срок (указывается в рекламационном акте, но не более 10 (Десяти)
рабочих дней) устраняет недостатки Продукции, изложенные в акте.
5.4. Гарантийное обслуживание изготовленной, смонтированной и поставленной
Продукции осуществляется Исполнителем. Срок действия гарантийных обязательств
Исполнителя исчисляется с даты подписания Акта сдачи–приемки выполненных работ обеими
Сторонами и составляет 1 (один) год.
5.5. В случае обнаружения недостатков Продукции в течение гарантийного срока
Заказчик при участии представителя Исполнителя составляет рекламационный акт (по форме
Приложения № 5). Исполнитель обязан направить своего представителя к месту нахождения
Продукции с надлежаще оформленной доверенностью в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. В случае неявки
представителя Исполнителя в указанный срок, рекламационный акт составляется Заказчиком
самостоятельно и считается принятым (утвержденным) Исполнителем без возражений. В
случае неявки и\или отказа Исполнителя от составления акта в предусмотренный срок Заказчик
вправе за свой счет устранить недостатки Продукции и предъявить Исполнителю требование о
возмещении понесенных им расходов либо отказаться от исполнения договора и потребовать
возврата уплаченной денежной суммы.
5.6. После составления рекламационного акта Исполнитель должен в течение 20
(Двадцати) календарных дней от даты составления указанного акта своими силами и за свой
счет по выбору Заказчика:
а) произвести ремонт Продукции и доставить ее по адресу Заказчика;
б) заменить Продукцию на новую и доставить ее по адресу Заказчика;
в) возвратить денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции.
5.7. В случае возникновения разногласий по причине возникновения недостатков
Продукции Исполнитель организовывает проведение независимой экспертизы (исследований)
по адресу Заказчика либо на предприятии-изготовителе/сертифицированном предприятии,
имеющим разрешение от производителя на проведение таких исследований с последующим
предоставлением акта проведенных исследований. Срок проведения исследований не может
превышать 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания рекламационного акта. При
этом Исполнитель несет все расходы, связанные с экспертизой.
5.8. Доставка неисправной Продукции для проведения гарантийного ремонта (не позднее 3
(Трех) рабочих дней с даты составления рекламационного акта) и обратно в адрес Заказчика
осуществляется самовывозом Исполнителя, при условии нахождения неисправной Продукции в
г. Москве.
5.9. Гарантия распространяется на каждую единицу Продукции в целом, включая составные
части и комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные
части считается равным гарантийному сроку на Продукцию.
6. Штрафные санкции
6.1. В случае просрочки выполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных
договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер
неустойки устанавливается в размере 0,2 % от цены неисполненного обязательства.
6.2. В случае расторжения договора вследствие неисполнения/ненадлежащего выполнения
Исполнителем своих обязательств, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20
% от цены неисполненного/ненадлежаще исполненного обязательства.
6.3. Сумму неустойки (пени, штрафа) Заказчик вправе удержать с Исполнителя при
окончательном расчете за поставленную Продукцию. Уплата неустойки не освобождает
Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в том случае, если докажет, что надлежащее исполнение
оказалось
невозможным вследствие непреодолимой
силы, то есть
чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения договора.
7.2. К событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, наводнения,
пожары, забастовки в отрасли или регионе, а также принятие органами государственной власти
или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения договора.
7.3. Стороны по договору обязуются немедленно известить письменно друг друга о начале и
окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению
обязательств по договору (не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о
начале или окончании таких обстоятельств).
7.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить
для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
7.5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами
обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
такие обстоятельства.
7.6. В случае если такие обстоятельства продолжают действовать более 2 (двух) месяцев,
каждая из Сторон имеет право отказаться от договора, произведя соответствующие
взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в том числе и в
претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору,
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при
исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его
приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия,
которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10
(десяти) дней с момента их получения.
8.4 В случае неудовлетворения (частичного удовлетворения) претензии в досудебном
порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с
порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами в форме
дополнительного соглашения.
9.2. Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего договора по основаниям, указанным в законе или настоящем договоре.
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
договора в случае:
- просрочки Исполнителем своих обязательств более чем на 15 (пятнадцати) рабочих дней, либо
- предоставления недостоверной или заведомо неполной или ложной информации, в т.ч.
недостоверных или недействительных документов, либо
- проведения ликвидации Исполнителя и/или наличие решения суда о признании Исполнителя
банкротом и об открытии конкурсного производства, либо
- приостановление деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях, либо
-
наличие
сведений
об
Исполнителе
в
реестрах
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренных законодательством РФ.
Сторона,
решившая
расторгнуть
настоящий
договор,
должна
направить
письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее чем за 10
(десять) дней до предполагаемого дня расторжения договора.
Если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе
другой Стороной устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для
принятия решения об отказе, то направившая уведомление Сторона вправе отказаться от не
вступившего в силу решения об отказе.
9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и\или банковских
реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить другую Сторону с
приложением подтверждающих документов.
9.4. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением
случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Уведомления и сообщения, отправленные по факсу, телеграммой или по
электронной почте, признаются сторонами, но должны дополнительно подтверждаться в
течение 7 (семи) дней оригиналами документов, направленных курьерской или заказной
почтой.
10.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу
экземплярах, один из которых передаётся Исполнителю, а второй - Заказчику.
10.4. Следующие приложения является неотъемлемой частью настоящего договора:
- приложение № 1 – Спецификация,
- приложение № 2 – Техническое задание,
-
- приложение № 3 - Перечень давальческого сырья, предоставляемого Заказчиком.
- приложение № 4 – Форма Акта выполнения обязательств,
- приложение № 5 – Форма рекламационного акта.
Контактное лицо Заказчика:
____________________
Тел.:
e-mail: _
Согласование времени поставки
Контактное лицо (склад):
_________________________
Тел.
e-mail:
Заказчик
11. Адреса и реквизиты Сторон
Контактное лицо Исполнителя:
Тел.:
Факс:
e-mail:
Исполнитель
ФГУП «НИИ «Квант»
ИНН/КПП 7711000890/774301001
Юридический адрес: 125438, Москва,
4-й Лихачевский пер., дом 15
Почтовый адрес: 125438, Москва,
4-й Лихачевский пер., дом 15
Банковские реквизиты:
Расчетный счет:
40502810100400000003
Корреспондентский счет:
30101810700000000187
БИК: 044525187
Наименование учреждения банка:
Банк ВТБ г. (ПАО) Москва
ИНН/КПП: Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК:
Наименование учреждения банка:
От Заказчика Директор
ФГУП «НИИ «Квант»
От Исполнителя -
_________________ Г.С. Елизаров
м.п.
___ ________________ 2015 г.
__________________
м.п.
___ ________________ 2015 г.
Приложение № 1
к Договору № ________ от «__» ___________ 2015 г.
1 Спецификация
№
1
Наименование
Наименование
функциональных,
эксплуатационных,
технических
характеристик, а так же
требований по
комплектации
Кол.
шт.
Стоимость
1 ед.
(долл. США)
Сумма
(долл. США)
Адаптер KB8CD1-PCIE-01
ИТОГО:
В том числе
НДС (18 %)
Итого: ____________ (____________) долларов США __ центов, в т.ч. НДС (18 %) - ________
(__________________________________) долларов США __ центов
От Заказчика –
Директор
ФГУП «НИИ «Квант»
_________________ Г.С. Елизаров
м.п.
___ ________________ 2015 г.
От Исполнителя
___________________
___________________
______________ _____________
м.п.
___ ________________ 2015 г.
Приложение № 2
к Договору № __________ от «____» _____ 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Спецификация
№
1
Наименование
Адаптер KBAP8717-PCI-E-02
Наименование функциональных,
эксплуатационных, технических характеристик
и потребительских свойств, а также требований
по комплектации
Производство по технической документации,
передаваемой Заказчиком.
Характеристики, определяющие требуемый
технологический уровень производства:
- габаритные размеры платы 312 ×111,15×1,65
мм;
- количество слоев МПП – 12;
- размер ширины минимального проводника –
0,075 мм;
- мин. зазор между проводниками – 0,075 мм;
- мин. диаметр переходного отверстия –
0,45х0,2 мм;
- отклонение волнового сопротивления не
более ± 10%;
- для проводников шириной 0,075 мм на слоях
3, 5 обеспечить
волновое сопротивление 50 Ом (расчетное –
49,5 Ом);
- для проводников шириной 0,12 мм на слое 7
обеспечить
волновое сопротивление 50 Ом (расчетное –
49,8 Ом),
- для проводников шириной 0,18 мм на
внешних слоях обеспечить
волновое сопротивление 50 Ом (расчетное –
49,9 Ом);
- для дифференциальных пар с проводниками
0,08 – 0,125 – 0,08 мм на слое 7 – 100 Ом+-10%
(расчётное – 99,8Ом);
- для дифференциальных пар с проводниками
0,12 – 0,1 – 0,12 мм на внешних слоях – 100
Ом+-10% (расчётное – 99,5Ом);
-диэлектрик FR4 с ER=4,2;
-цвет маски - зеленый;
-контактные площадки – иммерсионное золото;
- разъем PCIe выполнить в соответствии со
стандартом PCIe (согласовать с Заказчиком).
Кол-во
(штук)
Гарантийный срок
12 месяцев
2 Требования к Продукции:
- закупка комплектующих и изготовление планки осуществляется в соответствии с перечнем
элементов и чертежом – файл ПЭ.rar, контрольная сумма CRC = 6F3440E8;
- изготовление печатных плат, и выполнение монтажа изделий осуществляется строго в
соответствии с технической документацией, содержащейся в файле KB8-CD1-PCIE-01.zip и
передаваемой Исполнителю на электронном носителе (с указанным объемом и контрольной
суммой), по акту приема-передачи;
- печатные платы должны позволять изготавливать изделия по бессвинцовой технологии.
3 Требования к монтажу, а также работам, выполнение которых подтверждается протоколом:
3.1 . Контроль печатных плат в части электроконтроля - 100%..
3.2 Контроль волнового сопротивления поставляемых печатных плат, с соблюдением волнового
сопротивления в пределах ± 10% – 100 %.
3.3 Предоставление Исполнителем документов проверки (контроля) для подтверждения
выполнения требований к печатным платам по пунктам 3.1 и 3.2.
3.4 Рентген контроль пайки выводов для всех корпусов BGA - 100 %. Результаты проведения
рентген контроля протоколируются и передаются для анализа техническому специалисту
Заказчика.
3.5 Визуальный контроль монтажа двух плат службой ОТК Исполнителя с отметкой о
прохождении - 100%.
3.6 Монтаж электрорадиоизделий (ЭРИ) на печатную плату выполнить по бессвинцовой
технологии согласно требованиям ГОСТ Р МЭК 61191-2010 и технической документации на
устанавливаемые элементы.
Приложение:
- электронный носитель с файлом ПЭ.rar, контрольная сумма CRC = 6F3440E8.
От Заказчика Директор
ФГУП «НИИ «Квант»
От Исполнителя _____________________
_________________ Г.С. Елизаров
__________________
м.п.
м.п.
___ ________________ 2015 г.
___ ________________ 2015 г.
Приложение № 3
к Договору № __________ от «____» _____ 2015 г.
Перечень давальческого сырья, предоставляемого Заказчиком
От Заказчика Директор
ФГУП «НИИ «Квант»
От Исполнителя _____________________
_________________ Г.С. Елизаров
__________________
м.п.
м.п.
___ ________________ 2015 г.
___ ________________ 2015 г.
Приложение № 4
к договору № ______ от «____» _______ 2015 г.
г. Москва
ФОРМА
АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
«___» _________ 2015 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский
институт «Квант» (ОГРН 1027739824254,ИНН 7711000890) в лице в лице Директора Елизарова
Георгия Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
с одной стороны, и ________ (ОГРН ______, ИНН _______), в лице ____________,
действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1 В соответствии с договором № ___ от «__»_________20__ (далее – договор)
Исполнитель выполнил работы по изготовлению и монтажу, пуско-наладке ______________,
что подтверждается ___________.
2 Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) условиям
договора:
_______________________.
Недостатки
________
выявлены
(не
выявлены):_________________________.
3 Срок выполнения работ согласно договору
- «__»___________ 20___ и
«__»___________ 20___, фактически ________ выполнено
– «__»_________ 20__
и
«__»___________ 20___.
4
Стоимость
выполненных
работ
по
договору
_________
составляет
____________(____________) долларов США ___ центов, в т.ч. НДС (18%) _________ долларов
США_______ центов.
Сумма,
подлежащая
оплате
в
соответствии
с
условиями
договора,
составляет___________________(_______________) долларов США __центов., в. т.ч. НДС
(18%) ________ долларов США_____ центов.
5 Размер неустойки, подлежащей взысканию с _____________, составляет___________
(___________) долларов США__центов.
6
Основания
применения
и
порядок
расчета
неустойки:
_________________________________________________________________.
7 Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по договору, составляет
_______________ (_____________) долларов США __ центов, в т.ч. НДС (18%)
________долларов США______ центов.
8 Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
От Заказчика От Исполнителя __________________________
__________________
________________
___ ________________ 20__
Форму акта утверждаю
От Заказчика Директор
ФГУП «НИИ «Квант»
__________________
___ ________________ 20__
Форму акта утверждаю
От Исполнителя __________________
________________ Г.С. Елизаров
__________________
м.п.
___ ________________ 2015 г.
м.п.
___ ________________ 2015 г.
Приложение № 5
к договору № ___ от «__»_______20__ г.
ФОРМА
РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП «НИИ «Квант»
______________ Г.С. Елизаров
«__»________20__ г.
Наименование организаций, ФИО представителей.
Место составления настоящего рекламационного акта: г. Москва.
Наименование Продукции:______________________.
Основание ________: договор № ___ от ___________.
Дата поставки:_________________________________.
Гарантийный период:___________________________.
Дата обнаружения недостатков:__________________.
Описание
недостатков
(либо
приложить
протокол
входного
контроля,
т.п.):_________________________________________.
9. Дополнительно
(если
составляется
в
одностороннем
порядке,
указать
причину)______________________________________.
10. Заключение (в соответствии с разделом 5 договора):__________________
______________________________________________________________.
11. В случае выявления недостатков в процессе приемки в заключении указывается:
- срок на устранение недостатков;
В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока в заключении указывается:
- срок ремонта Продукции, либо
- срок замены Продукции, либо
- срок возврата денежных средств, полученных в оплату некачественной Продукции.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Настоящий акт составлен в двух /одном экземпляре.
Представители Заказчика
______________(__________)
______________(__________)
______________(__________)
От других организаций
______________(__________)
Представители Исполнителя
_____________(_________)
_____________(_________)
_____________(_________)
Форму акта утверждаю
От Заказчика Директор
ФГУП «НИИ «Квант»
Форму акта утверждаю
От Исполнителя __________________
________________ Г.С. Елизаров
__________________
м.п.
___ ________________ 2015 г.
м.п.
___ ________________ 2015 г.