ДОГОВОР № г. Москва ______ г. ФГУП «Ростехинвентаризация

ДОГОВОР № _______________
г. Москва
_____________ г.
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице _________________________________, действующего на основании _________, и
____________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
__________________________, действующего на основании ________________________,
далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий договор
(далее – "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. В целях производства видеопродукции (аудиовизуального произведения – видеоролика)
под условным названием «БТИ корпоративный фильм» Заказчик поручает, а Исполнитель
обязуется выполнить следующие работы: разработка сюжета и сценария, съемка, монтаж,
запись, звуковой дизайн; отслеживание технических и творческих составляющих
аудиовизуального произведения. Хронометражные, стилистические и иные характеристики
видеопродукции определяются в соответствии с Заданием Заказчика, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.2. Сроки выполнения работ (оказания услуг): с __________________ г. по _____________ г.
Исполнитель понимает, что сроки создания произведения, в т.ч. промежуточные,
установленные настоящим Договором, являются существенным условием Договора. В
случае, когда указанные сроки наступили, и Исполнитель не исполнил обязанностей,
дополнительный срок для завершения создания произведений Исполнителю предоставляется
только с письменного разрешения Заказчика.
2. Срок действия Договора.
2.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
2.2. Договор может быть расторгнутым досрочно:
2.2.1. по соглашению Сторон, выраженному в письменной форме;
2.2.2. Заказчиком при условии письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 5
(пять) календарных дней до момента такого расторжения;
2.2.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
3. Обязанности Сторон.
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию, документацию и
материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, а именно:
Техническое задание, выражающее концепцию, стиль и технические параметры рекламного
ролика, Brand book.
3.1.2. В течение 3 (трёх) дней с момента предоставления Исполнителем акта приема-передачи
материального носителя аудиовизуального произведения и исключительных прав на него
подписать указанный акт или направить мотивированный отказ от его подписания.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. выполнить работы (оказать услуги) с надлежащим качеством и в указанные Заказчиком
сроки;
3.2.2. выполнять требования техники безопасности и пожарной безопасности, действующие у
Заказчика.
3.2.3. Не позднее десяти дней с момента подписания настоящего договора подготовить
сценарий (варианты: места съемок, рабочие материалы, т.д.) по снимаемому видеоролику и
направить ее на утверждение Заказчику. Утвержденный (подписанный) Заказчиком сценарий
становится неотъемлемой частью настоящего Договора
3.2.4. Гарантировать Заказчику наличие необходимых для выполнения работ по настоящему
договору исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
используемые Исполнителем для
производства видеопродукции, кроме прав
распространяющихся на материалы и объекты, предоставленные Заказчиком. Исполнитель
берет на себя обязательства урегулировать самостоятельно, без привлечения Заказчика все
претензии со стороны третьих лиц, если такие возникнут, на предмет прав в отношении
использованных им материалов, информации и объектов авторских прав.
3.2.5 Исполнитель обязан вернуть Заказчику денежные средства, перечисленные в качестве
предоплаты, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего
требования Заказчика во всех случаях, когда Заказчик вправе отказаться от исполнения
договора в соответствии с законом или условиями настоящего Договора. При этом если такой
отказ не связан с ненадлежащим исполнением настоящего Договора со стороны
Исполнителя, денежные средства, потраченные Исполнителем на производство
видеопродукции до момента получения вышеуказанного требования Заказчика, возврату не
подлежат.
4. Порядок расчетов.
4.1. 4.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ рублей (_________рублей 00
коп.)., в т.ч. НДС. Цена настоящего договора включает в себя компенсацию всех издержек
Исполнителя (включая выплату авторских вознаграждений) и причитающееся ему
вознаграждение, а также все установленные законодательством РФ налоги и сборы,
подлежащие уплате Исполнителем в связи с оказанием услуг по Договору
4.1.1. В течение 5 рабочих дней после подписания данного договора обеими сторонами
Заказчиком выплачивается Исполнителю предоплата в размере 30 % от цены настоящего
Договора. Оставшаяся часть цены настоящего Договора выплачивается Исполнителю в
течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи
материального носителя аудиовизуального произведения и исключительных прав.
4.2. Цена настоящего Договора может быть изменена по соглашению Сторон, что
оформляется дополнительным соглашением к Договору.
5. Отчуждение исключительного права.
5.1. Настоящим Стороны подтверждают, что в результате деятельности Исполнителя по
Договору Исполнителем будут созданы следующие объекты авторского права (здесь и по
тексту Договора – "произведения"):
- аудиовизуальный ряд, включающий в себя речь диктора и звуковой дизайн.
5.2. Исполнитель обязуется передать Заказчику в полном объеме бессрочные
исключительные права на произведение в полном объеме (отчуждение исключительного
права). Заказчик будет вправе использовать произведения в любой форме и любым, не
противоречащим закону способом, который известен на момент заключения Договора или
может возникнуть в будущем.
5.3. Настоящим Стороны подтверждают, что отчуждение исключительного права на
произведения означает, что Заказчик будет вправе использовать произведения в любой форме
и любым не противоречащим закону способом в течение всего срока действия
исключительного права на произведения на территории всего земного шара.
5.4. Исполнитель обеспечивает отчуждение всех исключительных прав на используемые в
произведении объекты смежных прав и передачу их в полном объеме без ограничений
Заказчику одновременно с передачей исключительных прав на произведение.
5.5. Заказчик будет вправе без согласия Исполнителя и без выплаты Исполнителю какоголибо дополнительного вознаграждения распорядиться приобретенными Заказчиком
исключительными правами на произведения любым не противоречащим закону и существу
таких исключительных прав способом, в том числе путем их отчуждения по договору другим
лицам (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другим лицам
права использования произведений в установленных договором пределах (лицензионный
договор).
5.6. Ни одно из положений Договора не будет расценено, как обязанность Заказчика
использовать права, предоставленные ему Исполнителем.
5.7. Исполнитель настоящим дает согласие на осуществление Заказчиком действий, которые
впервые сделают произведения доступными для всеобщего сведения любым способом, не
противоречащим действующему законодательству РФ, по усмотрению Заказчика
(обнародование произведений).
Настоящим Исполнитель выражает свое согласие на совершение Заказчиком указанных выше
действий и подтверждает, что такие действия не могут быть расценены как нарушение права
на неприкосновенность произведения.
5.8. Передача прав будет оформлена сторонами актом приема-передачи материального
носителя аудиовизуального произведения и исключительных прав на него.
6. Ответственность Сторон.
6.1. Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и Договором.
6.2. Стороны согласовали, что Заказчик имеет право в любое время проводить проверки
сохранности и состояния Имущества, переданного Заказчиком Исполнителю в связи с
исполнением настоящего Договора. В случае обнаружения повреждения, утраты Имущества,
Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику для составления
двустороннего акта. Исполнитель обязуется компенсировать ущерб Заказчика после
составления соответствующего акта. Такие суммы подлежат взысканию по выбору
Заказчика:
1) либо удерживаются Заказчиком из вознаграждения, причитающегося Исполнителю по
Договору или любому иному основанию;
2) либо выплачиваются Исполнителем в течение 12 календарных дней после получения от
Заказчика письменного требования о выплате.
6.3. Размер ответственности Исполнителя по п. 6.2. настоящего Договора будет ограничен
суммой реального ущерба Заказчика, наступившего по вине Исполнителя.
6.4. В случае если требование о выплате штрафных санкций, предусмотренных Договором,
фактически не предъявлялось либо отсутствует решение Суда об их взыскании, то штрафные
санкции не начисляются и оплате не подлежат.
6.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
договору в результате наступления форс-мажорных обстоятельств. В этом случае
производство аудиовизуальной продукции может приостанавливаться на срок действия форсмажорных обстоятельств, или настоящий договор может быть расторгнут по соглашению
сторон. Форс-мажорными считаются только обстоятельства, названные таковыми
компетентными органами.
6.6. За нарушение сроков (в том числе промежуточных) выполнения работ (оказания услуг),
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.2% от цены настоящего договора
за каждый календарный день просрочки.
6.7. В случае нарушения срока возврата денежных средств, указанного в п. 3.2.4. настоящего
договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.2% от подлежащей
возврату суммы за каждый календарный день просрочки.
6.8. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг),
предусмотренных п. 1.2. настоящего договора, более чем на 10 дней, Заказчик вправе
требовать расторжения настоящего договора без компенсации Исполнителю издержек и без
выплаты ему вознаграждения, предусмотренного настоящим договором, и убытков,
причиненных Исполнителю прекращением настоящего договора.
6.9. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц при использовании
произведения возлагается на Исполнителя в полном объеме. В случае предъявления третьими
лицами претензий Заказчику о нарушении интеллектуальных прав в связи с использованием
произведения, Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет урегулировать такие
претензии во внесудебном или судебном порядке, в том числе оплатить установленные
законодательством РФ штрафы и компенсировать ущерб лицам, интеллектуальные права
которых нарушены.
7. Заключительные положения.
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Условия настоящего договора, а также сведения, ставшие известными сторонам в связи с
производством фильма, являются конфиденциальными.
7.3. Стороны обязуются разрешать все конфликты и споры, происходящие между ними в
связи с исполнением настоящего договора, путем переговоров.
7.4. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, они передаются на
рассмотрение суда по месту нахождения ответчика.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.6. Если какие-либо условия не оговорены в настоящем договоре, то к отношениям сторон
по отчуждению исключительных прав на аудиовизуальное произведение применяются нормы
части четвертой ГК РФ, а к отношениям сторон по порядку работы над видеопродукцией –
нормы главы 37 ГК РФ.
8. Реквизиты и подписи Сторон.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГУП «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ»
Юридический адрес: 119415, г. Москва,
проспект Вернадского, д.37 корпус 2
Почтовый адрес: 123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 18/20, корп. 2
ИНН 7701018922 КПП 772901001
Московский банк Сбербанка России
ОАО г.Москва
Р/с 40502810638090000045
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Тел. (495) 940-54-01
9. Подписи сторон