ФОРМА Акта товарно-материальных ценностей о возврате из

ДОГОВОР № ______
на ремонт грузовых вагонов
г. Курск
«___» __________ 201_ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Компания ЛЕОН» (ООО «Компания
ЛЕОН»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Сотникова Сергея
Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________
«________________» ( _______ «__________»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________, действующего на основании ________, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя
обязательства производить плановые виды ремонта (деповской, капитальный) и текущий
отцепочный ремонт (далее – ремонт) грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику на праве
собственности, аренды или ином законном основании, по согласованному Сторонами графику
подачи грузовых вагонов в ремонт (Приложение №1 к настоящему Договору), а также
оказывать Заказчику дополнительные услуги, перечень которых согласован Сторонами в
Приложении №5 и №12 к настоящему Договору.
1.2. Работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора производятся в вагонных
ремонтных депо Подрядчика (далее – Депо Подрядчика). Перечень Депо Подрядчика указан в
Приложении №2 к Договору и согласован Сторонами с учетом полигона курсирования
грузовых вагонов Заказчика и производственных мощностей Депо Подрядчика. Счета на
предоплату, счета-фактуры за выполненные работы, связанные с плановым ремонтом, а также
другие документы, оговоренные настоящим Договором, выставляются Заказчику от имени
Подрядчика.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена ремонта грузовых вагонов, сбора за подачу-уборку вагонов в ремонт в Депо
Подрядчика, согласовываются Сторонами в Протоколе согласования договорной цены
(Приложения №№ 3, 3.1 к настоящему Договору). Протокол согласования договорной цены
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Цена запасных частей, предоставляемых Подрядчиком из собственного оборотного
фонда необходимых для ремонта грузовых вагонов Заказчика, согласовываются Сторонами в
Протоколе согласования стоимости запасных частей (Приложение №4 к настоящему Договору).
2.3. Дополнительные услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора, производятся
по письменным заявкам Заказчика, и оплачиваются Заказчиком по ценам указанным в
Приложении №5, Приложении №12, отдельно от стоимости ремонта по выписанному счетуфактуре и Акту о выполненных работах.
2.4. Изменение цены на работы и услуги, цены на запасные части, а также цены на
дополнительные услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора, могут быть изменены по
соглашению сторон. При несогласии Заказчика с изменением цены любая из сторон вправе
отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. Стоимость ремонта грузовых
вагонов, за которые внесена предоплата, изменению не подлежит.
2.5. Авансовый платеж за ремонт грузовых вагонов производится Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в порядке пятидесяти
процентной (50%) предоплаты от планируемого месячного объема ремонта грузовых вагонов в
соответствии с согласованным Сторонами графиком подачи грузовых вагонов в ремонт на
основании счета подрядчика в течение 3 (Трех) банковских дней с даты его выставления, но не
позднее дня подачи грузовых вагонов в ремонт.
Окончательный расчет за выполненный ремонт грузовых вагонов производится
Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком Актов
приемки работ при условии получения всех документов, указанных в п.5.1.1. настоящего
Договора, за вычетом суммы аванса, переданным посредством факсимильной или электронной
связи с последующим направлением оригиналов документов.
При наличии у Заказчика просроченной дебиторской задолженности Подрядчик имеет
право не принимать грузовые вагоны в ремонт до полного погашения задолженности
Заказчиком.
2.5.1. В течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения авансовых платежей от
Заказчика в счет предстоящего выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику
авансовые счета-фактуры.
2.6. Предприятие Подрядчика приступает к ремонту грузового вагона Заказчика, при
поступлении от него предоплаты за ремонт грузового вагона на банковский расчетный счет
Подрядчика
2.7. Оплата за запасные части, предоставленные Подрядчиком, а также за
дополнительные услуги, указанные в п.2.3, оказанные в рамках настоящего Договора,
производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения документов,
указанных в п.5.1.1. настоящего Договора.
2.8. Стороны договорились о проведении оплаты по документам, переданным
посредством факсимильной или электронной связи с последующим направлением оригиналов
документов в течение 10 (Десяти) дней с момента выхода вагона из ремонта.
2.9. Оплата железнодорожного тарифа по доставке грузовых вагонов в ремонт до
станции нахождения Депо Подрядчика, а после выполнения ремонта до станции назначения,
производится Заказчиком.
2.10. В случае если Заказчик не имеет возможности производить оформление в ЭТРАНе
заготовки электронной железнодорожной накладной, по заявке Заказчика и за его счет Депо
Подрядчика на основании выданной Заказчиком доверенности, после окончания ремонта
оформляет перевозочные документы на отправку грузовых вагонов из ремонта до станции
назначения с последующей их передачей Заказчику.
2.11. В случае оплаты за доставку вагонов Заказчика в ремонт, а также из ремонта с
лицевого счета Подрядчика, Заказчик компенсирует данную сумму, согласно подтверждающих
документов, в течение 3 (Трех) банковских дней после выставления счета-фактуры.
2.12. При списании платы с лицевого счета Подрядчика за нахождение вагонов
Заказчика на путях общего пользования по причинам, не зависящим от Подрядчика, Подрядчик
перевыставляет Заказчику плату за нахождение вагонов на путях общего пользования на
основании подтверждающих документов.
2.13. При простое вагонов Заказчика на путях не общего пользования Подрядчика более
5 (Пяти) суток, связанного с отсутствием предоплаты за ремонт вагонов, отсутствием
согласования по замене запасных частей собственности Подрядчика, либо не предоставлением
в срок п.3.2.14 запасных частей собственности Заказчика, подсыла вагонов в ремонт с
нарушением согласованного графика, Заказчик оплачивает Подрядчику плату за пользование
путями не общего пользования в соответствии с Приложением №12, за каждый вагон по
дополнительно предъявленным счетам-фактурам Подрядчика на основании расчетов сроков и
общей стоимости размещения грузовых вагонов на железнодорожных путях, оформленный по
форме Приложения №13.
2.14. В случае обнаружения неремонтопригодных литых деталей тележек грузовых
вагонов, с истекшим сроком службы (надрессорных балок, боковых рам, автосцепки,
поглощающих аппаратов, тяговых хомутов и т.д.), предельного износа колесных пар или
невозможности дальнейшей эксплуатации указанных деталей Подрядчик осуществляет замену
деталей из представленных для этих целей Заказчиком или с согласия Заказчика из оборотного
запаса Подрядчика по цене указанной в Приложении №4 к настоящему Договору.
Подрядчик отражает факт установки в акте замены установки деталей грузового вагона
(Приложение №11)
Подрядчик в течение суток обязан проинформировать Заказчика об имеющихся в
оборотном запасе ремонтопригодных узлов и деталей по электронной, телефонной,
факсимильной связи, либо иным доступным способом; Заказчик, в свою очередь, в течение
суток обязан направить ответ о (не) согласии на установку на вагон годных узлов деталей и
колесных пар Подрядчика. Замена считается согласованной в каждом конкретном случае при
наличии письменного подтверждения от Заказчика о согласии на установку на вагон исправных
узлов и деталей собственности Подрядчика.
2.15. Неремонтопригодные узлы, детали и колесные пары передаются на ответственное
хранение Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи с указанием конкретного
наименования и количества указанных запасных частей.
До момента вывоза данные детали находятся на ответственном хранении Депо
Подрядчика и оформляются Актом приема-передачи товарно-материальных ценностей на
хранение по форме МХ-1 (Приложение №14 – далее Акт ф.МХ-1) одновременного с
оформлением Акта выбраковки. Датой начала хранения забракованных узлов и деталей
Заказчика является дата оформления Акта ф.МХ-1.
Датой окончания срока хранения забракованных узлов и деталей Заказчика является дата
их возврата Заказчику, либо дата передачи иному лицу, письменно указанному Заказчиком, и
подтвержденная Актом о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение по
форме МХ-3 (Приложение №15 – далее Акт ф.МХ-3), подписанного уполномоченными
представителями сторон.
Стоимость хранения забракованных запасных частей Заказчика на территории
предприятия Подрядчика определяется Протоколом согласования цены на хранение и
погрузку/выгрузку запасных частей собственников грузовых вагонов (Приложение №5 к
настоящему Договору). Оплата за хранение (не) ремонтопригодных запасных частей и деталей
начисляется по истечении срока, указанного в п.3.2.5 настоящего Договора.
В случае принятия Заказчиком решения о продаже Подрядчиком снятых с грузовых
вагонов Заказчика (не) ремонтопригодных запасных частей в процессе проведения ремонта
(колесная пара, боковая рама тележки, надрессорная балка тележки и т.д.) Заказчик в срок до
10-го (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет Подрядчику
товарную накладную формы (ТОРГ-12) и счет-фактуру на приобретаемые Подрядчиком (не)
ремонтопригодные запасные части и детали Заказчика, снятые в процессе проведения ремонта
грузового вагона Заказчика по ценам, ежемесячно согласовываемым Сторонами по форме
Приложения №6 к настоящему Договору. Оплата Подрядчиком приобретаемых у Заказчика (не)
ремонтопригодных запасных частей производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Заказчика на основании подписанных Сторонами товарной накладной формы
(ТОРГ-12) и счета-фактуры в течение 10-ти (Десяти) календарных дней с даты подписания
указанных документов.
Под отчетным месяцем понимается календарный месяц, за который производится сдачаприемка проведенного ремонта грузовых вагонов Заказчика и связанных с ним работ (услуг).
2.16. Стороны обязаны производить сверку расчетов по запросу одной из Сторон. Проект
акта сверки готовится, оформляется инициатором сверки и направляется в адрес контрагента
заказным письмом или нарочно, под расписку. Контрагент в срок не позднее 7 (Семи) дней с
даты получения акта сверки подписывает его и направляет один экземпляр (оригинал) в адрес
инициатора сверки. Акт сверки со стороны контрагента подписывается руководителем и
главным бухгалтером или лицом, уполномоченным руководителем на основании доверенности.
Если акт сверки подписывается должностными лицами контрагента по доверенности, то в акте
обязательно указываются ее реквизиты, а заверенная контрагентом копия доверенности
направляется вместе с актом. В случае если учетные данные контрагента не совпадают с
данными, указанными инициатором сверки в акте сверки, контрагент подписывает полученный
акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направляет один экземпляр (оригинал) в
адрес инициатора сверки. В случае не направления акта сверки в течение 7 (Семи) календарных
дней, суммы, указанные инициатором сверки, считаются подтвержденными контрагентом.
2.17. Вся первичная учетная документация (счета-фактуры, Акты о выполненных
работах, акты сверки расчетов и т.д.), связанная с исполнением обязательств по настоящему
Договору, подписывается уполномоченными представителями Сторон.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Производить плановые виды ремонта грузовых вагонов в соответствии с
требованиями руководящих документов «Руководство по капитальному ремонту грузовых
вагонов» и «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому
ремонту», утвержденных Советом по железнодорожному транспорту государств-участников
Содружества (протокол от 18-19 мая 2011 г. №54 с последующими изменениями и
дополнениями) (далее – Руководства по капитальному и деповскому ремонту грузовых
вагонов), с использованием материалов и запасных частей Подрядчика, а также запасных
частей, предоставляемых Заказчиком в соответствии с п.3.1.2 настоящего Договора и
определяемых им в Приложение № 10.
3.1.2. В случае браковки узлов, деталей и колесных пар, запасные части предоставляются
Подрядчиком после письменного согласования с Заказчиком их параметров, в т.ч. года
выпуска/производства.
При постановке на вагон Заказчика отсутствующих запасных частей, не вошедших в
перечень Протокола согласования стоимости запасных частей (Приложение №4), их цена
письменно согласовывается Сторонами путем подписания дополнительного соглашения.
3.1.3. Ремонт колесных пар без смены элементов производить в соответствии с
Инструкцией по эксплуатации и ремонту вагонных букс с роликовыми подшипниками 3-ЦВРК,
Инструкцией по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных
пар МПС СССР №ЦВ-3429 от 31.12.1976 г. И иных актов МПС РФ и ОАО «РЖД» РФ.
3.1.4. При поступлении грузовых вагонов в адрес Подрядчика, Подрядчик обязуется
раскредитовать данные вагоны.
3.1.5. Произвести ремонт грузовых вагонов, поданных в соответствии с согласованным
Сторонами графиком подачи грузовых вагонов в ремонт в Депо Подрядчика в сроки,
установленные настоящим Договором.
3.1.6. При постановке в ремонт грузовых вагонов осмотреть каждый грузовой вагон на
предмет определения объема работ и предоставить дефектную ведомость формы ВУ-22 на
ремонт каждого грузового вагона с отражением в ней перечня ремонтных работ.
На колесные пары, поступившие в ремонт, Подрядчик предоставляет натурный
колесный листок формы ВУ-51.
3.1.7. При обнаружении в грузовых вагонах узлов деталей и колесных пар, не
подлежащих восстановлению, либо не выдержавших гарантийный срок эксплуатации,
Подрядчик обязан составить Акт выбраковки узлов и деталей, и немедленно, по средствам
факсимильной (электронной) связи письменно уведомить (письмо с приложением акта
браковки) Заказчика о необходимости замены забракованной детали на годную с приложением
Акта выбраковки.
Замена Подрядчиком узлов и деталей на годные осуществляется в соответствии с п.3.1.1.
настоящего Договора.
3.1.8. По окончании ремонтных работ оформить пакет документов (п.5.1. настоящего
Договора), подтверждающий факт выполнения работ и предоставить их Заказчику в срок
указанный в п.5.3.
3.1.9. Отвечать за сохранность грузовых вагонов Заказчика с момента их подачи на пути
не общего пользования (тракционные пути предприятия Подрядчика) и до передачи их на
выставочные пути станции примыкания, а также за сохранность запасных частей Заказчика
переданных Подрядчику на ответственное хранение, при условии оформления всей
необходимой приемо-сдаточной документации.
3.1.10. Своевременно передавать по каждому отремонтированному вагону сообщение
1354 и лист учета комплектации 4624 в ГВЦ ОАО «РЖД»
3.1.11. В суточный срок с даты ввода электронного сообщения 1354 в ГВЦ, передать в
товарную контору уведомление ф.ВУ-36М на выпуск вагона из ремонта, и организовать
передачу отремонтированного вагона на пути станции примыкания, при наличии оформленной
Заказчиком в ЭТРАНе электронной накладной или письменной инструкции Заказчика на
заполнение перевозочных документов.
3.1.12. Передать Заказчику забракованные узлы и детали по акту, подписанному
уполномоченными представителями Сторон.
3.1.13. В течение 3-х (Трех) рабочих дней согласовать предоставленный Заказчиком
график подачи грузовых вагонов (Приложение №1), заявки на следующий месяц. В случае
изменения графика подачи грузовых вагонов в ремонт согласовать Заказчику измененный
график подачи грузовых вагонов в ремонт с указанием количества вагонов, вида ремонта
(деповской) в течение 3-х (Трех) рабочих дней.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Организовать доставку грузовых вагонов в ремонт и возврат их из ремонта за свой
счёт.
3.2.2. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Подрядчика по ремонту
грузовых вагонов и дополнительные услуги в порядке, предусмотренным настоящим
Договором.
3.2.3. Заказчик обязан предоставить на согласование Подрядчику график подачи вагонов
(Приложение №1) на следующий месяц не позднее 20-го числа текущего месяца.
В случае изменения графика подачи грузовых вагонов в ремонт направить на
согласование Подрядчику измененный график подачи грузовых вагонов в ремонт с указанием
количества грузовых вагонов, рода, вида ремонта (деповской).
Направлять Подрядчику до 20-го числа каждого месяца заявку по подаче вагонов в
ремонт на предстоящий месяц одновременно с ориентировочным графиком подачи вагонов
подекадно, с указанием количества вагонов, с разбивкой по роду подвижного состава.
Допускается корректировка графика в течение месяца с согласия обеих сторон.
3.2.4. Производить подачу грузовых вагонов в Депо Подрядчика в течение месяца в
сроки, предусмотренные согласованным Сторонами графиком подачи грузовых вагонов в
ремонт.
Направлять в ремонт грузовые вагоны, промытые и очищенные от остатков груза
снаружи и внутри; вагоны-цистерны – очищенные снаружи и внутри, пропаренные, промытые,
дегазированные, нейтрализованные с предоставлением Подрядчику акта о годности цистерны
для ремонта формы ВУ-19 (за исключением случаев подготовки вагонов в ремонт силами Депо
Подрядчика), по Правилам безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным
транспортом, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 16.08.1994 г. № 50.
3.2.5. Вывезти забракованные узлы и детали с территории Депо Подрядчика в течение
15-ти (Пятнадцати) рабочих дней с даты оформления акта выбраковки.
Предоставить сведения о комплектации вагонов.
3.2.6. Колесные пары, узлы и детали (надрессорная балка, боковая рама, автосцепка,
поглощающий аппарат, тяговый хомут и т.д.) являются собственностью Заказчика.
По договоренности сторон Подрядчик может приобрести у Заказчика по согласованной
договорной цене, указанной в Приложении №6 к настоящему Договору, забракованные узлы и
детали.
3.2.7. Заказчик обязан немедленно отреагировать на уведомление Подрядчика согласно
п. 3.1.7 Договора об обнаружении на грузовых вагонах, забракованных или отсутствующих
узлов и деталей, путем предоставления Подрядчику посредством факсимильной связи
письменного указания в произвольной форме о действиях Депо Подрядчика по замене
(установке) узлов и деталей.
- в течение 2 (Двух) суток – по грузовым вагонам, находящимся в собственности
(лизинге) Заказчика;
- в течение 3 (Трех) суток – по грузовым вагонам, находящимся у Заказчика в аренде, или
на ином законном основании.
В выходные (праздничные) дни допускается согласование уполномоченными
представителями Сторон замены забракованных узлов и деталей по телефонной связи с
обязательным обменом необходимыми документами по факсимильной связи в первый рабочий
день.
3.2.8. В случае отсутствия, в установленные п.3.2.7 договора сроки, письменного
указания Заказчика о необходимых действиях, которые должен предпринять Подрядчик по
замене забракованной (поставке отсутствующей) детали, Подрядчик вправе отставить вагон из
ремонта и взыскать с Заказчика повторную плату за подачу-уборку вагона в ремонт, а также
сбор за хранение данного вагона на путях Депо Подрядчика.
За 1 (Один) календарный день до подачи грузовых вагонов в Депо Подрядчика,
требующих продления срока полезного использования, предоставить в Депо Подрядчика
Техническое решение о продлении срока полезного использования грузовых вагонов сверх
нормативного срока службы.
В случае непредставления Заказчиком Технического решения в установленный срок
грузовые вагоны Заказчика подлежат временному размещению (отстою) на железнодорожных
путях с оплатой со стороны Заказчика в соответствии с Приложением №12. Срок размещения
грузовых вагонов на железнодорожных путях исчисляется с даты поступления грузового
вагона Заказчика на станцию примыкания Депо Подрядчика до даты предоставления
Заказчиком в Депо Подрядчика Технического решения.
3.2.9. При поставке на предприятие Подрядчика собственных запасных частей (п.3.1.1.
настоящего Договора), Заказчик обязан предоставить Подрядчику Акт ф.МХ-1, а также
оплатить Подрядчику стоимость погрузочно-разгрузочных работ по расценкам согласованным
сторонами в Протоколе согласования цены на хранение и погрузку/выгрузку запасных частей
собственников грузовых вагонов (Приложение №5 к настоящему Договору).
Датой окончания срока хранения годных узлов и деталей Заказчика является дата их
подкатки (установки) на вагон Заказчика, плата за хранение исправных запасных частей не
взимается.
3.2.10. В течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика по
факсимильной или электронной связи комплекта документов за выполненные работы (п.5.1
настоящего Договора), проверить Акты о выполненных работах (Приложение №7), подписать
и направить Подрядчику по телефону-факсу: 8 (4712) 77-02-04, 77-02-06, с последующей
отправкой оригиналов почтой по адресу:
305026, г. Курск, пос. Аккумулятор, д. 34А
В случае ненаправления в установленные сроки подписанных Актов сдачи-приемки
выполненных работ или мотивационного отказа с перечнем доработок, подлежащих
устранению, работы (услуги) считаются Заказчиком принятыми. Основанием для признания
выполненных работ (услуг) является наличие электронного сообщения 1354 в ГВЦ ОАО
«РЖД», подтверждающего выход вагона на пути общего пользования.
3.2.11. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ,
стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика
мотивированного отказа составляют двусторонний Акт с указанием недоработок и сроков их
устранения.
3.2.12. Подрядчик осуществляет доработки в соответствии с Актом указанным в п.3.2.11
настоящего Договора. Передача результатов работы и повторная сдача-приемка работы после
устранения недостатков осуществляется Сторонами в порядке, установленном п.3.2.10
настоящего Договора.
3.2.13. Предоставить Подрядчику сертификат соответствия на новые узлы и детали
грузового вагона, направленные Подрядчику для замены неремонтопригодных узлов и деталей.
При предоставлении Заказчиком бывших в употреблении деталей для повторного
использования, необходимо обязательное наличие на них клейма завода-изготовителя,
заводского номера, года выпуска и номера завода-изготовителя, нанесенных при изготовлении.
Изменение, восстановление заводских клейм не допускается.
3.2.14. По согласованию Сторон, предоставить исправные или ремонтопригодные узлы
и детали в 5-тидневный срок с момента получения сообщения Подрядчика согласно п.3.1.7
настоящего Договора, при этом составляется акт приема-передачи узлов и деталей в ремонт
Приложение №11.
3.2.15. Заблаговременно за 3 (Три) дня до поступления вагонов в ремонт оформить в
ЭТРАНе электронную накладную или предоставить предприятию Подрядчика письменную
инструкцию с указанием полных реквизитов о направлении вагона после окончания ремонта, и
оформить доверенность представителю Подрядчика на право осуществления указанных выше
действий.
3.2.16. В трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представить
Подрядчику сведения по ответственным лицам (Ф.И.О., контактный телефон, должность) для
решения оперативных вопросов, возникающих в процессе исполнения Договора.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА
4.1. Сроки выполнения Подрядчиком плановых ремонта грузовых вагонов исчисляются с
00 часов 00 минут суток, следующих за сутками подачи грузовых вагонов на станцию
примыкания вагонного ремонтного депо и не превышают 6 (Шести) суток для деповского и 8
(Восьми) суток для капитального ремонта при условии выполнения Заказчиком согласованного
Сторонами подекадного графика подачи грузовых вагонов в ремонт, равномерной в течение
каждой декады и месяца подачи грузовых вагонов в ремонт и оплаты ремонта в соответствии с
разделом 2 настоящего Договора.
Грузовые вагоны, подлежащие ремонту в текущем месяце, должны быть поданы
Заказчиком с учетом времени на проведение планового вида ремонта.
4.2. Срок ремонта грузовых вагонов переносится соразмерно сроку поставки Заказчиком
необходимых узлов и деталей.
При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении Заказчиком пунктов 2.5., 3.2..3,
3.2..4, 3.2.15 настоящего Договора, Подрядчик имеет право отставить вагоны Заказчика от
ремонта до момента устранения Заказчиком указанных нарушений. При этом ремонт грузовых
вагонов производится в сроки, определяемые Подрядчиком самостоятельно с учетом
технологического процесса и загруженности Депо Подрядчика и путей станции примыкания
вагонами для ремонта, но не более 3 (трех) суток с момента выполнения пунктов 2.5., 3.2..3,
3.2.4, 3.2.15 настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. По факту выполнения работ Подрядчик составляет, подписывает и направляет в
адрес Заказчика следующие документы:
5.1.1. Оригиналы: - счетов-фактур - в 1 (Одном) экземпляре; - актов о выполненных
работ - в 2 (Двух) экземплярах;
Копии, заверенные печатью и подписью ответственного лица предприятия Подрядчика дефектных ведомостей ф.ВУ-22; - уведомлений ф.ВУ-ЗбМ; -Актов выбраковки узлов и деталей
(при замене узлов и деталей); -Расчетно-дефектной ведомости (в случае её составления); Актов-рекламаций ф. ВУ-41 М (в случае его составления);
5.1.2. По требованию Заказчика копии, заверенные печатью и подписью ответственного
лица предприятия Подрядчика: - уведомлений ф.ВУ-23М; - листков учета комплектации
грузового вагона на входе (выходе) в (из) ремонта; - справки 1353 ГВЦ ОАО "РЖД", при
замене колесной пары - выписки из учетной формы ВУ-53, а в случае браковки деталей
тележки - выписки формы ВУ-32.
5.2. Сдача оказанных услуг по хранению и погрузке (выгрузке) деталей, запасных
частей Депо Подрядчика, и их приемка Заказчиком производится путем оформления и
подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) с приложением
расчета услуг по хранению
Приложение №9
и расчета услуг по погрузке (выгрузке)
Приложение №8.
Сдача оказанных услуг по размещению грузовых вагонов Заказчика на
железнодорожных путях и их приемка Заказчиком производится путем оформления и
подписания Сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах) с приложением
расчета сроков и общей стоимости размещения грузовых вагонов на железнодорожных путях,
оформленного по форме Приложения №13.
5.3. Подрядчик предоставляет Заказчику документы, перечисленные в п.5.1. настоящего
Договора:
до 25 числа текущего месяца за период с 01 по 24 число текущего месяца включительно;
до 01 числа, следующего за отчетным, за период с 25 по последний день месяца
включительно, с момента оформления уведомления ф. ВУ-36М на грузовой вагой по факсимильной
или электронной связи, а оригиналы отправляет Заказчику по почте заказным письмом с описью
вложения, не позднее 5 (Пятого) числа месяца следующего за месяцем выполнения ремонта, либо
передаёт нарочным.
5.4. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сдачиприемки выполненных работ подписать и направить один экземпляр акта сдачи-приемки
выполненных работ в адрес Подрядчика, либо представить Подрядчику мотивированный отказ
от его подписания. В случае не направления, в установленные сроки, подписанных Актов
сдачи-приемки выполненных работ или мотивированного отказа с перечнем доработок,
подлежащих устранению, работы (услуги) считаются Заказчиком принятыми. Основанием для
признания выполненных, работ (услуг) является наличие электронного сообщения 1354 в ГВЦ
ОАО «РЖД», подтверждающего выход вагона на пути общего пользования.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы по деповскому ремонту грузовых вагонов
устанавливается до проведения следующего планового вида ремонта, но не позднее сроков,
установленных Положением о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов,
допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном
сообщении (утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества
от 22-23.11.2007г. № 47 с поел. изм. и доп.), начиная с даты оформления уведомления о приемке
грузовых вагонов из ремонта ВУ-36М.
Гарантийный срок не распространяется:
- на составные части вагонов, поврежденные в процессе погрузочно-разгрузочных
работ, за исключением случаев, когда такие работы выполнялись Подрядчиком;
- на составные части вагона, отказ которых произошёл по причине естественных
эксплуатационных износов, либо нарушений Заказчиком правил и норм технической
эксплуатации подвижного состава, норм содержания вагонов;
- на котлы грузовых вагонов-цистерн, капитальный, деповской ремонт и техническое
освидетельствование, которых
произведены
сторонней
организацией, указанной
в
удостоверении по форме, к Правилам безопасности при перевозке опасных грузов
железнодорожным
транспортом, утвержденным
постановлением Госгортехнадзора
от
16.08.1994г. №50».
Отказ вагона или его составной части признается гарантийным случаем на основании
расследования, проведенного с участием представителя Подрядчика и оформлением акта формы
ВУ-41М, с необходимыми приложениями, подтверждающими вину Подрядчика. Расследование
случая отцепки вагона в текущий отцепочный ремонт регламентируется в соответствие с
распоряжением ОАО «Российские железные дороги» от 17.04.2006г. №733р. При этом при отцепке
вагона в текущий отцепочный ремонт Заказчик обязан в течение суток с момента выявления отказа
письменно известить Подрядчика, производившего плановый вид ремонта вагона. Не позднее,
чем в трехдневный срок с момента получения извещения (телеграммы) Подрядчик обязан
командировать своего представителя, известив вызвавшее его эксплуатационное депо телеграммой.
В случае отказа от направления представителя Подрядчика в адрес эксплуатационного депо,
выявившего отказ, расследование случая отказа производится в одностороннем порядке и в случае
признания вины Подрядчика является гарантийным.
6.2. При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока, возникших в процессе
эксплуатации грузовых вагонов вследствие некачественно выполненного ремонта (далее –
дефекты), грузовые вагоны направляются в эксплуатационное депо сети железных дорог или в ВРП
Подрядчика для устранения выявленных дефектов. В случае невозможности устранения дефектов в
ВРП Подрядчика, Заказчик имеет право устранить их в иных организациях, выполняющих
техническое обслуживание и ремонт подвижного состава,
6.3. Расходы по устранению дефектов в ВРП Подрядчика оплачивает Подрядчик,
расходы по устранению Заказчиком дефектов в другом вагоноремонтном предприятии
оплачивает Заказчик с последующим их возмещением Подрядчиком, в течение 10 (Десяти)
банковских дней с момента предъявления при условии предоставления документов, указанных в
п.6.5. Договора.
6.4. Расходы, понесённые Заказчиком за выполненные работы по устранению дефектов,
возникших вследствие некачественно выполненных работ в течение гарантийного срока,
Заказчик предъявляет Подрядчику, производившему плановый ремонт, при соблюдении
условий, предусмотренных п.6.1, настоящего Договора путем направления претензии на основании
проведенного расследования в соответствии с «Регламентом расследования причин отцепки
грузового вагона и ведения рекламационной работы», утвержденным 05.02.2013г. НП «ОПЖТ», с
приложением следующих документов:
- один пакет оригинала рекламационных документов (в соответствии с Регламентом
расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы от
05.02.2013 г.);
- акт о выполненных работах (оказанных услугах), калькуляция на выполнение работ по
текущему отцепочному ремонту грузового вагона;
- дефектная ведомость на текущий ремонт грузового вагона формы ВУ-22 и расчетнодефектная ведомость;
- счет-фактура на оплату текущего ремонта грузового вагона;
- платежное поручение об оплате текущего ремонта грузового вагона.
Претензии не предъявляются на вагоны, поступившие на пункт подготовки вагонов под
погрузку.
6.5. Депо Подрядчика в претензионном порядке возмещает Заказчику расходы, связанные
с устранением дефектов, возникших вследствие некачественно выполненных работ в течение
гарантийного срока при условии соблюдения Заказчиком порядка, установленного п.6.4
настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
7.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты за выполненный ремонт грузовых вагонов,
предусмотренный п.2.5 настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в
размере 0,1% от цены ремонта грузового вагона за каждый календарный день просрочки.
7.3. За нарушение Подрядчиком сроков ремонта грузовых вагонов Заказчик вправе
взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от цены ремонта грузового вагона за каждый
календарный день просрочки.
7.4. Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения убытков Подрядчика,
возникших по вине Заказчика, в связи с простоем грузовых вагонов Заказчика на
железнодорожных путях общего
пользования по причинам, зависящим от Заказчика, на
основании подтверждающих документов.
7.5. За нарушение Заказчиком согласованного подекадного графика подачи грузовых
вагонов в ремонт Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,01% от средней
стоимости ремонта одного вагона Заказчика за предыдущий месяц за каждый грузовой вагон, не
поданный по графику в ремонт.
7.6. За нарушение Подрядчиком согласованного подекадного графика подачи грузовых
вагонов в ремонт Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,01% от средней
стоимости ремонта одного вагона Заказчика за предыдущий месяц за каждый грузовой вагон,
не поданный по графику в ремонт, но не более 10% от стоимости работ по ремонту вагона.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной,
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями,
наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов
государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить другую Сторону о
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте,
она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство,
освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение
обязательств по Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех)
последовательных месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления
писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 15
(Пятнадцать) календарных дней с даты получения претензии.
10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в
Арбитражный суд Курской области.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ
В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
12.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к Договору, являющимися его
неотъемлемыми частями.
12.2. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и Договором. При этом Заказчик и Подрядчик
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
12.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется путем
направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее,
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора. Договор
считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора. В этом
случае Стороны подписывают акт сверки расчетов.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует по 31 декабря 2015 г., в части расчетов – до полного их завершения.
11.2. В случае если не менее чем за 30 суток до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора, ни одна из Сторон не заявит о намерении его расторгнуть, Договор
считается продленным до 31 декабря каждого последующего календарного года на тех же
условиях.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из
настоящего Договора, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
12.2. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности любой из
Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим
лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
12.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, состоит из пронумерованных
страниц, на каждой из которых проставлены подписи уполномоченных должностных лиц
Сторон, скреплен печатями сторон.
12.5. Договор и дополнительные соглашения к нему подписываются уполномоченными
должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование
аналога
собственноручной
подписи
(факсимиле)
не
допускается.
Несоблюдение
требований настоящего пункта Договора влечет его недействительность. Все приложения к
настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями
12.6. К настоящему Договору прилагается:
12.6.1. График подачи грузовых вагонов в ремонт (Приложение №1);
12.6.2. Перечень вагонных ремонтных депо (Приложение №2);
12.6.3. Цена сбора за подачу 1 вагона с ж.д. путей общего пользования на тракционные
пути Депо Подрядчика и уборку 1 вагона с тракционных путей Депо Подрядчика на ж.д.
пути общего пользования (Приложение №3);
12.6.4. Стоимость ремонта грузовых вагонов (Приложение №3.1);
12.6.5. Протокол согласования цен на запасные части, поставляемые Подрядчиком
(Приложение №4);
12.6.5 Протокол согласования цены на хранение и погрузку/выгрузку узлов, деталей,
колесных пар и неремонтопригодных узлов и деталей (Приложение №5)
12.6.6. Форма протокола согласования стоимости закупки (не) ремонтопригодных запасных
частей (Приложение №6);
12.6.7. Форма акта о выполненных работах (оказанных услугах) (Приложение №7);
12.6.8. Расчет стоимости работ по погрузке (выгрузке) (Приложение № 8);
12.6.9. Расчет стоимости услуг по хранению узлов, деталей, колесных пар
(Приложение №9).
12.6.10. Перечень узлов и деталей грузовых вагонов, предоставляемых Заказчиком
(Приложение №10);
12.6.11. Форма Акта замены и установки узлов и деталей грузового вагона, поступившего
в ремонт (Приложение № 11);
12.6.12. Протокол согласования стоимости услуг по временному размещению (отстою)
грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях (Приложение №12);
12.6.13. Расчет сроков и общей стоимости временного размещения (отстоя) грузовых
вагонов на жижам дорожных путях (Приложение №13);
12.6.14. Форма Акта приема-передачи запасных частей (деталей) на хранение (Приложение
№14);
12.6.15. Форма Акта товарно-материальных ценностей о возврате из хранения (Приложение
№15);
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик:
ООО «Компания ЛЕОН»
Заказчик:
Юридический адрес: 305040, г. Курск,
ул. Студенческая, д.7, кв.391
Почтовый адрес: 305026, г. Курск,
пос. Аккумулятор, 34А
ИНН 4632099672, КПП 463201001
Р/счет 40702810233000007108
в Отделении № 8596 Сбербанка России,
г. Курск
к/с 30101810300000000606
БИК 043807606
ОГРН 1084632010870
тел. (4712) 77-02-04
Адрес электронной почты:
info@compleon.ru
www.compleon.ru
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН ________, КПП __________
р/с ________________
в ________ «__________»
к/с __________________
БИК _____________
ОГРН ______________
ОКПО ______________
Тел. +7 ________________, e-mail:
Контактное лицо:
От Подрядчика
От Заказчика
_________________ /С.Л. Сотников/
м.п.
____________________ /______________/
м.п.
Приложение № 1
к Договору №__ от «__» _____20__ года
ФОРМА
График подачи грузовых вагонов в ремонт
Наименование
ВЧДр
род
ваг.
ВЧДр
ВЧДр
пв,
пв.
Месяц, год
1-я декада
2-я декада
3-я декада
0
0
Итого
Итого
Итого
0
0
От Подрядчика
_______________ С.Л. Сотников
0
0
От Заказчика
____________________ _____________
0
Приложение № 2
к Договору №___ от «__» _____ 20___ года
Перечень вагонных ремонтных депо
№
п/п
Название
ВЧДР Курск – Структурное
1 подразделение ОАО «ВРК-2»
ВЧДР Белгород – Структурное
2 подразделение ОАО «ВРК-3»
3 ВРП Готня
ВЧДР Льгов – Структурное
4 подразделение ОАО «ВРК-2»
Вагонное депо Лихая – Филиал
5 ЗАО «Кав-Транс»
Вагонное депо Новошахтинск
СКЖД
6 ООО «ВагонДорМаш»
От Подрядчика
_______________ С.Л. Сотников
Адрес
Курская область, г. Курск, ул. Станционная, 5
Белгородская область, г. Белгород
Белгородская область, Ракитянский район, п.
Пролетарский, ул. Железнодорожная, 49
Курская область, г. Льгов, ул. Осипенко, д.1
Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский,
мкр. Лиховской, ул. Железнодорожная, 1
Ростовская область, г. Новошахтинск, ул.
Трамвайная, 39
От Заказчика
____________________ _____________
Приложение № 3
к Договору №__ от «__» _______ 20__ года
Цена сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные
пути Депо Подрядчика и уборку 1 вагона с тракционных путей Депо Подрядчика на
железнодорожные пути общего пользования
Цена подачи / уборки вагона,
маневровой работы без НДС, руб.
НАИМЕНОВАНИЕ ВЧДР
ООО «Компания ЛЕОН»
ВЧДР Курск
ВЧДР Белгород
ВЧДР Льгов
ВРП Готня
Вагонное депо Лихая
ООО «Вагондормаш»
От Подрядчика
_______________ С.Л. Сотников
1172,72
3033,69
1118,15
1648,00
2775,80
2000,00
От Заказчика
____________________ ______________
Приложение № 3.1
к Договору №__ от «__» _______ 20__ года
Стоимость ремонта грузовых вагонов
Род вагона
полувагон
цистерна
крытый вагон
платформа
ВИД РЕМОНТА
Цена ремонта с НДС, руб.
капитальный
деповской
капитальный
деповской
капитальный
деповской
капитальный
деповской
От Подрядчика
_______________ С.Л. Сотников
От Заказчика
____________________ ______________
Приложение № 4
к Договору №__ от «__» _______ 20__ года
Протокол согласования цен на запасные части, поставляемые Подрядчиком
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Цена без
НДС, руб.
Наименование изделия
Пара колесная обод 34-30 мм освидетельствованная
Пара колесная обод 39-35 мм освидетельствованная
Пара колесная обод 44-40 мм освидетельствованная
Пара колесная обод 49-45 мм освидетельствованная
Пара колесная обод 54-50 мм освидетельствованная
Пара колесная обод 59-55 мм освидетельствованная
Пара колесная обод 64-60 мм освидетельствованная
Пара колесная обод 69-65 мм освидетельствованная
Пара колесная обод 70 мм и более освидетельствованная
Пара колесная обод 44-40 мм
Пара колесная обод 49-45 мм
Пара колесная обод 54-50 мм
Пара колесная обод 59-55 мм
Пара колесная обод 64-60 мм
Пара колесная обод 69-65 мм
Пара колесная обод 70 мм и более
Рама боковая срок эксплуатации 1-5 лет
Рама боковая срок эксплуатации 6-10 лет
Рама боковая срок эксплуатации 11-15 лет
Рама боковая срок эксплуатации 16-20 лет
Рама боковая срок эксплуатации 21-25 лет
Рама боковая срок эксплуатации 26-30 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 1-5 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 6-10 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 11-15 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 16-20 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 21-25 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 26-30 лет
Авторегулятор списанного подвижного состава
Авторежим списанного подвижного состава
Камера рабочая списанного подвижного состава
Цилиндр тормозной списанного подвижного состава
Автосцепка списанного подвижного состава б/у
Аппарат поглощающий списанного подвижного состава Ш2В90
Аппарат поглощающий списанного подвижного состава РТ120
Аппарат поглощающий списанного подвижного состава РТ120 новый
Хомут тяговый списанного подвижного состава
От Подрядчика
_______________ С.Л. Сотников
24600,00
27060,00
29520,00
33620,00
39360,00
43460,00
45920,00
48380,00
50840,00
22500,00
28000,00
32000,00
35000,00
39000,00
43000,00
47000,00
53300,00
49200,00
45100,00
37720,00
32800,00
29520,00
52480,00
45920,00
39360,00
31160,00
24600,00
20500,00
4500,00
3600,00
3300,00
4000,00
7500,00
6500,00
9350,00
22000,00
5500,00
Сумма
НДС, руб.
5400,00
5940,00
6480,00
7380,00
8640,00
9540,00
10080,00
10620,00
11160,00
4050,00
5040,00
5760,00
6300,00
7020,00
7740,00
8460,00
11700,00
10800,00
9900,00
8280,00
7200,00
6480,00
11520,00
10080,00
8640,00
6840,00
5400,00
4500,00
810,00
648,00
594,00
720,00
1350,00
1170,00
1683,00
3960,00
990,00
Цена с
НДС, руб.
30000,00
33000,00
36000,00
41000,00
48000,00
53000,00
56000,00
59000,00
62000,00
26550,00
33040,00
37760,00
41300,00
46020,00
50740,00
55460,00
65000,00
60000,00
55000,00
46000,00
40000,00
36000,00
64000,00
56000,00
48000,00
38000,00
30000,00
25000,00
5310,00
4248,00
3894,00
4720,00
8850,00
7670,00
11033,00
25960,00
6490,00
От Заказчика
____________________ ______________
Приложение № 5
к Договору № ___ от__________ 20__ года
Цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и
неремонтопригодных узлов и деталей
г. Курск
«____»_____________20__ г.
1. Стоимость хранения в сутки узлов, деталей, колесных пар и неремонтопригодных
узлов и деталей собственников грузовых вагонов в вагонных ремонтных депо Подрядчика:
Цена без НДС, руб./сут.
ВЧДр Курск
ВЧДр Белгород
неремонтопригодные узлы и
детали (1 тонна)
ВРП Готня
ВД Лихая
ВЧДр Льгов
ВагонДорМаш
ВЧДр Курск
ВЧДр Белгород
3а каждый последующий день
свыше 30 суток
ВРП Готня
ВД Лихая
ВЧДр Льгов
ВагонДорМаш
ВЧДр Курск
ВЧДр Белгород
ремонтопригодные и исправные
узлы, детали (1 тонна)
ВРП Готня
ВД Лихая
ВЧДр Льгов
ВагонДорМаш
ВЧДр Курск
ВЧДр Белгород
ВД Лихая
колесные пары (1 кол. пара)
ВРП Готня
ВЧДр Льгов
ВагонДорМаш
Цена с НДС, руб.
16,26
16,41
59,38
37,10
16,26
18,64
19,19
19,36
70,00
43,78
19,19
22,00
50,00
164,10
59,38
37,10
50,00
18,64
59,00
193,60
70,00
43,78
59,00
22,00
26,87
31,71
59,38
37,10
26,87
18,64
70,00
43,78
31,71
22,00
26,84
27,11
40,07
59,38
26,87
18,64
31,67
31,99
47,28
70,00
31,71
22,00
2. Стоимость погрузки (выгрузки) узлов, деталей, колесных пар и неремонтопригодных
узлов и деталей собственников грузовых вагонов в вагонных ремонтных депо Подрядчика:
Цена без НДС, руб.
ВЧДр Курск
неремонтопригодные узлы и
детали (1 тонна)
ремонтопригодные и исправные
узлы и детали (1 тонна)
95,00
135,41
369,90
174,15
95,00
112,10
159,78
436,50
205,50
112,10
166,31
196,25
369,90
174,15
166,31
75,67
85,54
174,15
75,67
436,50
205,50
196,25
89,29
100,94
205,50
89,29
91,63
108,12
ВД Лихая
ВЧДр Курск
ВЧДр Льгов
ВЧДр Белгород
174,15
205,50
ВД Лихая
174,15
ВЧДр Белгород
ВРП Готня
ВД Лихая
ВЧДр Льгов
ВЧДр Курск
ВЧДр Белгород
ВРП Готня
ВД Лихая
ВЧДр Льгов
ВЧДр Курск
колесные пары (1 кол. пара)
Цена с НДС, руб.
ВЧДр Белгород
ВД Лихая
ВЧДр Льгов
ВЧДр Курск
балка надрессорная (годная,
забракованная)
рама боковая (годная,
забракованная)
ВЧДр Льгов
ВЧДр Белгород
От Подрядчика
_______________ С.Л. Сотников
85,24
100,58
205,50
От Заказчика
______________ ____________
Приложение № 6
к Договору №__ от «__» ______ 20___ года
Форма протокола согласования стоимости закупки (не) ремонтопригодных
запасных частей
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
34
Наименование запасных частей
Пара колесная обод менее 29 мм
Пара колесная обод 34-30 мм
Пара колесная обод 39-35 мм
Пара колесная обод 44-40 мм
Пара колесная обод 49-45 мм
Пара колесная обод 54-50 мм
Пара колесная обод 59-55 мм
Пара колесная обод 64-60 мм
Пара колесная обод 69-65 мм
Пара колесная обод 70 мм и более
Балка надрессорная срок эксплуатации 1-5 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 6-10 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 11-15 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 16-20 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 21-25 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 26-30 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 31-34 лет
Рама боковая срок эксплуатации 1-5 лет
Рама боковая срок эксплуатации 6-10 лет
Рама боковая срок эксплуатации 11-15 лет
Рама боковая срок эксплуатации 16-20 лет
Рама боковая срок эксплуатации 21-25 лет
Рама боковая срок эксплуатации 26-30 лет
Рама боковая срок эксплуатации 31-37 лет
Автосцепка
Поглощающий аппарат РТ-120
Поглощающий аппарат Ш2В90
Тяговый хомут
Упор передний
Упор задний
Авторежим
Авторегулятор
Тормозной цилиндр
Крышка люка полувагона
Пятник
От Подрядчика
_______________ С.Л. Сотников
Вес, т
Цена с НДС, руб.
1,112
1,180
1,213
1,244
1,277
1,307
1,339
1,368
1,400
1,414
0,508
0,508
0,508
0,498
0,498
0,476
0,471
0,389
0,386
0,381
0,381
0,381
0,381
0,381
0,206
0,134
0,136
0,108
0,059
0,064
0,015
0,028
0,159
0,175
0,086
7784,00
8260,00
8491,00
8708,00
8939,00
9149,00
9373,00
9576,00
9800,00
9898,00
3302,00
3302,00
3302,00
3237,00
3237,00
3094,00
3062,00
2723,00
2702,00
2667,00
2667,00
2667,00
2667,00
2667,00
1236,00
804,00
816,00
648,00
354,00
384,00
175,00
140,00
795,00
1050,00
602,00
Категория лома
3АД
3АД
3АД
3АД
3АД
3АД
3АД
3АД
3АД
3АД
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
5А
5А
5А
5А
3АТ
От Заказчика
____________________ _______________
Приложение № 7
к Договору № _____ от __________ 20 __ года
ФОРМА
Код
Форма по ОКУД
по ОКПО
ЗАКАЗЧИК
0305867
организация
БЕ
структурное подразделение, адрес
ПОДРЯДЧИК (Исполнитель)
по ОКПО
организация
БЕ
структурное подразделение, адрес
Номер
Дата
АКТ
о выполненных работах (оказанных услугах)
По договору (наряд-заказу)
(наименование договора (наряд-заказа, его дата, номер)
Мы, нижеподписавшиеся, представители ПОДРЯДЧИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ) в лице
(должности, Ф.И.О.)
и ЗАКАЗЧИКА в лице
(должности, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о том, что работы выполненные ПОДРЯДЧИКОМ
(ИСПОЛНИТЕЛЕМ) по
(наименование объекта (этапа), краткое описание результатов работ, эффективность и значимость)
Наименование видов и этапов выполненных работ
ед. изм.
выполнено работ, услуг
цена за
единицу,
стоимость, руб.
руб.
количество
Итого
НДС
Итого с НДС
соответствуют (не соответствуют) условиям договора (наряд-заказа) и предъявляемым требованиям,
выполнены в оговоренные сроки и надлежащим образом.
Несоответствие качества работ предъявленным требованиям заключается в:
Работу (услугу) сдал:
ПОДРЯДЧИК (Исполнитель)
Работу (услугу) принял:
ЗАКАЗЧИК
(должность)
(подпись)
(должность)
(расшифровка подписи)
М.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
От Подрядчика
От Заказчика
_______________ С.Л. Сотников
_______________ ________________
Приложение № 8
к Договору №_____ от____________ 20__ года
ФОРМА
Расчет стоимости работ по погрузке (выгрузке)
ВЧДр _____________________
«____»___________20__ г.
1. Погрузка (выгрузка) НЕРЕМОНТОПРИГОДНЫХ узлов и деталей
Дата
Выгрузка,
тн
№ акта
МХ-1
Погрузка,
тн
№ акта
МХ-3
Итого, тн.
(Гр. 2+Гр.4)
Цена за 1 тн.,
руб.
(без НДС)
Итого стоимость
услуг, руб.
(Гр.6*Гр.7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
Сумма НДС (18%)
<Сумма>
Итого с НДС, руб.
2. Погрузка (выгрузка) РЕМОНТОПРИГОДНЫХ узлов и деталей
<Сумма>
Дата
Выгрузка,
тн
№ акта
МХ-1
Погрузка,
тн
№ акта
МХ-3
Итого, тн.
(Гр. 2+Гр.4)
Цена за 1 тн,
руб.
(без НДС)
Итого стоимость
услуг, руб.
(Гр.6*Гр.7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
Сумма НДС (18%)
Итого с НДС, руб.
3. Погрузка (выгрузка) КОЛЕСНЫХ ПАР грузовых вагонов
Дата
Выгрузка,
шт
№ акта
МХ-1
Погрузка,
шт
№ акта
МХ-3
Итого, шт.
(Гр. 2+Гр.4)
Цена за 1 тн.,
руб.
(без НДС)
Итого стоимость
услуг, руб.
(Гр.6*Гр.7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
Сумма НДС (18%)
Итого с НДС, руб.
Настоящим стороны подтверждают, что в условиях
<Наименование вагонного депо>
от
Подрядчик в соответствии с Договором
<№>
<Дата>
оказал услуги по погрузке/выгрузке
узлов, деталей и колесных пар грузовых вагонов Заказчика
в указанном выше объеме.
ПОДРЯДЧИК:
Должность
ЗАКАЗЧИК:
Должность
Фамилия И.О.
Фамилия И.О.
(подпись)
мп
(подпись)
мп
От Подрядчика
_____________ С.Л. Сотников
От Заказчика
______________ __________
Приложение № 9
к Договору №_____ от____________ 20__ года
ФОРМА
Расчет стоимости услуг по хранению узлов, деталей, колесных пар и неремонтопригодных
узлов и деталей
ВЧДр _____________________
Дата
1
«____»___________20__ г.
Остаток на
начало
суток
(тн)
Поступление
на хранение
Кол-во
(тн)
№ акта
МХ-1
2
3
4
Выбытие с
хранения
Кол-во
(тн)
№ акта
МХ-3
5
6
Остаток на
конец суток
(тн)
(Гр.2+Гр.3Гр.5)
Цена за
хранение 1
тн. в сутки,
руб.
(без НДС)
(Гр.7*Гр.8)
8
9
7
Итого
стоимость
услуг, руб.
01.хх.хх
30/31.хх.хх
ИТОГО
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
Сумма НДС (18%)
<Сумма>
Итого с НДС, руб.
<Сумма>
Настоящим стороны подтверждают, что в условиях
<Наименование вагонного депо>
Подрядчик оказал услуги по хранению
в соответствии с условиями
<№>
Договора
за
<Месяц>
<год>
года
на сумму
от
НДС 18%
ИТОГО к ОПЛАТЕ
От Подрядчика
_______________ С.Л. Сотников
<Дата>
<Сумма(руб,коп)>
<Сумма(руб,коп)>
<Сумма(руб,коп)>
От Заказчика
______________ ____________
Приложение № 10
к Договору №_____ от____________ 20__ года
Перечень узлов и деталей грузовых вагонов,
который может быть предоставлен Заказчиком
1. Боковая рама
2. Надрессорная балка
3. Колесная пара
От Подрядчика
_______________ С.Л. Сотников
От Заказчика
______________ ____________
Приложение № 11
к Договору № _____ от___________ 20__ года
ФОРМА
Акт замены – установки деталей грузового вагона
«____»___________20__ г.
Вагоноремонтное депо Подрядчика __________________, в лице начальника
_______________ составили настоящий Акт в том, что при проведении _________________
ремонта грузового вагона ______________ собственности _____________________ заменены и
установлены следующие узлы и детали:
№
№
работы
по
Прейск
уранту
Номер
детали
Наименование детали
1
Надрессорная
балка
2
Колесная пара
3
Колесная пара
Завод
изготови
тель
Год
изготовления
Вид дефекта и его размер
на снятой детали. Деталь
установлена с вагона № __
или из оборотного запаса
Заказчика.
Снято
Установлено
Снято
Установлено
Снято
Установлено
Представители депо Подрядчика
Заместитель начальника депо по ремонту ______________
Приемщик вагонов ______________
Мастер тележечного цеха ______________
Мастер колесно роликового цеха ______________
Представитель Заказчика
__________
МП
От Подрядчика
_______________ С.Л. Сотников
От Заказчика
______________ ____________
Приложение № 12
к Договору № _____ от___________ 20__ года
Протокол согласования стоимости услуг по организации временного размещения (отстоя)
грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях
Наименование
Стоимость услуг
по размещению
одного грузового
вагона на
железнодорожных
путях, руб. без
НДС 18% (в
сутки)
От Подрядчика
_____________ С.Л. Сотников
Период
размещения с 1х по 5-е сутки,
включительно
Период
размещения с 6х по 15-е сутки,
включительно
Период
размещения с
16-х суток
220,00
415,00
1309,00
От Заказчика
______________ _____________
Приложение № 13
к Договору № ___ от «___» _________20___ года
ФОРМА
Расчет сроков и общей стоимости временного размещения (отстоя) грузовых вагонов на железнодорожных путях.
№ Номер
п/п грузового
вагона
1
2
Причина
Период размещения с 1-х
размещения
по 5-е сутки, включительно
вагонов на
Дата Дата Срок, Цена
железнодорожных
суток в
путях
сутки,
руб.
3
4
5
6
7
Период размещения с 6-х по
15-е сутки, включительно
Дата Дата Срок, Цена
суток в
сутки,
руб.
8
9
10
11
Период размещения с 16-х
суток
Дата Дата Срок, Цена
суток в
сутки,
руб.
12
13
14
15
НДС 18%, руб.
ВСЕГО С НДС, руб.
От Подрядчика
_______________ С.Л. Сотников
От Заказчика
____________________ __________________
Расчетная
стоимость
размещения
грузового
вагона, руб.
16
Приложение № 14
к Договору №___ от «___» _______ 20__ года
ФОРМА
АКТ
приема-передачи запасных частей (деталей) на хранение
«____»___________20__ г.
ВЧДр _____________________
Мы,
нижеподписавшиеся,
___________________________
в
лице
______________________, с одной стороны, и ООО «Компания ЛЕОН» в лице директора
Сотникова С.Л., с
другой стороны, составили настоящий акт в том что
____________________________ передаёт, а ООО «Компания ЛЕОН» принимает на территории
ВЧДр ____________ следующие запасные части:
№
п/п
1
2
Наименование товара
№ изделия, год, завод
_______ «______________»
________________ /_______________/
ООО «Компания ЛЕОН»
________________ /Сотников С.Л./
______________________
_______________ /______________/
От Подрядчика
_______________ С.Л. Сотников
От Заказчика
__________________ ______________
Приложение № 15
к Договору №___ от «___» ________20__ года
ФОРМА
Акта товарно-материальных ценностей о возврате из хранения
г. ______
« __ » _______ 201_ г.
Настоящий акт составлен в том, что представителями ______________________ в лице
_________________ переданы, а представителями _________________,
в лице
____________________ приняты:
- колесные пары:
- детали и узлы:
№
п/п
Наименование
Характеристика *
Ед.
измерен
ия
Кол-во
Цена
1.
2.
* - для колесных пар указывается толщина обода колеса, завод, номер и год изготовления
оси
* - для литых деталей указывается год изготовления и номер детали
_______ «______________»
________________ /_______________/
ООО «Компания ЛЕОН»
________________ /Сотников С.Л./
______________________
_______________ /______________/
От Подрядчика
_______________ С.Л. Сотников
От Заказчика
__________________ ______________