ДОГОВОР № ЭЗЦ 18 от «05» ноября 2013г.поставка инженерной

ДОГОВОР № ЭЗЦ 18
на поставку оборудования
г. Челябинск
«05» ноября 2013г.
Открытое
акционерное
общество
«Научно-производственное
объединение
«Электромашина» (ОАО «НПО «Электромашина»), именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в
лице, Генерального директора Афанасьева И.Ю., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Юнит-Копир» именуемое в дальнейшем
ПОСТАВЩИК, в лице Директора Гималтдинова И.Р., действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального
закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и результатов заседания комиссии открытого запроса цен в электронном виде
(протокол от 01.11.2013 г. № ЭЗЦ 18) заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
ПОСТАВЩИК обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ инженерную
машину RICOH Aficio MP W5100 (в дальнейшем именуемую «ОБОРУДОВАНИЕ»), согласно
Спецификации, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору, выполнить пусконаладочные работы, обеспечить техническое обслуживание в течение гарантийного периода, а
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить ОБОРУДОВАНИЕ в соответствии с условиями
настоящего ДОГОВОРА.
1.2
Пуско-наладочные работы включают в себя первоначальную настройку
ОБОРУДОВАНИЯ, запуск в промышленную эксплуатацию и постановку на гарантию.
1.3
Техническое облуживание включает в себя проведение регламентных работ по
обслуживанию ОБОРУДОВАНИЯ (не реже 1 раза в квартал) в соответствии с рекомендациями и
нормативами фирмы-производителя, обучение и консультации пользователей по работе с
ОБОРУДОВАНИЕМ, а также устранение неисправности в работе ОБОРУДОВАНИЯ.
1.4
Поставка ОБОРУДОВАНИЯ осуществляется в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента заключения договора.
2.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1
Общая стоимость настоящего ДОГОВОРА составляет 827 000,00 (восемьсот двадцать
семь тысяч) рублей, в том числе 18% НДС, что составляет – 126 152 рублей 54 коп.
2.2
Упаковка для перевозки грузовым автомобилем, маркировка, транспортные расходы,
пуско-наладочные работы, а также техническое обслуживание в гарантийный период
в
соответствии с п.1.3 настоящего Договора включены в стоимость ОБОРУДОВАНИЯ.
3.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН
3.1
ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает общую стоимость ДОГОВОРА на основании
выставленных ПОСТАВЩИКОМ счетов на оплату в порядке и сроки, предусмотренные Графиком
платежей, указанным в Приложении № 2 к настоящему ДОГОВОРУ.
3.2
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский
счет банка ПОСТАВЩИКА.
3.3
Все платежи по настоящему ДОГОВОРУ осуществляются в рублях.
4.
КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
4.1
Качество передаваемого ОБОРУДОВАНИЯ должно соответствовать условиям
настоящего ДОГОВОРА и техническим требованиям фирмы-производителя ОБОРУДОВАНИЯ.
4.2
ПОСТАВЩИК гарантирует, что оригинал технической документации, прилагаемой к
ОБОРУДОВАНИЮ, и его перевод на русский язык достаточны для правильной эксплуатации
ОБОРУДОВАНИЯ.
4.3
ПОСТАВЩИК гарантирует, что ОБОРУДОВАНИЕ является новым и нигде не
1
использовалось, год выпуска не ранее 2013года
ПОСТАВКА, ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
5.1
Поставка ОБОРУДОВАНИЯ осуществляется автомобильным транспортом за счет
ПОСТАВЩИКА по адресу: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 2.
5.2
ПОСТАВЩИК оформляет отгрузку товарно-транспортной накладной, в которой
указан поставляемый ассортимент и количество ОБОРУДОВАНИЯ, и счет-фактурой
5.3
Датой поставки ОБОРУДОВАНИЯ считается дата подписания представителями
ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ товарно-транспортной накладной.
5.4
Право собственности на ОБОРУДОВАНИЕ переходит от ПОСТАВЩИКА к
ПОКУПАТЕЛЮ после подписания товарно-транспортной накладной.
5.5
Риск случайной гибели, утраты или повреждения ОБОРУДОВАНИЯ переходит от
ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с момента подписания представителями ПОСТАВЩИКА и
ПОКУПАТЕЛЯ товарно-транспортной накладной
5.6
В течение 3 (трех) рабочих дней после отгрузки ПОСТАВЩИК выполняет пусконаладочные работы.
5.7
Приемка пуско-наладочных работ, а также работ по техническому обслуживанию
ОБОРУДОВАНИЯ оформляется «Техническим актом» (форма в Приложении № 3)
5.
6.
ПРЕТЕНЗИИ
6.1
Претензии ПОКУПАТЕЛЯ в отношении нарушения ПОСТАВЩИКОМ условий
настоящего ДОГОВОРА по комплектности, в случае если комплектность ОБОРУДОВАНИЯ
невозможно проверить при обычном способе приемки (визуальном осмотре), могут быть
предъявлены ПОСТАВЩИКУ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания
представителями ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ товарно-транспортной накладной.
6.2
Претензии ПОКУПАТЕЛЯ в отношении ненадлежащего качества ОБОРУДОВАНИЯ
могут быть предъявлены ПОСТАВЩИКУ в течение установленного гарантийного срока на
ОБОРУДОВАНИЕ.
6.3
В случае поставки ОБОРУДОВАНИЯ ненадлежащего качества ПОКУПАТЕЛЬ имеет
право предъявления любого из требований, предусмотренного законом (ст. ст. 475, 503 ГК РФ).
6.4
Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области с обязательным соблюдением досудебного
(претензионного) порядка урегулирования спора
6.5
Срок ответа на претензию 30 календарных дней с момента ее получения.
7.
ГАРАНТИИ
7.1
ПОСТАВЩИК гарантирует надежность ОБОРУДОВАНИЯ в течение гарантийного
срока при условии правильной его эксплуатации.
7.2
ПОСТАВЩИК несет гарантийные обязательства на поставляемое ОБОРУДОВАНИЕ
в соответствии с гарантией, предоставляемой фирмой-производителем.
7.3
Гарантийное обслуживание производится в сервисном центре ПОСТАВЩИКА.
Доставка ОБОРУДОВАНИЯ в сервисный центр ПОСТАВЩИКА за счет ПОСТАВЩИКА
7.4
При обнаружении ПОКУПАТЕЛЕМ неисправностей или скрытых дефектов в
ОБОРУДОВАНИИ в гарантийный период решение об устранении неисправностей или замене
ОБОРУДОВАНИЯ должно быть согласовано сторонами дополнительно. При этом срок устранения
неисправностей или замены ОБОРУДОВАНИЯ не должен превышать 30 (тридцать) календарных
дней с момента получения ПОСТАВЩИКОМ уведомления о наличии неисправностей.
7.5
В течение гарантийного срока, по требованию ПОКУПАТЕЛЯ, ПОСТАВЩИК
обязан предоставлять подменное ОБОРУДОВАНИЕ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения требования до окончания ремонта.
7.6
В случае, если неисправность или дефекты ОБОРУДОВАНИЯ возникли вследствие
несоблюдения ПОКУПАТЕЛЕМ инструкций по эксплуатации, либо при неправильном
обслуживании ОБОРУДОВАНИЯ сотрудниками ПОКУПАТЕЛЯ данные неисправности или
2
дефекты не считаются неисправностями или дефектами, возникшими в течение гарантийного срока.
7.7
ПОСТАВЩИК гарантирует, что ОБОРУДОВАНИЕ, поставляемое в рамках
настоящего ДОГОВОРА, принадлежит ему на праве собственности и свободно к обращению на
территории Российской Федерации; ОБОРУДОВАНИЕ под залогом, арестом не состоит, не
обременено правами третьих лиц. ПОСТАВЩИК не будет предпринимать никаких действий,
направленных на обременение или отчуждение ОБОРУДОВАНИЯ третьим лицам до момента
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ. Под третьими
лицами понимаются лица, не являющиеся стороной настоящего ДОГОВОРА.
7.8
ПОСТАВЩИК гарантирует, что техническое обслуживание ОБОРУДОВАНИЯ,
выполняемое в гарантийный период, будет проводиться не реже 1 (одного) раза в квартал
сертифицированными специалистами, в соответствии с рекомендациями и нормативами фирмыпроизводителя
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
ДОГОВОРУ Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим ДОГОВОРОМ.
8.2
В случае нарушения срока окончательного
платежа
ПОСТАВЩИК вправе
потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ уплаты неустойки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых
процента) от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
8.3
В случае нарушения сроков поставки ОБОРУДОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЬ вправе
потребовать от ПОСТАВЩИКА уплаты неустойки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых
процента) от цены не поставленного в срок ОБОРУДОВАНИЯ за каждый календарный день
задержки.
8.4
В случае нарушения сроков устранения неисправностей, указанных в п.7.4.,
ПОКУПАТЕЛЬ вправе потребовать от ПОСТАВЩИКА уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль
целых одна десятая процента) от цены неисправного ОБОРУДОВАНИЯ за каждый календарный
день задержки.
8.5
В случае нарушения сроков технического обслуживания более чем на 1 (один) месяц
ПОКУПАТЕЛЬ вправе потребовать от ПОСТАВЩИКА уплаты неустойки в размере 0,05% (Ноль
целых пять сотых процента) от цены ОБОРУДОВАНИЯ за каждый календарный день задержки
8.6
ПОКУПАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
ДОГОВОРА (ст.523 ГК РФ):
 в случае нарушения сроков поставки ОБОРУДОВАНИЯ более чем на 2 (Два) месяца.
 в случае поставки ОБОРУДОВАНИЯ ненадлежащего качества с недостатками, устранение
которых займет у ПОСТАВЩИКА более 30 календарных дней.
8.7
Уплата неустойки не освобождает от выполнения обязательств по настоящему
ДОГОВОРУ.
9.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
9.1
Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения ДОГОВОРА в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, оседание почвы и другие стихийные бедствия; война или военные действия,
эмбарго, блокады, действия властей, препятствующие исполнению настоящего ДОГОВОРА. Если
любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок,
установленный в настоящем ДОГОВОРЕ, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
9.2
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с
наступлением вышеуказанных обстоятельств, обязана в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней
с даты их наступления или прекращения в письменной форме уведомить другую сторону о
3
предполагаемом сроке действия или прекращения вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное
уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права
ссылаться на них в дальнейшем. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены
соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
9.3
Если вышеуказанные обстоятельства продлятся свыше 4 (Четырех) месяцев, любая из
Сторон вправе расторгнуть полностью или частично настоящий ДОГОВОР с возвратом другой
стороне всего полученного по настоящему ДОГОВОРУ и с исключением обязанности по
возмещению возможных убытков, понесенных другой Стороной вследствие неисполнения
настоящего ДОГОВОРА.
10.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1
Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.
10.2
Договор может быть изменен, дополнен, расторгнут по согласованию сторон. Все
дополнения и изменения к данному договору действительны в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны с обеих сторон уполномоченными лицами.
10.3
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон
11.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик
ООО «Юнит-Копир»
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского,
87, литер А, 1 этаж.
Тел/факс 8 (343) 344 26 26, 344 26 30
ИНН 6660152674, КПП 667001001
ОГРН 1036603486094, ОКПО 55793499
Екатеринбургский филиал «НОМОСБАНКА» (ОАО) г. Екатеринбурга
р/с 40702810402400123101
к/с 30101810800000000918
БИК 046577918
Покупатель
ОАО « НПО «Электромашина»
454129, г. Челябинск, ул.
Машиностроителей, д.2
ИНН/КПП 7449044990/ 745450001
ОКПО 07520642
Филиал ОАО «УралСиб» г. Челябинск
р/сч 4050 2810 4850 000 000 03
к/сч 3010 1810 3000 000 00976
БИК 047 501 976
Тел 351-254-63-94, 255-20-94,
ф.254-70-82, 253-78-01
Поставщик
Покупатель
Директор
Генеральный директор
_____________________ И.Р. Гималтдинов
_______________ И.Ю. Афанасьев
М.П.
М.П.
4
Приложение № 1
к Договору ЭЗЦ 18
от 05 ноября 2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование
товара
Скоростное
широкоформатно
е МФУ (копир,
принтер, цветной
сетевой сканер)
Ricoh Aficio MP
W5100
Ед.
Изм.
шт.
Кол-во
Технические характеристики товара
1
Технические характеристики:
КОПИР
Процесс копирования - электрофотографическая печать
Скорость копирования - 5 копий/мин. A0, 10 копий/мин. A1
Разрешение - макс.: 600 т/д
Множественное копирование –99 (ввод цифр. клавишами)
Время прогрева –120 сек.
Время выдачи первой копии –9 секунд
Уменьшение/увеличение –4 шага/ 4 шага
Масштабирование - 25 - 400% (с шагом 0,1%)
Память –2048 Мб
Жесткий диск –2*160 Гб
Перезапись данных на жестком диске – должна поддерживаться
Шифрование жесткого диска – должно поддерживаться
Подача бумаги - обходной лоток на 1 лист
Устройство подачи – должно быть 2-рулонное
Емкость выходных лотков спереди – 99 листов A1 (обычная
бумага)
Емкость выходных лотков сзади –10 листов A0 (обычная
бумага)
Формат бумаги - мин. - 182 x 210 мм, макс. - 914 x 15,000 мм
Плотность бумаги - 52 - 110 г/м²
Контроль количества оставшейся бумаги в рулонах .
Возможность установки заданных штампов на отпечатке.
Печать на кальке, пленке.
Безгрифовая установка рулонов бумаги.
Возможность аутентификации пользователя с помощью пароля.
Полностью фронтальное управление (подача бумаги, управление
с панели устройства, замена тонера, получение отпечатков).
Габариты (Ш x Г x В) –1250 x 755 x 1200 мм
Вес –230 кг
Источник питания - 220 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность максимальная –3 кВт
ПРИНТЕР
Тип контроллера – встроенный
Скорость печати - 5 коп./мин. A0, 10 коп./мин. A1
Разрешение принтера - макс.: 600 т/д
Размеры отпечатков - мин. - 210 x 257 мм, макс. - 914 x 15,000
мм
Сетевой протокол - TCP/IP, IPX/SPX (с автоматическим
переключением)
Поддержка Postscript .
Поддерживаемые форматы файлов - HPGL, HPGL2 (HPRTL),
TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™
Поддерживаемые ОС - Windows® 2000/XP/Vista/7/Server
2003/Server 2008, Mac OS X (OS X10.2 или более поздняя
версия)
Интерфейс - станд. - Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0
Возможность отправки по протоколам E-mail, FTP, SMB, HDD,
URL.
СКАНЕР
Скорость сканирования – 340 мм в секунду
Разрешение - 600 т/д (TWAIN: 150 - 1,200 т/д)
5
Формат оригинала - 914 x 15000 мм
Типы создаваемых файлов - PDF/TIFF
Драйверы в комплекте - сетевой TWAIN
Сканирование с отправкой по эл. почте - SMTP, TCP/IP
Число сохраняемых адресатов - 150
Адресная книга - Через LDAP или локально на жёстком диске
Сканирование с отправкой в папку - через протокол SMB, FTP
или NCP
Адресат –50 папок на задание
Сканирование с сохранением в формате PDF.
Программные компоненты
 программирование операций (функции «встроенный
сервер документов» - регулярно печатаемые документы
должны быть сохранены на сервере документов и затем
распечатаны по требованию, функции «настройка квот»
должна позволить администратору ограничивать объем
операций (печати, копирования), а также задавать точку
сброса квот на печать для отдельных пользователей и
групп пользователей.
 обработка и передача очереди (для сокращения времени
простоев, связанных с несоответствием размеров бумаги
и другими ошибками печати. При ее включении МФУ
должно автоматически ставить задания, которые могут
быть выполнены немедленно, перед заданиями,
вызывающими остановку очереди печати. Пропущенные
задания можно выполнить повторно с панели управления
после устранения ошибки.
 встроенный веб-сервер для удаленного управления
/мониторинга /настройки (мониторинг аппаратных
событий (тонер, сервис, отключение, ошибки и т. п.),
позволяющий:
- отсылать уведомления о событиях по e-mail;
- отсылать по расписанию общих счетчиков вложенным csvфайлом по e-mail;
- удаленное конфигурирование устройств в сети;
- мониторинг задач непосредственно с устройства и ПК
- отображать статус устройства в реальном времени с
уведомлениями;
- отображать текущий статус устройств (счетчики, тонер, сервис,
отключение, ошибки и т. п.);
-централизованно управлять пользователями в адресной книге
аппарата;
- экспортировать информацию об устройствах и счетчиках в
файл Excel.
 Функция автоматического уведомления сервисной
компании о возникающих неисправностях и окончания
расходных материалов.
В комплект поставки входит:
 2-рулонное устройство подачи
 Жесткий диск –2*160 Гб
 Память –2 Гб
 Наклейка с наименованием модели и брэнда
 Инструкция пользователя на русском языке
 Тонер – 2 200 стр. формата А1
 Девелопер –двух штук, объемом 50 000 стр. формата A1
каждый
6
Поставщик
Покупатель
Директор
Генеральный директор
_________________ И.Р. Гималтдинов
__________________ И.Ю. Афанасьев
М.П.
М.П.
7
Приложение № 2
к Договору № ЭЗЦ 18
от 5 ноября 2013 г.
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Наименование
платежа
1 платеж –
Авансовый
платеж в размере
30% от стоимости
договора
2 платеж –
30% от стоимости
договора
3 платеж –
окончательный
расчет
40% от стоимости
договора
ИТОГО:
Сумма с НДС, рублей
Срок платежа
258 437,50
В течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента заключения
договора
258 437,50
в В течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента приемки пусконаладочных работ
310 125,00
в В течение 30 (тридцати) рабочих
дней с момента приемки пусконаладочных работ.
827 000,00
Поставщик
Покупатель
Директор
Генеральный директор
_________________ И.Р. Гималтдинов
__________________ И.Ю. Афанасьев
М.П.
М.П.
8
Приложение № 3
к Договору № ЭЗЦ 18
от 5 ноября 2013 г.
Форма
Технический акт №
По договору № ЭЗЦ 18 от 5 ноября 2013 г.
Представитель Поставщика в лице ……, с одной стороны, и представитель Покупателя в
лице руководителя службы информационных технологий Леонтьевой Т.В, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны»,
пришли к соглашению, что работы …… оказаны
полностью и в срок.
Стороны друг к другу претензий не имеют
Представитель Поставщика
Представитель Покупателя
Руководитель службы информационных
технологий
___________
_______________ Т.В. Леонтьева
9