ДОГОВОР № _______ комплекс» (ООО «КрасКом»)

ДОГОВОР № _______
г. Красноярск
«____» ___________ 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс» (ООО «КрасКом»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя
генерального директора Яценко Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 180/14
от 30.12.2014, с одной стороны, и
________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании __________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство за свой риск, своими силами и
средствами в течение срока действия настоящего договора по заданиям Заказчика выполнять работы по
капительному ремонту (далее – работы) электродвигателей (далее – оборудование) в соответствии с
условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется принимать результат работ и оплачивать его в
надлежащей форме и размере, в установленные в договоре сроки.
1.2. Перечень работ, входящих в предмет договора, определяется в соответствии с Приложением № 1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. В соответствии с указанным перечнем Подрядчик
направляет Заказчику заявки, предусматривающие наименование, сроки выполнения и стоимость
выполняемых работ. После подписания Заказчиком заявки становятся неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком на производственной базе Подрядчика.
1.4. По окончанию выполнения работ Подрядчиком предоставляются протоколы испытаний на каждую
единицу электрооборудования.
1.5. Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента
подписания обеими сторонами акта выполненных работ. Гарантия качества результата работ
распространяется на все составляющие результата работ.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ, включая стоимость заменяемых агрегатов, элементов и
расходных материалов, определяется в соответствующей заявке, являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.2. Порядок расчетов: Заказчик оплачивает работы, выполненные по настоящему договору, в течение
20 (двадцати) календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании счета-фактуры,
выставленного Подрядчиком и оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.3. Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки выполненных работ,
подписанный обеими сторонами без оговорок. При наличии замечаний и претензий по качеству
выполненных работ оплата производится после полного устранения Подрядчиком выявленных недостатков,
о чем составляется дополнительный акт сдачи-приемки.
2.4. Датой исполнения Заказчиком обязанности по оплате, выполняемых Подрядчиком работ по
договору, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.Обязательства сторон
3.1. Подрядчик обязан:
- своими силами и за свой риск выполнять все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
договором, в соответствии ГОСТ, ТУ, СНиП;
- обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности;
- использовать для выполнения работ технику, отвечающую всем нормативным требованиям для
данного вида работ;
- передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся правильной
эксплуатации переданного результата работ;
- не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика в ходе исполнения своего
обязательства по договору;
- немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при
обнаружении независящих от него (Подрядчика) причин и обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемой работы или создают невозможности ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об этих обстоятельствах не вправе при предъявлении к
нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Подрядчик: _____________
Заказчик:__________________
- по окончании работ предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру,
протоколы испытаний;
- в случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик
своими силами и за свой счет обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для
обеспечения их надлежащего качества;
- по требованию Заказчика предоставить копии документов, подтверждающих качество материалов и
оборудования, используемых в ходе проведения капитального ремонта электрооборудования.
3.2. Подрядчик вправе:
- самостоятельно определять способы выполнения работ поручаемых Заказчиком, очередность тех или
иных операций;
- досрочно выполнять работы по настоящему договору;
Подрядчик не вправе передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия
Заказчика.
3.3. Заказчик обязан:
- давать конкретные задания, предусматривающие определенный результат;
- принять объект в течение 5 дней с момента получения уведомления Подрядчика о выполнении работ;
- произвести оплату выполненных Подрядчиком работ согласно условиям настоящего договора;
- своевременно заявить Подрядчику об обнаруженных отступлениях от договора, ухудшающих
результат работы, или иных недостатках в работе.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения срока оплаты Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ (ст. 395 ГК РФ).
4.2. В случае нарушения срока выполнения работ по настоящему договору по вине Подрядчика,
Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,03 % от суммы договора за каждый день просрочки.
При этом право на получение пени возникает у Заказчика, после того, как он выставит Подрядчику
претензию с обоснованным расчетом пеней, а Подрядчик признает их, либо после того, как суд вынесет
решение присудить пени должнику, в случае если претензия не выставлялась и должником не признавалась.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае не достижения сторонами соглашения, споры передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд Красноярского края с обязательным соблюдением процедуры досудебного
(претензионного) порядка урегулирования споров. Срок на рассмотрение претензии – 20 (двадцать)
календарных дней с момента ее получения.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015 г., но в
любом случае до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
6.4. Уступка права требования исполнения обязательств по настоящему договору возможна только по
письменному соглашению сторон.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «КрасКом»
660049, г. Красноярск,
ул. Парижской Коммуны, 41
ИНН/КПП 2466114215/246750001
р/сч 40702810800030003074
в ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ
в г. Красноярске
к/с 30101810200000000777
БИК 040407777
Первый заместитель генерального директора
___________________
___________________ С. Н. Яценко
Приложение №1
к договору № _______
от ____________2015г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
к выполнению работ по капитальному ремонту электродвигателей
1. Капитальный ремонт электродвигателей напряжением: 0,4 кВ; 6 кВ; 10 кВ с оборотами в
минуту: 1000; 1500; 3000, полного ряда мощности.
2. Требование к работам:
1) Капитальный ремонт синхроного электродвигателя 1300 кВт 1500об/мин:
 ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность
свыше 1250 до 1500кВт: при частоте вращения 1500-3000об/мин;
 восстановление контактной поверхности контактных колец: диаметр контактной
поверхности кольца свыше 150 до 200мм;
 ремонт опор с подшипниками скольжения, диаметр шейки вала 70-120мм: 3 группа
сложности;
 изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность
электродвигателя свыше 1000 до 2000кВт;
 переклиновка пазов статора, мощность электродвигателя свыше 1250 до 1500кВт: частота
вращения 1500-3000об/мин;
 испытание активной стали статора электродвигателя: мощность свыше 1000 до 1500кВт;
 динамическая балансировка роторов электрических машин на месте их установки, частота
вращения 1500-3000об/мин, мощность агрегата: свыше 500 до 2000 кВт;
 устранение повреждения (оплавления) участка активной стали статора.
2) Капитальный ремонт синхроного электродвигателя 1250 кВт 1500об/мин:
 ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность
свыше 1000 до 1250кВт: при частоте вращения 1500-3000об/мин;
 восстановление контактной поверхности контактных колец: диаметр контактной
поверхности кольца свыше 150 до 200мм;
 ремонт опор с подшипниками скольжения, диаметр шейки вала 70-120мм: 3 группа
сложности;
 изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность
электродвигателя свыше 1000 до 2000кВт;
 переклиновка пазов статора, мощность электродвигателя свыше 1000 до 1250кВт: частота
вращения 1500-3000об/мин;
 испытание активной стали статора электродвигателя: мощность свыше 1000 до 1500кВт;
 динамическая балансировка роторов электрических машин на месте их установки, частота
вращения 1500-3000об/мин, мощность агрегата: свыше 500 до 2000 кВт;
 устранение повреждения (оплавления) участка активной стали статора.
3) Капитальный ремонт электродвигателя от 650 до 800об/мин:
 ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность
свыше 650 до 800кВт: при частоте вращения 1000об/мин;
 замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции): развернутая
длина секций свыше 2,5 до 3м;
 восстановление секций обмотки статора электродвигателя переменного тока
напряжением 6кВ из старогодной меди: высота секции свыше 32 до 36мм, ширина свыше 15 до
17мм;
 изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность
электродвигателя свыше 500 до 800кВт;
 переклиновка пазов статора, мощность электродвигателя свыше 650 до 800кВт: частота
вращения 1000об/мин;
 испытание активной стали статора электродвигателя: мощность свыше 500 до 1000кВт;
 динамическая балансировка роторов электрических машин на месте их установки,
частота вращения 1500-3000об/мин, мощность агрегата: свыше 500 до 2000 кВт;
 устранение повреждения (оплавления) участка активной стали статора.
4) Капитальный ремонт электродвигателей от 180 до 250 кВт:
 ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность
свыше 180 до 250кВт: при частоте вращения 1500-3000об/мин;
 замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции): развернутая
длина секций свыше 1,5 до 2м;
 восстановление секций обмотки статора электродвигателя переменного тока
напряжением 6кВ из старогодной меди: высота секции до 20мм, ширина до 9мм;
 изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность
электродвигателя свыше 100 до 500кВт;
 переклиновка пазов статора, мощность электродвигателя свыше 180 до 250кВт: частота
вращения 1500-3000об/мин;
 испытание активной стали статора электродвигателя: мощность свыше 180 до 500кВт;
 устранение повреждения (оплавления) участка активной стали статора;
 ремонт щитов статора электродвигателей мощностью: свыше 180 до 250 кВт;
 аргонодуговая наплавка, толщина слоя до 1 мм;
 динамическая балансировка роторов электрических машин на месте их установки,
частота вращения 1500-3000об/мин, мощность агрегата: до 250 кВт.
5) Капитальный ремонт электродвигателей от 75 до 100 кВт:
 ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным
ротором без смены обмоток, мощность свыше 75 до 100 кВт: закрытое исполнение корпуса, частота
вращения 1500-3000об/мин;
 ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной
обмотки, мощность электродвигателя свыше 75 до 100кВт: частота вращения ротора 15003000об/мин;
 изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность
электродвигателя свыше 10 до 100кВт;
 аргонодуговая наплавка, толщина слоя до 1 мм;
 динамическая балансировка роторов электрических машин на месте их установки,
частота вращения 1500-3000об/мин, мощность агрегата: до 100 кВт.
6) Капитальный ремонт электродвигателей 50-75 кВт 1500 об/мин:
 ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным
ротором без смены обмоток, мощность свыше 50 до 75 кВт: взрывобезопасное исполнение корпуса,
частота вращения;
 ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной
обмотки, мощность электродвигателя свыше 50 до 75кВт: частота вращения ротора 15003000об/мин;
 изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность
электродвигателя свыше 10 до 100кВт;
 динамическая балансировка роторов электрических машин на месте их установки,
частота вращения до 1500об/мин, мощность агрегата: до 100 кВт.
7) Капитальный ремонт электродвигателей 30-50 кВт 1000 об/мин:
 ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным
ротором без смены обмоток, мощность свыше 30 до 50 кВт: открытое защищенное исполнение
корпуса, частота вращения 750об/мин;
 ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной
обмотки, мощность электродвигателя свыше 30 до 50кВт: частота вращения ротора 750об/мин;
 изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность
электродвигателя свыше 10 до 100кВт;
 динамическая балансировка роторов электрических машин на месте их установки,
частота вращения до 1500об/мин, мощность агрегата: до 100 кВт;
 ремонт щитов статора электродвигателей мощностью: свыше 30 до 50 кВт.
8) Капитальный ремонт электродвигателей 20-50 кВт 1000 об/мин:
 ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным
ротором без смены обмоток, мощность свыше 20 до 30 кВт: взрывобезопасное исполнение корпуса,
частота вращения 1500-3000об/мин;
 ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной
обмотки, мощность электродвигателя свыше 20 до 30кВт: частота вращения ротора 15003000об/мин;
 изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность
электродвигателя свыше 10 до 100кВт.
9) Капитальный ремонт электродвигателей 10-20 кВт 1000 об/мин:
 ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным
ротором без смены обмоток, мощность свыше 10 до 20 кВт: взрывобезопасное исполнение корпуса,
частота вращения 1500-3000об/мин;
 ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной
обмотки, мощность электродвигателя свыше 10 до 20кВт: частота вращения ротора 15003000об/мин;
 изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита: мощность
электродвигателя свыше 10 до 100кВт.
10) Капитальный ремонт электродвигателей 5-10 кВт 1000 об/мин:
 ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным
ротором без смены обмоток, мощность свыше 5 до 10 кВт: закрытое исполнение корпуса, частота
вращения 1500-3000об/мин;
 ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной
обмотки, мощность электродвигателя свыше 5 до 10кВт: частота вращения ротора 15003000об/мин.
11) Капитальный ремонт электродвигателей до 1 кВт 1500 об/мин:
 ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным
ротором без смены обмоток, мощность до 1 кВт: закрытое исполнение корпуса, частота вращения
1500-3000об/мин;
 ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной
обмотки, мощность электродвигателя свыше 1 до 3кВт: частота вращения ротора 1500-3000об/мин.
Заказчик:
ООО «КрасКом»
Подрядчик:
__________________ С. Н. Яценко
____________________ /_______________