Техзадание+договор_-_TOM_2_

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
капитальному строительству
Филиала ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго»
_________№___________
_________________ И.Д. Хайруллин
(указывается №, дата регистрации
в отделе закупок УМТОиЛ)
«_____» ____________________2010 г
СОГЛАСОВАНО:
И.о. заместителя директора по экономике
и финансам филиала
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
В.А. Примакина
«_____»________________________г.
Заместитель директора по техническим вопросам
- главный инженер филиала
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Н.И. Илюшин
«_____»________________________г.
Техническое задание
на проведение открытого запроса предложений
предмет: право заключения договора на выполнение проектноизыскательских работ по объекту:
«Реконструкция ПС-110/10 кВ «Бахаревка» (2 этап).
Производственное отделение «Пермские городские электрические сети»
Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Пермь, 2010г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Основание для проведения открытого запроса предложений
2. Организационно-технические требования к Участникам открытого запроса
предложений
3. Требования к организации и ведению работ
4. Требования по обоснованию цены заявки
5. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
6. Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе
заявок открытого запроса предложений
7. Критерии выбора Победителя
8. Стартовая (лимитная) цена открытого запроса предложений
9. Вид строительства
10. Исходные данные
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Техническое задание на проектирование
2. Методика оценки финансовой устойчивости Участников
3. Проект договора на выполнение проектных и изыскательских работ
4. Приложение № 1 к договору – техническое задание
5. Приложение № 2 к договору подряда – календарный план выполнения
проектно-изыскательских работ
6. Приложение № 3 к договору подряда – протокол соглашения о договорной цене
1. Основание для проведения открытого запроса предложений:
1.1. Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» на 2010
год.
1.2. ГКПЗ на 2010 год, закупка № 8, лот № 199.
1.3. Техническое задание на проектирование– приложение №1.
2. Организационно-технические требования к Участникам открытого запроса
предложений
Участник должен: не находиться в процессе реорганизации или ликвидации; его
организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству РФ. В
отношении Участника не должно быть возбуждено производство по делу о
несостоятельности (банкротству); на его имущество не должен быть наложен арест.
Участник должен иметь оборот за последний завершенный период, равный периоду
выполнения работ, сопоставимый с суммой договора либо превышающей ее;
экономическая деятельность не должна быть приостановлена; не должен иметь убытки за
последний завершенный финансовый год и квартал; а также удовлетворять следующим
требованиям:
2.1. Участник должен состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области
электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ,
являющихся предметом запроса предложений.
2.2. Наличие профессиональных знаний и опыта выполнения проектных работ по
объектам, указанным в техническом задании;
2.3. Положительная деловая репутация (иметь не менее 3-х отзывов Заказчиков по
предыдущим контрактам);
2.4. Участник должен отвечать следующим требованиям: оценка финансовой
устойчивости предприятия должна быть не ниже 50 баллов, согласно методике оценки,
приведенной в приложении №2 настоящей документации (расчет финансовой
устойчивости предприятия производится исходя из данных бухгалтерской отчетности за
последний завершенный период (последним завершенным периодом принимается
последний завершенный год). Участник имеющий показатель устойчивости меньше 50
баллов к участию в запросе предложений не допускается.
3. Требования к организации, ведению и качеству работ
3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием на
проектирование, с соблюдением требований законодательства.
3.2. Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного
устранения обнаруженных представителем Заказчика и надзорными органами
нарушений в процессе выполнения предпроектных и проектных работ.
3.3. Проектная организация несет ответственность за принятые проектные решения до
момента ввода объекта проектирования в эксплуатацию.
3.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих
дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик должен немедленно поставить
об этом в известность Заказчика.
3.5. Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от
Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации
настоящего технического задания, без предварительного письменного согласия Заказчика.
3.6. При необходимости привлечения Субподрядчиков, Подрядчик должен в обязательном
порядке письменно согласовать с Заказчиком, привлекаемых к выполнению проектных
работ субподрядных организаций.
3.7 При предъявлении окончательного акта выполненных работ Подрядчик обязан
предоставить Заказчику:
3.7.1. Экспертное Заключение по выполненным проектным работам, согласованное
директором и главным инженером производственного отделения Пермские городские
электрические сети;
3.7.2. Техническое задание на выполнение СМР по проектируемому объекту,
согласованное с производственным отделением Пермские городские электрические сети
(в части объемов выполняемых работ, а также ведомости оборудования и материалов).
4. Требования по обоснованию цены заявки
4.1. В обоснование цены заявки каждый Участник должен представить Таблицу
оценки стоимости
работ
данного Технического
задания, а также сметную
документацию.
4.2. Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является
окончательной и неизменной и включает в себя все расходы.
4.3. При необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не
превышает 5% от стоимости договора, работы выполняются Подрядчиком без
дополнительной оплаты.
4.4. В исключительных случаях по согласованию Сторон цена договора может быть
изменена, а именно:
4.4.1. При выявлении необходимости в изменении объемов выполняемых этапов работ
4.4.2. Цена договора может быть уменьшена без изменения объемов выполняемых работ в
случае конъюнктурных изменений на рынке.
4.5. Изменение цены договора в случаях, предусмотренных п.п. 4.4.1, 4.4.2 оформляется
дополнительным соглашением к договору.
5. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
5.1. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:
5.1.1 Подписанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком Актов выполненных работ,
составленных согласно Ведомости договорной цены.
5.1.2. Счета-фактуры.
5.1.3. Документы, указанные в п.5.1.1., 5.1.2. предоставляются в срок не позднее 25 числа
месяца окончания этапа работ.
5.2. В случае не предоставления документов, подтверждающих оплату изыскательских
работ, работ по согласованию проекта, Заказчик вправе уменьшить стоимость соразмерно
стоимости работ, на которые Исполнителем не были представлены документы,
подтверждающие оплату данных услуг.
5.3. Расчеты за выполненные работы производятся по истечении 6 (шести) месяцев с
момента подписания Заказчиком Актов выполненных работ и получения Заказчиком
счетов-фактур,
оформленных
в
соответствии
с
требованиями
налогового
законодательства.
5.4. Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению
платежей за выполненные работы в рамках настоящего договора.
6. Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе
заявок
6.1. Копия свидетельства на допуск к видам работ, являющихся предметом запроса
предложений, выданного саморегулируемой организацией (СРО) в области
электросетевого и энергетического строительства.
6.2. Смета на ПИР, согласно «Сборника базовых цен на проектные работы для
строительства. Объекты энергетики», с переводом в текущие цены.
6.3. Сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние 2 года.
6.4. Отзывы Заказчиков о выполнении аналогичных работ.
6.5. Календарный план этапов работ.
6.6. Анкета участника.
6.7. Подписанный договор подряда (в 2-х экземплярах) по форме и содержанию согласно
прилагаемой к настоящему открытому запросу предложений форме, с наличием всех
предусмотренных приложений. В договоре подряда в обязательном порядке следует
указывать: стоимость выполняемых работ, сроки выполняемых работ, полные реквизиты
Подрядчика.
6.8. Паспортные данные исполнителя для оформления доверенности по представлению
интересов филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в органах местного
самоуправления для оформления и согласования актов выбора земельного участка, и их
утверждения.
7. Критерии выбора Победителя
№
Наименование критерия
1
Цена договора
Руб.
2
Объем выполнения
аналогичных работ за
последние 2 года
Руб.
3
Положительная
репутация (количество
отзывов от 3 до 7)
Шт.
4
Состав и квалификация
персонала заявленного
на организацию и
выполнение работ
(количество работников
до 10 чел., имеющих
необходимые для
выполнения данной
работы дипломы и
сертификаты)
Гарантийные
обязательства
Чел.
5
6
Сроки выполнения работ
с момента заключения
договора
Ед. изм.
Мес.
Кален.
дней
Весовое Правила подсчёта баллов по
либо
критерию
максима
льное
значение
35
Заявка, имеющая наименьшую цену,
признается лучшей. Ей
присваивается наивысший балл.
Остальным заявкам баллы
присваиваются пропорционально
отношению их цены к наилучшей
цене в соответствии с формулой:
Бi = Зi / Зl*Бm
15
Заявка, имеющая наибольший объем,
признается лучшей. Ей
присваивается наивысший балл.
Остальным заявкам баллы
присваиваются пропорционально
отношению их цены к наилучшей
цене в соответствии с формулой:
Бi = Зl/ Зi *Бm
15
Заявка, имеющая количество отзывов
= 7, признается лучшей. Ей
присваивается наивысший балл.
Остальным заявкам баллы
присваиваются пропорционально их
отношению к наилучшей в
соответствии с формулой:
Бi = Зl/ Зi *Бm
10
Заявка, имеющая количество
работников 10- признается лучшей.
Ей присваивается наивысший балл.
Остальным заявкам баллы
присваиваются пропорционально их
отношению к наилучшей в
соответствии с формулой:
Бi = Зl/ Зi *Бm
10
15
Заявка, имеющая наибольшие
гарантийные обязательства,
признается лучшей. Ей
присваивается наивысший балл.
Остальным заявкам баллы
присваиваются пропорционально
отношению их цены к наилучшей
цене в соответствии с формулой:
Бi = Зl/ Зi *Бm
Заявка, имеющая наименьшие сроки,
признается лучшей. Ей
присваивается наивысший балл.
Остальным заявкам баллы
присваиваются пропорционально
отношению их цены к наилучшей
цене в соответствии с формулой:
Бi = Зi/ Зl *Бm
Заявки, допущенные к участию в запросе предложений будут оценивать следующим
образом:
Каждой заявке по отдельно взятому критерию присваиваются баллы: заявке имеющей
лучшее значение по критерию присваивается наивысший предусмотренный таблицей
балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к
наилучшей в соответствии с формулой:
Бi = З1/ Зi *Бm
где Бi – балл присваиваемый i-той заявке
Зi – значение показателя в i-той заявке
З1 – значение показателя, признанного наилучшим
Бm – весовое значение балла по критерию.
Итоговый балл рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности
критериев. Наилучшей признается заявка, сумма баллов в которой наиболее близка к 100.
8. Стартовая (лимитная) цена открытого запроса предложений:
Стоимость работ поручаемых Подрядчику в текущих ценах 1 кв. 2010 г. составляет:
2 433,490 тыс.руб. (с НДС).
Стоимость работ в текущих ценах, объявленная Участником на выполнение объёма работ
является окончательной и неизменной в течение всего периода исполнении договора.
Источник финансирования – прибыль.
9. Вид строительства:
9.1. Реконструкция.
10. Исходные данные:
10.1. Техническое задание на проектирование – приложение №1.
10.2. Сроки начала и окончания проектирования: начало проектирования – июнь 2010г.,
окончание проектирования – декабрь 2010г.
Составитель технического задания: начальник ОПР УКС Филиала ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго», Федосеева И.В., тел. (342) 239-94-13
Согласовано:
Директор
Производственного отделения ПГЭС
филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго»
Начальник управления капитального строительства
филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго»
В.К.Федосеев
А.В. Колмогоров
Приложение № 2
к техническому заданию
Методика оценки финансовой устойчивости Участников открытого запроса
предложений.
Методика основана на оценке показателей финансовой устойчивости предприятия,
характеризующих структуру используемого предприятием капитала с позиции
финансовой стабильности развития. Эти показатели в том числе позволяют оценить
степень защищенности инвесторов и кредиторов, так как отражают способность
предприятия погасить долгосрочные обязательства. Для общей оценки финансового
состояния предприятия используются основные показатели его деятельности,
содержащиеся в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках:
По форме №1 (Бухгалтерский баланс)
Стр. 290 – итоговое значение по разделу II «Оборотные активы», указывается на
начало и окончание отчетного периода.
Стр. 490 – итоговое значение по разделу III «Капитал и резервы» бухгалтерского
баланса. Указывается на начало и окончание отчетного периода.
Стр. 590 – итоговое значение по разделу IV «Долгосрочные обязательства»
бухгалтерского баланса. Указывается на начало и окончание отчетного периода.
Стр. 610 – данные о займах и кредитах, указывается в разделе V «Краткосрочные
обязательства», на начало и окончание отчетного периода.
Стр. 620 – данные о кредиторской задолженности, указывается в разделе V
«Краткосрочные обязательства», на начало и окончание отчетного периода.
Стр. 630 – данные о задолженности перед участниками (учредителями) по выплате
доходов, указывается в разделе V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса
на начало и окончание отчетного периода.
Стр. 660 – данные о прочих краткосрочных обязательствах, указывается в разделе V
«Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса (форма №1) на начало и
окончание отчетного периода.
Стр. 690 – итоговое значение по разделу V «Краткосрочные обязательства»
бухгалтерского баланса. Указывается на начало и окончание отчетного периода.
По форме № 2 (Отчет о прибылях и убытках)
Стр. 010 – Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Методика оценки
Для общей оценки финансовой устойчивости предприятия используются основные
показатели его деятельности, указывающие на финансовое состояние и рассчитанные по
формулам в соответствии с «Методическим положением по оценке финансового
состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса»,
утвержденным Распоряжением № 31-р от 12 августа 1994 г. ФУДН при Госкомимуществе
РФ, такие как:

Коэффициент текущей ликвидности;

Коэффициент капитализации;

Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c
суммой контракта;

Размер собственного капитала.
1. Коэффициент текущей ликвидности.
Значение коэффициента текущей ликвидности (L4) рассчитывается по состоянию на
конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса
(Форма №1) по следующей формуле:
Текущая ликвидность тем лучше, чем больше значение коэффициента L4.
2. Коэффициент капитализации
Коэффициент капитализации (U1) показывает соотношение привлеченных
предприятием заемных средств на каждый рубль вложенных в активы собственных
средств и рассчитывается на основании данных бухгалтерского баланса (форма 1) по
формуле:
3. Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c
суммой контракта
Позволяет выделить предприятия, имеющие соизмеримый с суммой заключаемого
по результатам закупочной процедуры контракта объем годовой выручки от основной
деятельности. Рассчитывается как отношение суммы выручки (нетто) от продажи
продукции, работ, услуг (стр. 010 ф.2 «Отчет о прибылях и убытках» за последние
завершенные годы, за период, равный периоду выполнения работ) к сумме договора, по
формуле:
Где:
P – период выполнения работ по договору (лет);
Sдог. - сумма договора;
стр. 010 ф.2 - данные формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний
завершенный период.
4. Размер собственного капитала
Позволяет выделить предприятия, имеющие значительный объем собственных
средств. Большее значение свидетельствует о повышенном уровне финансовой
устойчивости. Используется значение строки 490 формы 1 «Бухгалтерский баланс».
Критерии оценки
Для оценки финансовой устойчивости предприятия используется следующая
система балльной оценки:
Финансовый
показатель
Значение показателя и его оценка
Коэффициент
более 1,5
текущей ликвидности 40 баллов
Коэффициент
капитализации
Коэффициент
соизмеримости
годовой выручки от
основной
деятельности c
1,5 до 1,3
30 баллов
1,29 - 1,0
20 баллов
0,99 - 0,70
10 баллов
менее 0,7
0 баллов
менее 50
15 баллов
50 - 100
10 баллов
100,1 – 150
5 баллов
150,1 – 200
1 балл
более 200
0 баллов
более 1,5
1,49 – 1,2
1,19 – 1
0,99 – 0,5
менее 0,5
25 баллов
20 баллов
15 баллов
10 баллов
0 баллов
суммой контракта
Размер собственного
капитала, млн. руб.
более 20,0
19,9 – 10,0
9,9 – 5,0
4,9 – 1,0
менее 1,0
20 баллов
15 баллов
10 баллов
5 баллов
0 баллов
Полученные по каждому финансовому показателю баллы суммируются. Общая
шкала оценки следующая:
Итоговая оценка финансовой устойчивости
Суммарная
оценка, баллов
Описани
е
50 и более
Предприятия с хорошим запасом
финансовой устойчивости. Чем выше
данный показатель, тем стабильнее и
устойчивее финансовое состояние
предприятия. Риски для кредиторов и
инвесторов невысоки.
Менее 50
Проблемные предприятия.
Чем меньше данный
показатель, тем выше риски для
кредиторов и инвесторов.
Приложение №3 к ТЗ на проведение открытого запроса предложений
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______
на выполнение проектных и изыскательских работ
г. Пермь
«____» ___________ 2010г.
ОАО «МРСК Урала», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя
директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Хайруллина Ильдара Джавдетовича, действующего на основании доверенности № 07-6310 от 24.02.2010г., с одной стороны, и ________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
___________________________________________,
действующего
на
основании
________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
совместно «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили по результатам
проведения открытого запроса предложений
на право заключения договора на
выполнение проектно-изыскательских работ, на основании Протокола заседания
Закупочной комиссии по оценке предложений и выбору Победителя от ________ №
______, заключили настоящий Договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектноизыскательские работы по объекту: «Реконструкция ПС - 110/10кВ «Бахаревка» (2
этап) в производственном отделении Пермские городские электрические сети филиала
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», а Заказчик обязуется принять результаты
выполненных работ и оплатить их.
1.2. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам и
(или) документации определены в Техническом задании (приложение №1 к настоящему
договору).
1.3. Наименование, содержание, сроки выполнения работы, а также стоимость
выполнения отдельных этапов по Договору определяются календарным планом
(приложение №2 к настоящему Договору), составляющим неотъемлемую часть
настоящего Договора.
1.4. Срок выполнения работ с «_____» _______________ 2010 г. по «______»
_____________ 2010 г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
1.5. Работа считается выполненной только после подписания без разногласий
(замечаний) Акта сдачи-приемки выполненных работ представителями Сторон.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании протокола
согласования договорной цены (приложение №3 к настоящему договору) и составляет
_______ (_______________) рублей, кроме того, НДС (18%) в сумме ____ (___________)
рубля. Всего: ______ (___________) рубля.
2.2. В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в
дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от
стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без
дополнительной оплаты.
2.3. В случае не предоставления документов, подтверждающих выполнение
определенных в приложении №1 к настоящему Договору видов работ Заказчик вправе
уменьшить стоимость работ соразмерно стоимости работ, на которые Исполнителем
небыли представлены документы, подтверждающие выполнение таких видов работ.
2.4. Оплата работ по настоящему Договору производится за фактическую
выполненную работу после подписания без разногласий Сторонами Акта сдачи-приемки
выполненных работ и не ранее предъявления Подрядчиком соответствующих счетфактур.
2.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика, который указан в настоящем Договоре.
2.6. Подрядчик обязуется выставить Заказчику счет-фактуру соответствующую
положениям ст.169 НК РФ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выполнения работ. В
случае если Подрядчик не выставил в установленный срок счет-фактуру, либо содержание
счет-фактуры не соответствует требованиям ст.169 НК РФ Подрядчик обязан оплатить
Заказчику неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть
предъявлена Заказчиком к в вычету или возмещению из бюджета при условии
надлежащего оформления и предоставления счет-фактуры. Для целей применения
настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и
передачу Заказчику счет-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания
неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт
отказа налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета
суммы НДС.
3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ
3.1. Сроки выполнения работ, а в случае поэтапного выполнения работ сроки
выполнения работ по каждому этапу установлены в календарном плане работ
(приложение № 2 к настоящему Договору).
3.2. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации
происходит в следующем порядке:
3.2.1. Подрядчик в день завершения работ, направляет Заказчику уведомление о
готовности работ, согласованный акт выбора земельного участка (и приложений к нему), а
так же акт сдачи-приемки выполненных работ, с приложением 4 (Четырех) экземпляров
разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям
выдается в двух экз.), а также т.ч. 1 (Один) экз. в электронном виде СD или DVD в
формате AutoCAD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных
форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в
формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в
формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по
локальным сметам.
3.2.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан
принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо
направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
3.3. Основаниями для отказа является несоответствие документации требованиям
законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и
указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.
3.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и
сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10
календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Истечение
гарантийного срока в этом случае приостанавливается в момент получения Подрядчиком
извещения и продлевается соответственно на период устранения дефектов, в течение
которого Заказчик не мог использовать результат выполненных работ. В случае если
Подрядчик своевременно не направит своего представителя, то Заказчик самостоятельно
составляет и подписывает акт о выявленных дефектах и стороны настоящего Договора
признают его действительным, не требующим подтверждения подписью и печатью
Подрядчика.
3.5. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и
(или) провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком
всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт
приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета
на оплату.
3.6. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.7. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и
оплатить работы.
3.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы,
Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
3.9. При предъявлении окончательного акта выполненных работ Подрядчик обязан
предоставить Заказчику:
3.9.1. Экспертное Заключение по выполненным проектным работам, согласованное
директором и главным инженером производственного отделения Пермские городские
электрические сети;
3.9.2. Техническое задание на выполнение СМР по проектируемому объекту,
согласованное с производственным отделением Пермские городские электрические сети
(в части объемов выполняемых работ, а также ведомости оборудования и материалов).
4. Обязательства сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ
требуется допуск СРО, предоставить такой допуск Заказчику.
4.1.2. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему договору в
соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными на проектирование в
полном объеме в сроки, указанные в п. 1.4. настоящего договора.
4.1.3. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать
Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачиприемки выполненных работ.
4.1.4. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую
документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных
настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного
согласия Заказчика.
4.1.5. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком и с
инспектирующими органами, компетентными государственными органами и органами
местного самоуправления.
4.1.6. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других
исходных данных для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступать от
них только с согласия Заказчика.
4.1.7. Получить по разработанной документации положительное заключение
экспертизы промышленной безопасности.
4.1.8. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям
государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или)
выполнении изыскательских работ
4.1.9. По требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую
документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в установленный
срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.
4.1.10. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том
числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не
противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации.
4.1.11. В максимально короткие сроки и за собственный счет устранять недостатки
разрабатываемой документации.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Досрочно выполнить работы по Договору или отдельному этапу и передать
результаты работ Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего договора;
4.3.2. Оказывать Подрядчику содействие в согласовании готовой документации с
соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
4.3.3. Оказывать содействия Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.
4.3.4. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к
Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной технической
документации или выполнении изыскательских работ.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Потребовать досрочного расторжения настоящего договора, в случае утраты
возможности дальнейшего финансирования работ по договору, выполнение работ с
отступлением от графика, не соответствия качества требованиям Стандартов в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору
технической документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, в чем бы они не выражались,
связанные с ненадлежащим выполнением документации, в том числе за выявленные
нарушения в процессе строительства, выражающееся в ее несоответствии техническому
заданию (приложение 1 к настоящему Договору), иным, представленным Заказчиком,
исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства
электроустановок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные
впоследствии в ходе строительства, а также в процессе объектов электросетевого
хозяйства, реконструируемых на основе документации.
5.4. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику
штрафную неустойку в размере 0,1 процента от стоимости Договора за каждый день
просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств.
5.5. В случае отказа Заказчика от договора вследствие недобросовестного
исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, указанных в п.п 9.3.
настоящего договора, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 15 % от
общей стоимости работ, указанной в п.п 2.1 настоящего договора.
5.6. В случае расторжения настоящего договора по вине Подрядчика, последний
обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с расторжением настоящего
договора, а также расходы, которые Заказчик может понести при обращении к иной
организации по поводу выполнения работ, указанных в п.п. 1.1. настоящего договора.
5.7. В случае отказа Подрядчика от исполнения настоящего договора, независимо
от причины отказа, Подрядчик обязуется вернуть все ранее уплаченные Заказчиком
денежные средства, в том числе и за работы выполненные на день отказа.
5.8. Подрядчик обязуется уплатить начисленные пени в течение 20 (двадцати)
рабочих дней со дня получения претензии.
5.9. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном
порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента
его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого
спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае
установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между
действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,
назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением,
нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут
разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать)
календарных дней с момента ее направления.
6.4. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры,
разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи
с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,
расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском
суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в
соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления
(решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика
ТЭК» являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат") или в
Арбитражном суд Пермского края по выбору Заказчика.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, наступление которых
сторона, не исполнившая обязательство частично или полностью, не могла ни предвидеть,
ни предотвратить разумными методами.
7.2. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, в течение 10
(десяти) дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой
или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8. Права на результаты творческой деятельности и результаты работ
8.1. Все имущественные права на результаты работ, изложенные в любых отчетных
документах и переданные заказчику принадлежат Заказчику с момента подписания акта
приема передачи выполненных работ (этапов работ).
8.2. Все права на результаты творческой деятельности созданные в процессе
выполнения работ по настоящему договору принадлежат Заказчику.
8.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных
работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
9. Изменение, прекращение и расторжение Договора
9.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному
согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента
его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих
положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего
Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств,
действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов
договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом
скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся
с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
путем направления уведомления Подрядчику за 10 (десять) дней до даты предполагаемого
отказа в случаях:
- если допущенные отступления от условий настоящего договора при
выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в
установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми
 задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по
причинам, не зависящим от Заказчика;
 исключения Подрядчика из членов саморегулируемой организации в
соответствии с действующим законодательством РФ, других актов государственных
органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках
законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
9.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий договор начинает действовать с момента его заключения до
выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.3. Настоящий Договор вступает в силу при подписании следующих
Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1) Техническое задание;
2) Календарный план;
3) Протокол соглашения о договорной цене.
12. Адреса и реквизиты сторон:
Подрядчик:
Заказчик:
ОАО «МРСК Урала»
620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140
ИНН 6671163413; КПП 660850001
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48
ИНН 6671163413, КПП 591132001
Рас. счет 40702810400320700549 в филиале
«Газпромбанк» (ОАО) г. Пермь
ИНН банка 7744001497 КПП банка 590402001;
БИК банка 045773808
Кор. Счет 30101810200000000808 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Пермскому краю.
Производственное отделение Пермские городские
электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»«Пермэнерго»
614016, г. Пермь, ул. Камчатовская,26
ИНН 6671163413 КПП 590432002
Заместитель директора
по капитальному
строительству
И.Д.Хайруллин
Приложение №1 к договору
от «____» ____________ 20__г. № ______________
Техническое задание
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Реконструкция ПС - 110/10кВ «Бахаревка» (2 этап).
1. Основные технико-экономические показатели:
1.1. ПС-110/10кВ «Бахаревка»;
1.2. ОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ.
1.3.Требования по выделению пусковых комплексов
Предусмотреть 2 пусковых комплекса:
I пусковой комплекс – Реконструкция РУ-10кВ ( КРУ-10кВ для III и IV с.ш. в БМЗ,
РЗА, ТМ ) - 2010г.
II пусковой комплекс – Организация прямой диспетчерской связи и ССПИ - 2011г.
2. Объём проектирования:
I пусковой комплекс:
1.1.Выполнить проектирование реконструкции РУ-10кВ ПС-110/10кВ «Бахаревка».
2.2.Проект выполнить в соответствии с ПУЭ 2003 г. и СО 153-34.20.121-2006 г.
2.3.Запроектировать КРУ-10кВ для III и IV с.ш. в блочно-модульном исполнении с
вакуумными выключателями типа ВВ/ТЕL с блоками управления БУ/ТЕЛ-100/220-1203А.
2.4.Предусмотреть вводные выключатели ВВ/ТЕL-10-20/1600-2шт. с трансформаторами
тока типа ТОЛ-10 1500/5 в количестве 6 шт. cо следующими характеристиками:
- обмотка №1 (для учета) – класс точности 0,5S;
- обмотка №2 (для МТЗ, МТО) – класс точности 10Р;
- обмотка №3 (для ДЗТ) – класс точности 5Р;
- обмотка №4 (для измерений) – класс точности 0,5.
2.5. Предусмотреть секционный выключатель ВВ/ТЕL-10-20/1000 с трансформаторами
тока типа ТОЛ-10 1000/5 0,5S в количестве 3 шт. cо следующими характеристиками:
- обмотка №1 (для учета) – класс точности 0,5S;
- обмотка №2 (для МТЗ) – класс точности 10Р;
- обмотка №3 (для измерений) – класс точности 0,5.
2.6.Предусмотреть
выключатели
отходящих
линий
ВВ/ТЕL-10-20/1000
с
трансформаторами тока типа ТОЛ-10 600/5 0,5S, количество отходящих линий
предусмотреть по 8шт. на секцию cо следующими характеристиками:
- обмотка №1 (для учета) – класс точности 0,5S;
- обмотка №2 (для МТЗ, МТО) – класс точности 10Р;
- обмотка №3 (для измерений) – класс точности 0,5.
2.7. Предусмотреть перевод кабельных линий 10 кВ в количестве 9 штук в ячейки нового
КРУН-10кВ, при необходимости на время строительства предусмотреть временный вынос
кабельных линий.
2.8. Шинный мост III и IV с.ш .10кВ выполнить кабелем из сшитого полиэтилена.
2.9. Применить трансформаторы тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ-200
(под кабель из сшитого полиэтилена).
2.10. Отопление КРУ-10кВ III и IV с.ш. запроектировать электрическое.
2.11. Произвести расчет емкостных токов сети 10 кВ на III и IV с.ш. 10кВ. При
необходимости компенсации ёмкостного тока однофазного замыкания на землю в сети 10
кВ предусмотреть установку дугогасящих реакторов. Решение по выбору оборудования
принять на начальном этапе проектирования и согласовать с СПС ПО ПГЭС и УТЭ
филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго».
2.12.Установить на каждой секции шин 10кВ высокочастотный цифровой регистратор
РВЦ-601, для записи высокочастотных процессов в сети 10кВ.
2.13.Предусмотреть для подключения электролаборатории и других потребителей
собственных нужд монтаж щитка питания типа ЯБПВ-100.
РЗА.
2.14. Предусмотреть в ячейках III и IV с.ш. 10кВ микропроцессорные устройства РЗА с
протоколом связи (для возможности организации АСУ ТП), производителей терминалов,
тип терминалов и протокол связи на стадии проектирования согласовать с МСРЗАИ ПО
ПГЭС и СРЗА филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго». Предусмотреть
синхронизацию по времени существующих и вновь устанавливаемых терминалов.
Запроектировать в ячейках III и IV с.ш. 10кВ автоматику:
- АПВ – на всех отходящих фидерах 10кВ двукратного действия;
- АПВ – на вводах 10 кВ однократного действия;
- ЛЗШ на заложенных терминалах;
- УРОВ-10 кВ на заложенных терминалах, на всех присоединениях, панелях защит
предусмотреть ключи ввода/вывода УРОВ;
- АВР-10 кВ;
- АЧР (3 ступени) с функцией блокировки по скорости изменения частоты на всех
отходящих фидерах 10 кВ.
Схемы привязки терминалов должны предусматривать минимальное количество
промежуточных и указательных реле.
- Произвести расчёт уставок релейных защит, в т.ч. для силовых трансформаторов №1,2.
-Обеспечить совместимость электромагнитной обстановки на подстанции с уровнем
помехозащищенности микропроцессорных устройств РЗА.
- Предоставить программу параметрирования терминалов и просмотра осциллограмм,
заводскую техническую документацию на микропроцессорные терминалы на русском
языке, кабели связи к терминалам.
2.15. Выполнить кольцевание цепей учета (ТН).
2.16. Оборудовать III и IV с.ш. 10кВ оптико-волоконной дуговой защитой «ОВОД-МД» с
селективным отключением фидеров с протоколом связи (для возможной организации
АСУ ТП). При
действии дуговой
защиты должна соблюдаться селективность,
предусмотрено действие УРОВ и запреты АВР и АПВ.
2.17. Предусмотреть пуск дуговой защиты от МТЗ.
Телемеханика.
2.18. Заменить устаревшую аппаратуру телемеханики КП «Гранит». Решение по выбору
аппаратуры телемеханики принять на начальном этапе проектирования и согласовать с
ЦС СДТУ «Пермэнерго».
2.19. Запроектировать следующий объём телемеханики:
2.19.1. Телеуправление и телесигнализацию АРН Т 1,2; РПН Т 1,2;
2.19.2.Телеуправление-телесигнализация всех выключателей 110, 10кВ;
2.19.3. Аварийно-предупредительная сигнализация:
- Авария на подстанции
- Неисправность на подстанции;
- Работа дифзащиты Т-1;Т-2;
- Работа газовой защиты Т-1;Т-2;
- Перегруз/Перегрев Т-1;Т-2;
- Неисправность АРН Т-1;Т-2;
- Земля 3с.ш. 10кВ;
- Земля 4с.ш. 10кВ;
- Работа АПВ;
- Работа АВР;
- Работа АЧР;
- Работа ЧАПВ;
- Земля (неисправность) цепей оперативного тока;
- Пожар на ПС;
- Посторонний на ПС;
2.19.4. Предусмотреть команду телеуправления «Деблокировка АЧР»;
2.19.5.Сигнал «Посторонний на ПС» должен приходить вместе с сигналом
«Неисправность на ПС» и сниматься по телемеханике диспетчером ДПП ПГЭС по
команде телеуправления «Деблокировка АПС»;
2.19.6. Сигнал «Пожар на ПС» должен приходить вместе с сигналом «Авария на ПС» и не
сниматься по телемеханике диспетчером ДПП ПГЭС по команде телеуправления
«Деблокировка АПС».
2.19.7. Телеизмерение токов всех питающих и отходящих линий 110, 10 кВ, СВВ 10 кВ и
напряжений на каждой секции шин 110 и 10 кВ. Телеизмерение активной, реактивной
мощностей по стороне 110/10 кВ Т-1,2 и фидеров 10 кВ.
2.19.8. Интегральные телеизмерения по расходу электроэнергии на фидерах и вводах
110/10 кВ и на трансформаторах собственных нужд.
2.19.9.Телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени.
2.20.Суммарное время выполнения измерений и передачи телеметрической информации
должно быть не более 1 с.
2.21.Требования к точности измерений и параметрам передачи телеметрической
информации:
2.21.1 Предусмотреть в качестве источников данных для телеизмерений использование
многофункциональных цифровых измерительных преобразователей, аттестованных как
ИП для телеизмерений и внесенных в Госреестр средств измерений как средства учета
электроэнергии. Класс точности для телеизмерений – 0,5;
2.21.2. Вероятность появления ошибки телеметрической информации должна
соответствовать первой категории систем телемеханики ГОСТ 26.205-88;
2.21.3. Протокол передачи телеметрической информации должен соответствовать
рекомендациям Международной электротехнической комиссии.
Метрология
2.22. Для организации учета электроэнергии ПС «Бахаревка» III и IV с.ш. 10 кВ
необходимо установить счетчики электрической энергии типа СЭТ 4ТМ. 02.М с наличием
интерфейса RS 485 на вводах 10 кВ и всех отходящих присоединениях.
2.23. Цепи учета выполнить раздельно от цепей защиты с обмоток трансформаторов тока
класса 0,5S, через промежуточные клеммы типа КИ-10.
2.24.Трансформаторы тока предусмотреть класса точности 0,5S, тип ТТ определить
согласно расчетным нагрузкам на присоединениях и по условиям электродинамической и
термической стойкости.
2.25. Предусмотреть включение вновь установленных счетчиков СЭТ 4ТМ.02.М в общую
шину RS -485 системы удаленного опроса счетчиков на ПС «Бахаревка».
2.26. Требования к щитовым приборам КРУ-10кВ III и IV с.ш.:
- Щитовые приборы устанавливать согласно ПУЭ.
- Класс точности щитовых приборов должен быть не хуже 1,5.
Требования к метрологическому обеспечению:
Измерительное оборудование должно быть включено в Государственный реестр
средств измерений. (счетчики, измерительные трансформаторы, приборы щитовые,
преобразователи);
- Измерительное оборудование должно иметь первичную поверку (счетчики,
измерительные трансформаторы, приборы щитовые, преобразователи телеизмерений,
каналы оперативно-информационного комплекса автоматизированной системы
диспетчерского управления.
II пусковой комплекс:
Организация связи:
2.27. Для организации прямой диспетчерской связи и передачи телеметрии с ПС
Бахаревка до ПГЭС предусмотреть по два канала передачи - основной и резервный по
территориально разнесенным трассам или с использованием разной среды передачи.
Решение по выбору каналов принять на начальном этапе проектирования и согласовать с
ЦС СДТУ «Пермэнерго».
2.28. Технические требования к технологической связи:
2.28.1. Для передачи телеметрической информации и диспетчерских команд,
технологическая связь должна иметь коэффициент готовности не менее 0,999 и время
восстановления не более 11 минут в неделю;
2.28.2. Полоса пропускания технологической связи должна выбираться так, чтобы
обеспечивался обмен информацией с необходимыми объемами и параметрами обмена,
устанавливаемыми требованиями диспетчерской и технологической телефонной связи и
систем оперативно-диспетчерского управления;
2.28.3. Коэффициент ошибок в каналах технологической связи должен быть не более 10-8.
2.29. Предусмотреть проектом в КРУ-10кВ помещение для размещения оборудования
телемеханики и связи.
2.30. Монтаж вторичных цепей ТУ, ТС, ТИТ, ТИИ через испытательные клеммы
на
панелях телемеханики в помещении телемеханики и связи.
2.31. Обеспечить средства
связи и системы телемеханики гарантированным
электропитанием от АВР и АБП с внешними сигналами «Работа от АБ» и «Разряд
АБ» и передачу данных сигналов по каналам телемеханики диспетчеру ПГЭС.
2.32.Оборудование бесперебойного электроснабжения должно обеспечить
4 часа непрерывной работы аппаратуры связи и телемеханики.
2.33.На стадии проектирования проект согласовать с ЦС СДТУ «Пермэнерго».
Сроки: начало - ___________ 2010 г., окончание - ___________ 2010 г.
3. Особые условия:
3.1. Проектно – сметную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на
бумажном носителе. Один экземпляр в электронном виде на CD, текстовую и
графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих
возможность чтения и редактирования (АutoCAD). Сметная документация
предоставляется в формате MS Excel, а также в формате «Гранд Смета», позволяющем
вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры
должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах.
3.2. Проектно-сметная документация предоставляется в объёме требований Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства РФ 16.02.2008г. № 87 в редакции
постановлений правительства РФ № 427 от 18.05.2009г.и №1044 от 21.12.2009г.
3.3. Отдельными томами предоставить:
3.3.1. Ведомость объёмов работ.
3.3.2. Ведомость материалов.
3.3.3. Ведомость оборудования.
3.3.4. Обзорные чертежи.
3.3.5. Схемы включения, заземления.
(Ведомости оборудования и материалов также в обязательном порядке предоставляются в
электронном виде в формате MS Excel).
3.4. На этапе формирования спецификации согласовать с филиалом ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго» перечень материалов и оборудования, поставляемых заказчиком, исходя из
условия, что оборудование полностью поставляется заказчиком.
3.5. Проект согласовать с производственным отделением Березниковские электрические
сети.
Заказчик:
Подрядчик:
ОАО «МРСК Урала»
Филиал ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго»
Заместитель директора
по капитальному
строительству
И.Д.Хайруллин
Приложение №2 к договору
от «____» ____________ 20__г. № ______________
Календарный план выполнения проектно-изыскательских работ
по объекту: «Реконструкция ПС - 110/10кВ «Бахаревка» (2 этап).
Начало этапов работ: «____»__________ 2010 г.
Окончание этапов работ: «____»__________ 2010 г.
№
Наименование
этапа
1
Календарный план выполнения этапов
в неделях ( месяцах)
2
3
4
5
6
…
1
2
3
4
5
…
Заказчик:
Подрядчик_______________
Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"
Заместитель директора
по капитальному
строительству
И.Д.Хайруллин
«_______»_________________________ 2010г.
Приложение №3 к договору
от «____» ____________ 20__г. № ______________
Протокол соглашения о договорной цене по выполнению проектноизыскательских работ по объекту:
«Реконструкция ПС - 110/10кВ «Бахаревка» (2 этап).
(Заполняется подрядчиком)
Заказчик:
Подрядчик_______________
Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"
Заместитель директора
по капитальному
строительству
И.Д.Хайруллин
«_______»_________________________ 2010г.