Техническое задание заказчика

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Генерального директора
________________В.М. Фельдман
«06» августа 2014 г.
Конкурсная документация
на право заключения договора на поставку
оборудования необходимого для научной
деятельности ОАО «Институт электронных
управляющих машин им. И.С. Брука»
Конкурс однолотовый
г. Москва, 2014 год
Термины и определения
Заказчик – Открытое Акционерное Общество «Институт электронных
управляющих машин им. И.С. Брука».
Положение – Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО
«Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» размещенное на сайте
Заказчиком.
Участник процедуры закупки (участник размещения заказа) - любое
юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель.
Конкурс открытый - процедура закупки, при которой на основании заранее
определенных критериев и порядка оценки производится определение участника закупки,
предложившего наилучшие условия выполнения договора.
Лот – совокупность товаров, работ и (или) услуг, составляющих предмет
процедуры закупки и в отношении которой в извещении и документации о проведении
процедуры закупки отдельно указываются предмет закупки, начальная (максимальная)
цена, сроки и иные условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее
отдельные функции заказчика в рамках полномочий, переданных ему по договору
заказчиком. Полномочия передаваемые специализированной организации определяются
договором между Заказчиком и Специализированной организацией
на каждую
конкретную закупку.
Сайт о размещении заказов (официальный сайт) - сайт заказчика в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчика " www.ineum.ru.
Единая комиссия по организации закупочной деятельности (Единая комиссия)
- коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для организации закупочной
деятельности и подведения итогов закупочных процедур. Комиссия может быть
постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или
отдельных способов (видов) процедур закупки.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена
договора, определяемая заказчиком в документации процедуры закупки.
1. Общие положения
Настоящая конкурсная документация составлена на основании Положения о
закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Институт электронных управляющих
машин им. И.С. Брука» размещенного на сайте Заказчиком.
1. Требования к участникам закупки
1.1. К участникам закупки предъявляются следующие требования:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торге;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в торге не принято.
1.2. Заказчик вправе установить также следующие требования к участникам
размещения заказа:
1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев
размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением
программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма- требование не устанавливается.
2) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»- требование
устанавливается;
3) В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем
проведения торгов начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет
50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и более, заказчик вправе установить также
участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в торге, работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп,
подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с
номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование
в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем 20 процентов
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), на право заключить который
проводится торг. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником
размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства
(по выбору участника размещения заказа) – требование не устанавливается;
1.3. Заказчик, Комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа
требованию, указанному в подпункте 2 пункта 1.2, если такое требование установлено
заказчиком, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа
требованиям, указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 1.1.
1.4. Указанные требования предъявляются равным образом ко всем участникам
закупок.
1.5. После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для
заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем
закупки либо при уклонении победителя закупки от заключения договора с участником
размещения заказа, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия
арбитражным судом решения о признании участников конкурса - юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного
производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в
заявках;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению
суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость
арестованного имущества превышает 25 процентов балансовой стоимости активов
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период;
5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В случае отказа от заключения договора с победителем закупки, либо при уклонении
победителя закупки от заключения договора с участником размещения заказа, с которым
заключается такой договор, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего
после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1.5 настоящей части и
являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об
отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и
времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор,
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также
реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается
Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух
экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается
Заказчиком на официальном сайте, определяемом в порядке. Заказчик в течение двух
рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с
которым Заказчик отказывается заключить договор.
2. Формы, порядок предоставления конкурсной документации.
Со дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса Заказчик на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны
предоставить такому лицу конкурсную документацию. При этом конкурсная
документация предоставляется в письменной форме после внесения участником закупки
платы за предоставление конкурсной документации (если такая плата установлена
Заказчиком и указание об этом содержится в конкурсной документации), за исключением
случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа.
Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии
конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление,
посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме
электронного документа осуществляется без взимания платы.
Предоставление конкурсной документации до размещения на сайте извещения о
проведении конкурса не допускается.
3. Формы, порядок предоставления участникам закупки разъяснений
положений конкурсной документации
Любой участник закупки вправе обратиться за разъяснениями положений
конкурсной документации в любое время с момента размещения извещения о проведении
закупки, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе.
Запрос о разъяснении положений конкурсной документации подается в
письменной форме по форме «ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» представленной в настоящей конкурсной
документации. В случае если запрос представлен не форме он не рассматривается
Заказчиком.
Единая комиссия рассматривает поступивший запрос в течение 2 (двух) рабочих
дней со дня его поступления и направляет в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации участнику закупки, направившему соответствующий запрос.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня направления разъяснений положений
конкурсной документации
соответствующие разъяснения размещаются на сайте
Заказчика.
Запросы в форме электронных документов не принимаются.
4. Порядок подачи заявок
4.1. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса,
на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на
таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица)
или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
4.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на сайте извещения о
проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за один месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о
проведении конкурса; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с
приложением №5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических
лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002
№ 438 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.11.2002 N 815, от 08.08.2003 N 476,
от 16.10.2003 N 630, от 26.02.2004 N 110, от 13.12.2005 N 760) «О Едином
государственном реестре юридических лиц», должна содержать все сведения о
юридическом лице, включаемые в запись единого государственного реестра юридических
лиц; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением № 5 к
Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 26.02.2004 № 110, от 13.12.2005 № 760) «О Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, должна содержать все сведения об
индивидуальном предпринимателе, включаемые в запись единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника
закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае
проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной
документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как
квалификация участника закупки;
д) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для
юридических лиц) в последней редакции, а также регистрационные
документы
(свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП и свидетельства о постановке на налоговый учет);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры
закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на
участие в конкурсе для участника конкурса невозможно в силу необходимости
соблюдения установленного законодательством и учредительными документами
участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого
относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса
обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его
победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения
договора.
В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения
договора не являются крупной сделкой, а также в случае, если решение об одобрении или
о совершении крупной сделки для данного участника процедуры закупки не требуется, то
в состав заявки на участие в конкурсе включается соответствующая справка участника;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора;
3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе;
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, или копия такого поручения);
4.3. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого
осуществляется закупка.
4.4. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника
требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 1.1. части 1 Общие положения
конкурсной документации.
4.5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том
заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов,
быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны
участником закупки (с расшифровкой подписи) или лицом, уполномоченным таким
участником закупки (с расшифровкой подписи). Соблюдение участником закупки
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки
на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника
закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе
заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в
конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к
оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение
участником закупки требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома
заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа в допуске к участию в конкурсе.
Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги)
должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с
помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты.
Информационные конверты должны размещаться после последней страницы заявки на
участие в конкурсе. Информационные конверты нумеруются отдельно от страниц —
«информационный конверт №1», «информационный конверт №2 » и т.д.
Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или
собственноручно заверенных (физическим лицом).
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются только в бумажной
форме. Заявки в форме электронного документа не принимаются.
4.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета конкурса (лота).
4.7. В случае если открытый конкурс является многолотовым и сведения об этом
содержаться в конкурсной документации, то участник закупки обязан представить все
необходимые документы (сведения о которых содержаться в части 4. Порядок подачи
заявок конкурсной документации) на каждый лот отдельно. Требования к оформлению
предоставляемых документов должны быть применены к заявке подаваемой на каждый
лот отдельно в соответствии с требованиями указанными в части 4. Порядок подачи
заявок конкурсной документации.
4.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с
такими заявками.
4.9. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией
конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование
обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику закупки,
отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления Заказчику письменного уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
4.10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе регистрируются Заказчиком.
При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на
котором не указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также
требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов,
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе,
на осуществление таких действий от имени участника закупки, не допускается. По
требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе,
заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и
времени его получения.
4.11. Участник процедуры закупки, подавший заявку, вправе изменить или отозвать
ее в любое время после подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок.
В случае изменений заявки на конверте дополнительно указывается «Изменение
Предложения (Заявки на участие в процедуре закупки)».
Подача изменений заявки осуществляется в соответствии с требованиями
настоящей документации, установленными к подаче заявок, с включением следующих
документов:
- обращение к организатору размещения заказа с просьбой об изменении заявки на
бланке организации (для юридического лица);
- перечень изменений заявки с указанием документов первоначального состава
заявки, которых данные изменения касаются;
- новые версии документов, которые изменяются.
4.12. Для отзыва заявки участник процедуры закупки предоставляет организатору
размещения заказа уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное
уполномоченным лицом участника процедуры закупки. В случае, если уведомление
подписано лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, к
уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого
лица. В уведомлении указывается наименование конкурса, по которому отзывается заявка,
наименование и почтовый адрес участника процедуры закупки, отзывающего заявку,
способ возврата заявки (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемой
участником процедуры закупки заявки относятся на его счет.
Предоставление изменений или отзыва заявки, их прием и регистрация
осуществляется в порядке, установленном пунктом 4.9.-4.12 документации.
4.13. В случае неисполнения требований пунктов 4.9.-4.12 Единая комиссия вправе
считать, что изменения заявки или ее отзыв не поданы.
5. Обеспечение заявки на участие в закупочных процедурах
1. Обеспечение заявки на участие в закупочных процедурах устанавливается в
денежном виде в валюте Российской Федерации.
2. В при размещении заказа путем проведения конкурса, Заказчик вправе
установить обеспечение заявки. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и
порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты
счета для перечисления указанных денежных средств указываются в конкурсной
документации. Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, в равной мере
распространяется на всех участников соответствующей закупки и указывается в
конкурсной документации. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется на
каждый лот отдельно (в случае проведения многолотового конкурса).
Обеспечение заявки на участие в конкурсе, перечисляется участником закупки на
счет Заказчика, указанный в конкурсной документации. Денежные средства вносятся на
счет до подачи заявки на участие в конкурсе. Платежное поручение подтверждающее
обеспечение заявки на участие в конкурсе подается в составе заявки на участие в
конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, не может быть более 30
процентов от начальной (максимальной) цены договора.
3. Возврат участнику закупки денежных средств, перечисленных им в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, производится в следующем порядке:
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, в случае, если такому участнику было отказано в допуске к
участию в конкурсе;
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, в случае, если участник не стал победителем
конкурса, за исключением участника, заявке которого присвоен второй номер;
победителю конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним
договора по результатам проведенного конкурса;
участнику, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким
участником.
В иных случаях (например: если участник опоздал с подачей заявки) обеспечение
возвращается по письменному запросу от участника в течение 5 (пяти) дней со дня
получения запроса.
6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
6.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
6.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени,
указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации,
комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные
заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые
поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления
факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки,
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому
участнику.
6.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе. Участники размещения заказа, желающие присутствовать на заседании по
вскрытию заявок на участие в конкурсе должны иметь при себе доверенность на
присутствие и подачу заявки на участие в конкурсе.
6.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на
участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов,
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в
такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заказчик и члены единой комиссии,
специализированная организация
не имеют право показывать и передавать для
ознакомления заявки поданные участниками размещения заказа на конкурс третьим
лицам.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в
конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса
несостоявшимся.
6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется
комиссией
и
подписывается
всеми
присутствующими
членами
комиссии
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.7. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе. Участники размещения заказа не имеют право осуществлять аудио и
видео запись заседания комиссии по вскрытию конвертов на участие в конкурсе.
6.8. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в
конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на
конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте
жительства (для физического лица) участника закупки), и в тот же день такие конверты
возвращаются участникам закупки. В случае, если было установлено требование
обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным участникам
закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
7.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников
закупки требованиям, установленным Положением о закупках. Срок рассмотрения заявок
на участие в конкурсе не может превышать 20 (двадцать) дней со дня вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе.
7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об
отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, а также оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на
участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию
в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего
положения, которым не соответствует участник закупки, положений конкурсной
документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника
закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной
документации, сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки
к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.
Участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным
участниками конкурса, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и
не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
7.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и
признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
8. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе,
поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и
сопоставления таких заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
При проведении конкурса на право заключить договор, начальная (максимальная)
цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, такой срок не может превышать
30 (тридцать) дней со дня подписания указанного протокола.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией
в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в
порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких
критериев должна составлять сто процентов.
3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках
на участие в конкурсе, комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене договора
и иным критериям, указанным в конкурсной документации.
4.Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с использованием
рейтингового метода.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по
критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после
запятой по математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в
процентах, деленному на 100.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на
их значимость.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
4.1.Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» в конкурсной
документации устанавливается начальная (максимальная) цена договора.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:
Rai =
Amax − Ai
× 100
Amax
,
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной
документации в соответствии с настоящим пунктом конкурсной документации;
Ai
- предложение i-го участника конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с
наименьшей ценой договора.
4.2. Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские
свойства) и качественные характеристики товара».
Оценка заявок по критерию "функциональные характеристики (потребительские
свойства) или качественные характеристики товара" может производиться в случае, если
предметом конкурса является поставка товаров, а также если предметом конкурса
является выполнение работ, оказание услуг, в результате которых применяется товар.
Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень функциональных
характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара либо
одну функциональную характеристику (потребительское свойство) или качественную
характеристику товара, определяется в конкурсной документации в отношении товара,
являющегося предметом конкурса, или товара, который применяется в результате
выполнения работ, оказания услуг.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «функциональные характеристики
(потребительские свойства) и качественные характеристики товара», определяется как
среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии,
присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения нескольких
функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных
характеристик товара рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «функциональные
характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара»,
определяется по формуле:
Rbi = B1i + B2i + …+ Bki
,
где:
Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Bki - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-й характеристике
(потребительскому свойству), где k - количество установленных характеристик
(потребительских свойств).
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной характеристике
(потребительскому свойству)) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое
оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию
(отдельной характеристике (потребительскому свойству)). Для оценки заявок по
критерию "функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100
баллов.
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские
свойства) или качественные характеристики товара» заявке с лучшим предложением по
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным
характеристикам товара присваивается наибольшее количество баллов.
При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские
свойства) или качественные характеристики товара» заявкам с одинаковыми
предложениями по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или
качественным характеристикам товара присваивается одинаковое количество баллов.
4.3. Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг» (далее- сроки поставки) осуществляется по одному сроку
(периоду) поставки товара либо по нескольким срокам (периодам) поставки товара.
Для определения рейтинга заявки по критерию "сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг" в конкурсной документации устанавливается единица
измерения срока (периода) поставки в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах.
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в
одной единице измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в
неделях, либо в днях, либо в часах.
Для оценки заявок по указанному критерию срок (период) поставки не
устанавливается в календарных датах (например, до 1 марта 2008 г.). В случае если срок
(период) поставки либо один из сроков (периодов) поставки устанавливаются в
календарной дате, такой срок (период) поставки не может применяться в целях оценки по
указанному критерию.
Заказчик в документации устанавливает максимальный срок поставки. Заказчик
вправе установить минимальный срок поставки, в случае если не установлен
минимальный срок поставки, то при оценке от принимается как 0. В случае если в
конкурсной документации используется критерий "сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг", предложения в заявках участников указываются в
пределах сроков (периодов) поставки в единицах измерения сроков (периодов) поставки,
установленных в конкурсной документации.
В случае применения одного срока (периода) поставки товара, рейтинг,
присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара», определяется
по формуле:
Rf i =
Fmax − Fi
F
max
−F
min
× 100
,
где:
Rf i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
max
F
- максимальный срок выполнения в единицах измерения срока (периода) поставки
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
min
F
- минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
i
F - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения
срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с
даты заключения договора.
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки рейтинг, присуждаемый i-й
заявке по критерию "сроки (периоды)поставки товара» определяется по формуле:
(F
Rf =
(F
max
i
пер1 − Fпер1
i
max
min
пер1 − Fпер1
)+(F
)+(F
max
i
пер2 − Fпер2
max
min
пер2 − Fпер2
) +…+( F
) +…+( F
max
i
перk − Fперk
max
min
перk − Fперk
)
× 100
)
,
где:
Rf i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
max
Fперк
- максимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах
измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней,
часов) с даты заключения договора;
min
Fперк
- минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах
измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней,
часов) с даты заключения договора;
i
Fперк
- предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду)поставки, в
единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев,
недель, дней, часов) с даты заключения договора.
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «сроки (периоды) поставки товара» умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставки лучшим условием исполнения
договора по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг" признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) поставки
товара, работ, услуг. В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки
лучшим условием исполнения договора по данному критерию признается предложение в
заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом) поставки по всем срокам
(периодам) поставки.
4.4. Оценка заявок по критерию "качество работ, услуг, товаров и (или) квалификация
участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг,
поставку товаров"
Оценка заявок по критерию "качество работ, услуг, товаров и (или) квалификация
участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг,
поставку товаров" производиться, если предметом конкурса является выполнение работ,
оказание услуг, поставка товара.
Для оценки заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация
участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг,
поставки товара" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если
показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех
показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна
составлять 100 баллов.
Для определения рейтинга заявки по критерию "качество работ, услуг, товаров и
(или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг, поставку товара" в конкурсной документации устанавливаются
подкритерии оценки.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество работ, услуг, товаров и (или)
квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание
услуг, поставку товаров", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех
членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В
случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество
работ, услуг, товаров и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на
выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров», определяется по формуле:
i
i
i
Rc = C + C + ... + C ,
i
1 2
k
где:
Rc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
i
i
C - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех
k
членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в
конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой
заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми
членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию "качество работ, услуг, товаров и (или) квалификация участника конкурса при
размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров", умножается
на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию "качество работ, услуг, товаров и (или)
квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание
услуг, поставку товаров" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим
предложением по качеству работ, услуг, товаров и (или) квалификации участника
конкурса.
4.5.Оценка заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ,
услуг".
При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества товара,
работ, услуг" допускается использование подкритериев.
В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества
товара, работ, услуг, на который участник конкурса в случае заключения с ним договора
принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом
такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг,
установленный в конкурсной документации.
Для определения рейтинга заявки по критерию "срок предоставления гарантии
качества товара, работ, услуг" в конкурсной документации устанавливаются:
а) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в
годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). Максимальный срок предоставления
гарантии качества товара, работ, услуг не устанавливается;
б) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг
(в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах).
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии
качества товара, работ, услуг", определяется по формуле:
G
- G
i
min
Rg = --------- x 100,
i
G
min
где:
Rg - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
i
G
- минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ,
min
услуг, установленный в конкурсной документации;
G
- предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара,
i
работ, услуг.
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается
предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара,
работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления
гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину
минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг,
установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по
указанному критерию, равный 50.
При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в
заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с
которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.
4.6.Оценка заявок по критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ,
услуг".
В рамках критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг"
оценивается объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, на который
участник конкурса в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство
по предоставлению гарантий качества товара, работ, услуг, превышающее минимальный
объем гарантий качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной
документации. Под объемом предоставления гарантий качества товара, работ, услуг
понимается совокупный объем расходов участника конкурса, с которым заключается
договор, осуществляемых в случае наступления гарантийных обязательств.
При оценке заявок по указанному критерию допускается использование
подкритериев.
Для определения рейтинга заявки по критерию "объем предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг" в конкурсной документации устанавливаются:
а) единица измерения объема предоставления гарантий качества товара, работ, услуг
в валюте, используемой для формирования цены договора;
б) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах,
месяцах, неделях, днях, часах);
в) минимальный объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг в
валюте, используемой для формирования цены договора, на срок предоставления
гарантии, при этом максимальный объем предоставления гарантий качества товара, работ,
услуг не устанавливается.
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "объем предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг", определяется по формуле:
H
- H
i
min
Rh = --------- x 100,
i
H
min
где:
Rh - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
i
H
- минимальная стоимость гарантии качества товара, работ, услуг,
min
установленная в конкурсной документации;
H
- предложение i-го участника по стоимости гарантии качества товара,
i
работ, услуг.
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг", умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию "объем предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг" лучшим условием исполнения договора по данному критерию признается
предложение с наибольшим объемом предоставления гарантии качества товара, работ,
услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках по объему предоставления
гарантий качества товара, работ, услуг, превышающему более чем на половину
минимальный объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг,
установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по
данному критерию, равный 50.
При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в
заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с
которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.
Конкурсная комиссия при проведении оценки и сопоставления заявок может
руководствоваться мнением экспертов, которых она вправе привлекать к своей
деятельности в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами либо
внутренними документами организации.
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые
условия исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые значения
(равные рейтинговые места), меньший порядковый номер присваивается заявке на
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие условия.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.
Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в
котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и
сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе
которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в
конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров,
сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе
значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в
конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для
физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе
которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами комиссии в течение дня, следующего после дня окончания
проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется
в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
В случаи возникновения спорных моментов при оценке и сопоставлении итоговое
решение принимает председатель комиссии или заместитель председателя комиссии.
Порядок заключения договора и условия договора отражены в Положении о
закупках.
9. Обеспечение исполнения договора
1. Заказчик вправе установить в конкурсной документации требование об
обеспечении договора. В данном случае, договор заключается только после
предоставления участником закупки, с которым заключается договор, документов,
подтверждающих
обеспечение
исполнения
договора.
Обеспечение
договора
предоставляется на каждый лот отдельно (в случае проведения многолотового конкурса).
Обеспечение исполнения договора может быть осуществлено посредством
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией
или передачей Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном в конкурсной
документации.
Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов
определяется Заказчиком и указывается в конкурсной документации (также Заказчик
может указать в конкурсной документации что: «способ обеспечения договора
определяется участником закупки самостоятельно»). Если участником закупки, с которым
заключается договор, является бюджетное, автономное или казенное учреждение и
заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление
обеспечения исполнения договора не требуется. Обеспечение договора НДС не
облагается.
Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 50 процентов
начальной (максимальной) цены договора. В случае, если начальная (максимальная) цена
договора
превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, Заказчик обязан
установить требование обеспечения исполнения договора в размере от 10 до 50 процентов
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не менее чем в размере аванса
(если договором предусмотрена выплата аванса).
2.Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде
безотзывной банковской гарантии:
2.1.безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной
организацией (далее – банк) и соответствовать требованиям, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации;
2.2.в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана
сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору,
которая должна быть не менее суммы, установленной в «ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА» и в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»
настоящей конкурсной документации;
2.3.безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение
которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета
договора и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как
основание заключения договора;
2.4.срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом
установленного общего срока выполнения работ по договору и оканчиваться не ранее его
завершения;
2.5.безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем,
что изменения и дополнения, внесенные в договора, не освобождают его от обязательств
по соответствующей банковской гарантии;
2.6.безотзывная банковская гарантия должна вступать в силу не позднее дня ее
предоставления заказчику.
3.Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде
залога денежных средств:
3.1.денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, в качестве залога
должны быть перечислены в размере, установленном в «ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА» и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»
настоящей конкурсной документации;
3.2.факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной
формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных
средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;
3.3.денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора в качестве залога,
должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика (представляются вместе с
проектом договора) до заключения договора. В противном случае обеспечение
исполнения договора в виде залога денежных средств считается непредоставленным;
3.4.денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается договор, при
условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение
срока, установленного в договоре со дня получения заказчиком соответствующего
письменного требования подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам,
указанным подрядчиком в письменном требовании.
4.В случае непредставления участником конкурса, с которым заключается договор,
обеспечения исполнения договора в течение срока, указанного в пункте 1 данного
раздела, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.
10.
Права и обязанности победителя конкурса.
1. договор заключается на условиях, предложенных в заявке на участие в конкурсе,
поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и на условиях,
указанных в конкурсной документации, в том числе в части «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
настоящей конкурсной документации.
2.В случае, если договор заключается с физическим лицом, заказчик, если в
конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену договора,
предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся
частной практикой.
3.Участник конкурса, которому заказчик направил проект договора, не вправе
отказаться от заключения договора.
11. Заключение договора по итогам проведения открытого конкурса
11.1.Срок заключения договора
11.1.1.С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно будет
заключен договор в срок указанный в конкурсной документации.
11.1.2.В случае, если конкурс признан несостоявшимся (признан несостоявшимся
в отношении отдельного лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и эта заявка
была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной
документацией, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в конкурсе, был признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан
передать указанному участнику размещения заказа договор. Такой участник конкурса не
вправе отказаться от заключения договора.
11.2.Порядок заключения договора
Договор заключается на основании положений указанных в Положении о закупках а
также положений данного раздела конкурсной документации.
11.2.1. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения на сайте
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе либо протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса (либо
участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе,
либо с участник размещения, признанным единственным участником конкурса) проект
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект договора,
приведенный в части «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» конкурсной документации, но цена такого
договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота),
указанную в «ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА» и в части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации.
11.2.2. Победитель конкурса (либо участник размещения заказа, подавший
единственную заявку на участие в конкурсе, либо с участник размещения, признанным
единственным участником конкурса) должен подписать и заверить печатью договор и
представить его заказчику в сроки указанные к конкурсной документации.
11.2.3.В случае, если победитель конкурса в установленный настоящей конкурсной
документацией срок не представил заказчику подписанный договор, переданный ему в
соответствии с пунктом 11.2.1 данного раздела, а также обеспечение исполнения
договора, если его предоставление требуется в соответствии с частью II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации,
победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.
11.2.4.В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении
победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, либо применить иные
меры в соответствии с Положением о закупках.
Заказчик обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с
победителем конкурса. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие
в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства,
внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если
требование обеспечения заявки на участие в конкурсе установлено частью II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации, не
возвращаются.
В случае, если заказчик отказался от заключения договора с победителем конкурса и
с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер,
конкурс признается несостоявшимся.
В случае отказа от заключения договора с победителем закупки, либо при уклонении
победителя закупки от заключения договора с участником размещения заказа, с которым
заключается такой договор, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего
после дня установления фактов уклонения являющихся основанием для отказа от
заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым
Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием
для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих
такие факты.
Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный
протокол размещается Заказчиком на официальном сайте, определяемом в порядке.
Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один
экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.
11.2.5. В случае если на торги не подана ни одна заявка, либо единственная поданная
заявка не соответствует требованиям конкурсной документации, то торги признаются
несостоявшимися и заказчик вправе принять решение о повторном размещении заказа
либо принять решение о закупке у единственного поставщика без проведения торгов.
11.2.6. Заказ признается размещенным со дня заключения договора.
II. Информационная карта
Следующие условия проведения открытого конкурса являются неотъемлемой
частью настоящей документации, уточняют и дополняют иные положения документации.
№
п/п
1.
Заказчик
2.
Специализированная организация
3.
Предмет договора (лота)
Наименование
Содержание
Наименование: Открытое Акционерное Общество
«Институт электронных управляющих машин им.
И.С. Брука»
Адрес: 119334, г.Москва, ул. Вавилова, д. 24
Контактны телефон:8 (499) 135-33-21
Контактные лица: Павлов Сергей Михайлович
добавочный телефон 1006
Черныш Максим Юрьевич добавочный телефон
1028
На право заключения договора на поставку
оборудования
необходимого
для
научной
деятельности
ОАО
«Институт электронных
управляющих машин им. И.С. Брука» в рамках
ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники» на 2008-2015 годы.
ЛОТ № 1- Поставка камеры тепла, холода и влаги
ARS-0680.
4.
5.
6.
7.
Сведения о валюте используемой
для формирования цены договора
и расчетов с поставщиками,
подрядчиками, исполнителями
Порядок применения
официального курса иностранной
валюты к рублю Российской
Федерации, установленного
Центральным банком Российской
Федерации и используемого при
расчетах по заключенному
договору (при необходимости)
Начальная (максимальная) цена
договора (цена лота), в том числе
НДС 18%
Сроки
(периоды)
поставки
товаров
российский рубль
Не применяется
ЛОТ № 1 –1 800 000 рублей
ЛОТ № 1
Минимальный срок: 30 календарных дней с
момента заключения договора;
№
п/п
8.
9.
10.
11.
12.
Наименование
Содержание
Максимальный срок: не позднее 20 декабря 2014
года.
Форма, сроки и порядок оплаты Согласно условиям проекта договора
товара
Обеспечение заявки. Размер.
Не требуется
Реквизиты и порядок внесения
денежных средств.
Обеспечение исполнения
Не требуется
договора. Размер. Реквизиты и
порядок внесения денежных
средств.
Даты начала и окончания срока
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе:
предоставления участникам
«7» августа 2014;
закупки разъяснений положений
Дата окончания подачи заявок на участие в
документации
конкурсе: «28» августа 2014 года;
место, дата начала и дата
С момента размещения открытого конкурса на
окончания срока подачи заявок на сайте заказчика до окончания приема заявок на
участие в конкурсе
участие в конкурсе;
Дата окончания подачи заявок на участие в
конкурсе: « 28 » августа 2014 года;
Заявки на участие в конкурсе принимаются: по
адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 по рабочим
дням с 10-00 до 17-00).
Контактны телефон:8 (499) 135-33-21
Контактные лица: Павлов Сергей Михайлович
добавочный телефон 1006.
Черныш Максим Юрьевич добавочный телефон
1028.
По
адресу
местонахождения
Заказчика
установлен пропускной режим. Участникам
размещения заказа желающим подать заявки на
участие в конкурсе, необходимо заранее сообщить
по телефону контактному лицу о своем прибытии
для заказа пропуска.
13.
Место, дата и время вскрытия
Вскрытие конвертов с заявками на участие в
конвертов с заявками на участие в конкурсе начинается в 11 ч 00 мин по
конкурсе
московскому времени «28» августа 2014 год по
адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.
На территории заказчика установлен пропускной
режим.
Участникам
размещения
заказа
необходимо заранее сообщить о своем прибытии
контактному лицу, со стороны заказчика, для
оформления пропуска.
14.
Дата рассмотрения заявок на
«1» сентября 2014 года
№
п/п
15.
Наименование
участие в конкурсе
Дата оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
Критерии оценки заявок на
участие в конкурсе участников
конкурса
Содержание
«3» сентября 2014 года
1) Цена договора (значимость критерия - 40 %)
Содержание: Для оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе по данному ценовому
критерию принимается цена договора, указанная
участником процедуры закупки в заявке на
участие в конкурсе в форме 3 «Предложение о
цене договора» раздела III.
2) Сроки (периоды) оказания услуг (значимость
критерия - 10%)
Содержание: Оценивается срок исполнения
договора, исчисляемый в календарных днях со дня
заключения договора и определяемый в
соответствии
с
предложением
участника
процедуры закупки, представленном по форме
«Заявка на участие в конкурсе» раздела III.
3) Качественные характеристики товара
(значимость критерия - 20%)
Содержание:
Оцениваются
качественные
характеристики товара предлагаемого к поставке,
определяемые в соответствии с предложением
участника размещения заказа, предоставленном по
форме
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВАХ)
ИЛИ
КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ»
раздела III.
Устанавливаются следующие подкритерии оценки
заявок:
Качественные характеристики товара:
1.Наличие сертификата соответствия товара,
санитарно- эпидемиологическое заключение и
иных документов подтверждающие качество
товара. Так же предложение участника закупки по
поставляемой продукции (описание подробных
технических характеристик товара, назначения,
функциональности предлагаемого товара, а также
иные сведения характеризующие качество
поставляемой
продукции
требованиям
технического задания Заказчика).
Количество баллов по подкритерию от 0 до 100
баллов.
4) Качество услуг (значимость критерия - 20%)
Содержание:
Оцениваются
качество
услуг
поставки, определяемые в соответствии с
предложением участника размещения заказа,
№
п/п
Наименование
Содержание
предоставленном по форме «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О
КАЧЕСТВЕ УСЛУГ» раздела III.
Устанавливаются следующие подкритерии оценки
заявок:
Качество услуг поставки:
1.Порядок
оказания
услуг
сопутствующих
поставке (взаимодействие с заказчиком по
поставке, разгрузке, сборке, настройке, обучению
управления оборудованием), контроль качества
осуществляемый при поставке (наличие горячей
телефонной линии, предоставление персонального
менеджера), а так же иные предложения по
усмотрению участника закупки.
Примечание:
участник
закупки
может
представить свое предложение в свободной
форме в качестве приложения к заявке.
Количество баллов по подкритерию от 0 до 100
баллов.
5) Срок предоставления гарантии качества
товара - 10%)
Содержание: Оценивается срок предоставления
гарантии качества товара, исчисляемый в месяцах
со дня подписания акта приема передачи товара и
определяемый в соответствии с предложением
участника процедуры закупки, представленном по
форме «Заявка на участие в конкурсе» раздела III.
16.
17.
Срок, в течение которого
победитель конкурса (либо
единственный участник конкурса)
обязан представить подписанный
договор
Срок, в течение которого Заказчик
обязан подписать договор
Не позднее 5 (Пяти) дней со дня размещения на
официальном сайте протокола: рассмотрения
заявок на участие в конкурсе или протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
Договор может быть заключен не позднее 20
дней:
1) по итогам проведения конкурса со дня
размещения на официальном сайте протокола:
рассмотрения заявок на участие в конкурсе или
протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе.
III ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕННИЯ ЗАКАЗА
Форма. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе
Лот №___________
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для
(наименование участника размещения заказа)
участия в открытом конкурсе на _____________________ нижеперечисленные документы.
№№
п\п
Наименование документов
Страницы с
__ по __
ВСЕГО листов:
Участник размещения заказа/уполномоченный представитель
_________________ (Фамилия И.О.)
М.П. (подпись)
Количество
страниц
«____»_____________2014 г.
Заказчику
(Указывается полное наименование
и адрес заказчика)
Форма. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения с _____________________________ (указывается наименование
заказчика) договора на _____________________________________________ (указывается
предмет договора, № лота).
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого
договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные
правовые
акты
______________________________________________________(наименование участника
размещения заказа)
Место нахождения (юридический адрес)
Фактический адрес местонахождения
Почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для
физического лица),
ИНН/КПП организации
Номер контактного телефона/ факс
в лице, _____________________________________, (наименование должности, Ф.И.О.
руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)),
действующего на основании _________, сообщает о согласии участвовать в конкурсе на
условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку
на участие в конкурсе.
2. Мы согласны поставить товары в соответствии с требованиями конкурсной
документации и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:
Предложение
участника
№
Единица
Примеча
Наименование показателя
(значение
п/п
измерения
ние
цифрами и
прописью)
1
Цена договора (с учетом НДС)
Рубль
2
Качество услуг
Сведения
представлены
в составе
№
п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Предложение
участника
(значение
цифрами и
прописью)
Примеча
ние
заявки/
сведения
отсутствуют
3
Качественные характеристик
товара
Сведения
представлены
в составе
заявки/
сведения
отсутствуют
4
Сроки (периоды) поставки
товара
Календарный
день
5
Срок предоставления гарантии
качества товара
Мес.
3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе,
являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе:
3.1. Приложение № __ «________» на ___ стр.
3.2. Приложение № __ «__________» на ____стр.
3.3. Приложение № __ ______________________________ (указать название) на
___ стр.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и
ее технической частью, влияющими на стоимость товаров и не имеем к ней претензий.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство поставить товары на требуемых условиях, обеспечить выполнение
указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной
документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной
документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие
в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, специализированной
организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников
размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор с __________________________________________
(указывается наименование заказчика) на поставку товара в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный
конкурсной документацией срок.
8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения
договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товара в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.
9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или
принятия решения о заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего
уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом
конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не
возвращается.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком, и специализированной
организацией нами уполномочен ________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного
лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении
конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
11. Настоящая заявка на участие в конкурсе действительна с момента ее
подписания уполномоченным лицом участника размещения заказа до _____________
(указать дату).
12. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи на _____стр.
Участник размещения заказа/уполномоченный представитель
_________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
Приложение № 1
к заявке на участие в конкурсе
Форма. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА ЛОТ №____________
№
п/п
Наименование
товара
Ед.
изм.
Колво
Цена за ед.
изм. без
НДС (руб.)
Ставк
а НДС
Сумма
НДС
(руб.)
Стоимо
сть,
вкл.
НДС
(руб.)
1.
2.
3.
…
ИТОГО цена Договора
ИТОГО цена договора составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью)
рублей, с учетом НДС в размере _________ рублей.
Участник размещения заказа/уполномоченный представитель
_________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
Приложение № 2
к заявке на участие в конкурсе
Форма. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ
ЛОТ №____________
Наименование
товара
Характеристики
поставляемого товара
Документы
подтверждающие
качество товара
Дополнительная
информация по
усмотрению
участника
закупки
Примечание:
Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной
форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы,
которые он указывает в приложении. Могут быть также приложены технические
описания,
конфигурации
поставляемой
продукции,
буклеты,
документы
производителя, полномочия по реализации товара и др. (непредоставление таких
документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе).
Участник размещения заказа по своему усмотрению может предложить для
исполнения договора дополнительные товары, работы, услуги, или дополнительные
функции товара, улучшающие его потребительские свойства, не предусмотренные
техническим заданием и входящие в предлагаемую участником цену договора. Это
предложение может быть оформлено отдельным приложением или указано в
таблице.
Участник размещения заказа/уполномоченный представитель
_________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
Приложение № 3
к заявке на участие в конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ
ЛОТ №_________
№
Наименование
подкритерия оценки
заявок
Предложение участника
размещения заказа
Примечание
1
1.
2
3
4
Порядок оказания услуг
сопутствующих
поставке
(взаимодействие
с
заказчиком по поставке,
разгрузке,
сборке,
настройке,
обучению
управления
оборудованием),
контроль
качества
осуществляемый
при
поставке
(наличие
горячей
телефонной
линии, предоставление
персонального
менеджера), а так же
иные предложения по
усмотрению участника
закупки.
Примечание:
Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме
сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы, которые он
указывает в приложении. Могут быть также приложены технические описания выполнения
услуг, описание внутренней системы контроля качества выполняемых услуг, буклеты.
Участник размещения заказа по своему усмотрению может предложить для
исполнения договора дополнительные работы, услуги улучшающие качество услуг, не
предусмотренные техническим заданием и входящие в предлагаемую участником цену
договора. Это предложение может быть оформлено отдельным приложением или указано в
таблице.
Участник размещения заказа/
уполномоченный представитель _________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
Форма. ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
На бланке участника размещения заказа
Дата, исх. номер
Заказчику
__________________________
__________________________
ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого
конкурса на ______________________________
№
п/п
Раздел конкурсной
документации
1
2
Ссылка на пункт
конкурсной
документации,
положения
которого следует
разъяснить
3
Содержание запроса на разъяснение
положений конкурсной документации
4
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(почтовый адрес организации, направившей запрос)
Руководитель (представитель) участника размещения заказа
________ ______________
подпись
М.П.
(Фамилия И.О.)
IV. Проект договора
По ЛОТУ № 1
Договор № ____
на поставку __________
г. Москва
«__» __________ 20__ г.
_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________,
действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________ (для
юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице
__________________, действующего на основании _______________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства
Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем проведения
открытого конкурса протокол № _______ от _________ г., заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1.
Понятия, используемые в настоящем Договоре
Товар
- товар, поставляемый в рамках настоящего договора, который по своим
техническим характеристикам, качеству, количеству, комплектности,
ассортименту,
безопасности,
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) и иным показателям соответствует Техническому
заданию.
Техническое
задание
- требования Заказчика к техническим характеристикам Товара, его качеству,
количеству, комплектности, ассортименту, безопасности, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям, связанным
с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору.
Спецификация
- перечень наименований Товара в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему договору.
Получатель
- открытое Акционерное Общество «Институт электронных управляющих
машин им. И.С. Брука»
Положение о
закупках
Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Институт
электронных управляющих машин им. И.С. Брука» размещенное на сайте
Заказчиком. www.ineum.ru.
Статья 2.
Предмет договора
2.1.Поставщик обязуется передать Товар Получателям согласно Разнарядке Заказчика в
сроки установленные в настоящем договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на
условиях настоящего Договора.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в
употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей,
восстановление потребительских свойств).
2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим
Договором Товар свободен от прав третьих лиц.
Статья 3.
Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет _______ (_______) рублей __ (_______) копеек, в
том числе НДС - _______%, _______ (_______) рублей __ (_______) копеек (далее - Цена
договора), и включает в себя стоимость непосредственно Продукции, транспортировка со
страховкой до склада Заказчика, упаковка, маркировка, уплата таможенной пошлины,
таможенное оформление (для импортного оборудования), разгрузка, шеф-монтажные и
пусконаладочные работы, инструктаж специалистов Заказчика, разработка программы и
методики аттестации, первичная аттестация камеры, гарантийное обслуживание
Продукции, оплата иных налогов и сборов.
3.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения
договора, за исключением случаев, установленных Положение о закупках.
3.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных договором количества Товаров и иных условий исполнения договора.
3.4. Оплата по договору осуществляется путем безналичного расчета за счет
средств Получателя. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан
своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика,
несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены договора считаются исполненными с
момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену договора, с
банковского счета Заказчика, указанного в настоящем договоре.
3.5. Оплата Товара производится: аванс 30 % в течение пяти рабочих дней с
момента подписания Договора и выставления счета Поставщиком, окончательный расчет
в размере 70 % в течение 5 рабочих дней после окончания шеф-монтажных и
пусконаладочных работ, инструктажа специалистов Заказчика, разработки программы и
методики аттестации, первичной аттестации камеры, и при условии наличия полного
перечня документов, предусмотренных пунктом 3.7. настоящего договора.
3.6. Перечисление денежных средств осуществляется по безналичному расчету в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета Заказчиком.
3.7. Оплата поставленного Товара осуществляется на основании следующих
документов:
счета на оплату;
счета-фактуры;
товарной накладной;
надлежаще оформленных и подписанных актов приемки-передачи Товара.
Статья 4.
4.1.
4.2.
Сроки поставки
Сроки поставки Товара: Начало ____; окончание: 20 декабря 2014 года.
Поставщик может досрочно поставить товар по договору.
Статья 5. Порядок приемки товаров
5.1. Товар на момент его приемки Заказчиком (Получателем) должен
принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или
арестованным, не являться предметом спора третьих лиц.
5.2. Приемка товара по количеству и качеству производится Заказчиком
(Получателем) в месте поставки в порядке, установленном постановлениями
Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г.
5.3. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением
грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими
средствами или за свой счет.
5.4. Товары, поставляемые Поставщиком Получателю, должны соответствовать
качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским
свойствам), указанным в Спецификации.
При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается
поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими
характеристиками товара, указанными в Техническом задании. В этом случае изменение
настоящего договора оформляется в виде дополнительного соглашения.
5.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям
ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам
упаковки.
5.6. Маркировка товара должна быть читаемой (четкой) и содержать:
наименование изделия; наименование фирмы-изготовителя; наименование страныизготовителя; юридический адрес изготовителя Товара и Поставщика; обозначение ГОСТ
маркировки Товара; дату выпуска и гарантийный срок службы; при наличии - штриховой
код Товара, товарный знак фирмы-изготовителя, обозначение товарного знака для
сертифицированной продукции.
5.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
5.8. В день передачи Товара Получателю Поставщик обязан передать
Получателю:
оригиналы оформленных Товарных накладных в трех экземплярах;
Акт приемки-передачи Товара в трех экземплярах по одному для Поставщика,
Получателя и Заказчика;
сертификаты (декларации о соответствии и протоколы испытаний), обязательные
для данного вида Товара;
другие документы, подтверждающие качество Товара, оформляемые в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.9. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно
устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них
Заказчиком либо возместить расходы Получателя на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик
обязан в течение 5 (пяти) дней заменить некачественный товар товаром,
соответствующим условиям договора.
5.10. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан
доукомплектовать товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого
требования.
5.11. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в пункте 5.8
настоящего договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества,
ассортимента, комплектности и иных требований к товару, установленных настоящим
договоре, Получатель подписывает Акт приемки-передачи Товара в 3 (трех) экземплярах
и передает их Поставщику.
5.12. С момента подписания Акта приемки-передачи Товара все риски случайной
гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Получателю.
5.13. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с
момента подписания Заказчиком акта приема товара.
Статья 6.
Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с условиями договора.
6.1.2. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара либо
при наступлении гарантийных случаев.
6.1.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями
настоящего договора.
6.1.4. Полностью или частично отказаться от Товаров, поставка которых
предусмотрена настоящим договором, при условии возмещения Поставщику прямых
убытков, причиненных таким отказом.
6.1.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом
оформленных документов, указанных в договоре, подтверждающих исполнение
обязательств в соответствии с условиями договора.
6.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения
обязательств Поставщика по настоящему договору.
6.1.7. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.
6.1.8. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать
независимых экспертов.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Обеспечить приемку Товара.
6.2.2. Своевременно оплатить поставленные Товары в соответствии с условиями
договора.
6.2.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и договором.
6.3. Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать исполнения Заказчиком и Получателем исполнения своих
обязательств по договору.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить доставку Товара
Получателям согласно срокам установленным в договоре.
6.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
6.4.3. Представить Заказчику в течении 20 дней после подписания Договора
требования к производственным помещениям и энергоносителям для установки и
эксплуатации оборудования.
6.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В
случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса
фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в
настоящем договоре.
6.4.5. Оформить, подписать и представить Заказчику (Получателю) в соответствии
с пунктами 5.11 и 5.13 настоящего договора Акт приемки-передачи Товаров.
6.4.6. Соблюдать внутриобъектный режим, действующий на территории
Получателя, Заказчика, правила техники безопасности и пожарной безопасности.
6.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и договором.
6.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего договора:
6.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует
решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного
производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными
помешать исполнению обязательств по настоящему договору.
6.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял
ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.
Статья 7. Гарантии
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида
товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в
соответствии с Российским законодательством Российской Федерации.
7.2. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно
соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и
техническим регламентам и требованиям настоящего договора, изложенным в
Техническом задании.
7.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в
соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 мес. Наличие гарантии
качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона или иного
документа.
7.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить
необходимый ремонт (замену) поставленного товара, устранение недостатков товара в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на
место установки товара в пределах города Москвы в течение 24 часов с момента
поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок
Заказчику предоставляется функционально аналогичный товар на время ремонта (замены)
товара.
Статья 8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены
договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены
договора начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим
договором срока исполнения обязательства по оплате Цены договора. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
стоимости неоплаченного Товара.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по поставке
товара Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки поставки товара, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки составляет: с первого по третий день включительно - 0,1 (ноль целых
одна десятая) процента от стоимости Цены договора, с четвертого по шестой день
включительно - 0,2 (ноль целых две десятых) процента от стоимости Цены договора, с
седьмого по девятый день включительно - 0,3 (ноль целых три десятых) процента от
стоимости Цены договора, с десятого по четырнадцатый день включительно - 0,4 (ноль
целых четыре десятая) процента от стоимости Цены договора, с пятнадцатого дня - 0,5
(ноль целых пять десятых) процента от стоимости Цены договора. При этом, размер
неустойки за один день просрочки не может быть менее одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены договора за каждый день просрочки.
8.4. В случае если Поставщик не поставил Товар в количестве, установленном
договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 20
процентов от стоимости непоставленного или недопоставленного Товара.
8.5. В случае поставки Товара, несоответствующего требованиям договора по
качеству, такой Товар подлежит возврату Поставщику, а Заказчик вправе потребовать от
Поставщика уплату штрафа в размере 20 (двадцать) процентов от стоимости
некачественного Товара за каждый факт такой поставки Товара (но не менее одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены договора).
8.6. В случае поставки Товара, несоответствующего требованиям договора по
комплектности Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 20
(двадцать) процентов от стоимости недоукомплектованного Товара за каждый факт такой
поставки Товара (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора).
8.7. В случае нарушения сроков устранения недостатков поставленного Товара
или замены некачественного Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату
штрафа в размере 15 (пятнадцать) процентов от стоимости некачественного Товара (но не
менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки).
8.8. В случае нарушения сроков доукомплектования поставленного Товара,
установленных пунктом 5.10 договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика
уплату штрафа в размере 15 (пятнадцать) процентов от стоимости некомплектного Товара
(но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора за
каждый день просрочки).
8.9. В случае нарушения Поставщиком условий договора, ответственность за
нарушение которых не установлена отдельно в настоящем разделе, Заказчик вправе
потребовать уплату:
за неисполнение обязательств, которые носят длящийся характер – штрафа в
размере 0,5 (ноль целых пять десятых) от цены договора за каждый факт неисполнения
своих обязательств;
за неисполнение обязательств, которые не носят длящийся характер – неустойки в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора за
каждый день неисполнения своих обязательств.
8.10.
Во всех случаях влекущих возврат Товара Поставщику, Получатель
обязан обеспечить сохранность такого Товара до момента фактического его возврата.
Возврат (замена) Товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Расходы,
понесенные Получателем и (или) Заказчиком в связи с принятием Товара на
ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению
Поставщиком.
8.11.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения гарантийных
обязательств по договору Поставщик уплачивает штраф в размере 5 (пять) процентов от
цены договора за каждый факт нарушения гарантийных обязательств.
8.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения
принятых по договору обязательств.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
8.13.
Поставщик гарантирует чистоту Товара от прав третьих лиц и
самостоятельно несет ответственность в случае нарушения по его вине исключительного
права авторов и (или) иных правообладателей объектов интеллектуальной собственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.14. Стороны настоящего договора освобождаются от уплаты неустойки
(штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.15. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству
Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет
Поставщик.
8.16. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
недопоставки Товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
Статья 9. Порядок расторжения Договора
9.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
9.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о
расторжении настоящего договора либо расторгнуть договор в одностороннем порядке в
следующих случаях:
9.2.1. По качеству и поставке товара:
-если поставленный товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не
могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок;
-некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление
Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования
заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;
- неоднократного (два и более) или существенного (более десяти дней) нарушения
сроков поставки товаров, указанных в договоре;
9.2.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в
преамбуле настоящего договора.
9.2.2.1.
В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика
банкротом и об открытии конкурсного производства.
9.2.2.2.В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
9.2.2.3.
Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 %
(двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что
Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора, должна
дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты
его получения. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения
одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения
договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора
не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
9.4. Расторжение договора по соглашению Сторон производится путем
подписания соответствующего соглашения.
9.5. В случае расторжения настоящего договора по инициативе любой из Сторон
Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров,
переданных Поставщиком.
9.6. Договор может быть расторгнут поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
одностороннем порядке, если это было предусмотрено документацией о закупке и
договором, в случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты товаров,
работ, услуг.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения,
диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему договору, и других чрезвычайных обстоятельств, которые
возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
настоящему договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств
постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего
договора в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить
в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего договора, будут
длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая
из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без предъявления требования о
возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его
изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые
договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской
Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.
11.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры
по договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.4. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за
подписью уполномоченного лица. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ
на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала
претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом.
11.5. В претензии должны быть указаны следующие данные:
основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;
сумма претензии с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту
нарушения);
подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая
претензию, желает получить ответ на нее;
список прилагаемых документов;
реквизиты счета для перечисления денежных средств;
дата составления претензии.
11.6. Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных
договором или направленная без приложения перечисленных в ней документов,
возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин
возвращения в срок 3 (трех) дней со дня ее получения.
При невозвращении в срок 3 (трех) дней претензии, оформленной (направленной) с
нарушением порядка, установленного договором, она считается принятой к
рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка,
установленного договором, не прерывает течения срока, установленного для ее
предъявления.
Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой
получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 30 (тридцать) дней с
момента получения претензии Стороной.
11.7. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде города
Москвы при обязательном соблюдении претензионного порядка в случае отказа или
частичного отказа от удовлетворения претензии, а так же в случае не получения ответа на
претензию в установленный договором срок.
Статья 12. Срок действия, порядок изменения договора
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору в полном объеме.
12.2. Изменения и дополнения настоящего договора возможны по соглашению
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью,
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу
Стороны, указанному в настоящем договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления
уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в
день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.
В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и
электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих равную юридическую силу.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:
приложение № 1 «Техническое задание»,
приложение № 2 «Спецификация поставляемых Товаров»
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
Приложение № 1
к Договору
№ ___ от «__» __________ 20__ г.
Техническое задание заказчика
ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
Приложение № 2
к Договору
№ ___ от «__» __________ 20__ г.
Спецификация поставляемого товара
Сведения о
товаре
(наименование,
товарный знак
и (или)
конкретные
показатели
товара),
указанные в
заявке
Поставщика на
участие в
открытом
аукционе в
электронной
форме
Сведения о
товаре
(наименован
ие, товарный
знак и (или)
конкретные
показатели
товара) в
соответствии
с
требованиям
и
Техническог
о задания
Заказчика
Стра
на
прои
схож
дени
я
това
ра
Единиц
а
измере
ния
товара
Кол
ичес
тво
това
ра
Це
на
за
еди
ниц
у
тов
ара
в
руб
. (с
уче
том
НД
С)
Общ
ая
сум
ма
НД
Св
руб.
Общая
стоимость
товара в
руб. (с
учетом
НДС)
Итого:
ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
Примечание
V. Техническая часть
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования необходимого для научной деятельности
ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»
Общие требования к поставке товара по ЛОТУ № 1.
Место поставки товара: г. Москва, ул. Вавилова, 24.
Требования к поставке:
Поставка Товара производится путем отгрузки (передачи) Товара представителям
Заказчика.
До начала поставки Поставщик должен согласовать в письменном виде с Заказчиком
вопросы организации поставки, порядка въезда и выезда с объекта - с территории
Заказчика.
До начала поставки стороны передают друг другу в письменной форме список
ответственных лиц с указанием их полномочий.
Транспортировка, доставка, разгрузка Товара, подъем на этаж оказание
сопутствующих поставке услуг осуществляется силами и за счет Поставщика.
В ходе выполнения договора Поставщик оказывает сопутствующие поставке услуги,
т.е.:
Подъем на этаж;
- распаковка;
- сборка;
- наладка;
- вывоз упаковки (мусора).
Сопутствующие поставке услуги, представленные, осуществляются в день поставки
Товара.
Датой поставки Продукции является дата подписания Сторонами товарнотранспортной накладной.
В стоимость договора входит стоимость непосредственно Продукции,
транспортировка со страховкой до склада Заказчика, упаковка, маркировка, уплата
таможенных пошлин, таможенное оформление (для импортного оборудования) и
иных налогов и сборов, разгрузка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы,
инструктаж специалистов Заказчика по работе на оборудовании, разработка
программы и методики аттестации, первичная аттестация камеры, гарантийное
обслуживание Продукции.
Объем и срок предоставления гарантии качества товара.
1.Если в течение гарантийного периода будут выявлены дефекты или недостатки,
которые являются следствием ненадлежащего исполнения Поставщиком взятых на себя
обязательств, а также если в товаре будут обнаружены дефекты и/или недостатки,
возникшие в результате некачественного исполнения,
плохой обработки или
несовершенной конструкции, а также если товар не достигает обусловленной контрактом
эффективности или утратит ее, то Поставщик устраняет эти недостатки за свой счет в срок
не более 5 (пяти) дней с момента их обнаружения, или заменяет за свой счет
некачественный товар или его части новыми в тот же срок.
2. Поставщик должен гарантировать соответствие поставляемого Товара
паспортным техническим характеристикам, и при его надлежащем использовании и
хранении несет все расходы по замене или ремонту дефекта у товара, выявленного
Заказчиком в течение всего гарантийного срока.
3. Поставщик должен гарантировать, что будет осуществлять бесплатное
гарантийное обслуживание поставляемого Товара.
4. На товар, предлагаемый к поставке, должен иметься гарантийный талон,
выданный фирмой-производителем или ее официальным представительством.
5. Гарантийное обслуживание Товара производится на основании подаваемой
Заказчиком заявки о неисправности. Заявка о неисправности может быть подана
посредством почтовой, телефонной, факсимильной, электронной связи.
6. Поставщик обязан:
– отреагировать на заявку о проведении гарантийного обслуживания в течение 2
дней с момента ее получения;
– организовать выезд специалиста для осмотра и осуществления ремонта в месте
расположения Товара, либо изъятия Товара для ремонта в ремонтном участке;
– произвести соответствующие ремонт или замену в течение 2 дней с момента
получения заявки о неисправности.
7. Сервисный центр должен иметь «горячую линию» поддержки пользователей в
режиме реального времени через, а так же связь по электронной почте.
8. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием Товара, должен нести
Поставщик.
9.Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в
эксплуатации, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или
работой по его изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или
Поставщика.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать условиям, указанным в
настоящем техническом задании.
Срок предоставления гарантии качества на товар не менее 12 месяцев.
Требования к качеству поставляемого Товара:
Поставщик предоставляет заказчику вместе с Товаром сертификаты соответствия
требованиям и (или) санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие
качество поставляемого Товара, оформленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, документы
либо другие имеющиеся документы на Товар.
Вся указанная документация на Товар предоставляется на русском языке. Поставка
Товара без документации считается ненадлежащей и такой Товар не подлежит оплате до
момента передачи на него необходимой документации.
Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара
возникли после его передачи заказчику вследствие нарушения заказчиком инструкции по
эксплуатации и хранению, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
Требования к упаковке:
Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу или утрату Товара до
приемки его заказчиком вследствие некачественной упаковки, транспортировки или
несоблюдения инструкции по хранению.
Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого
Товара и способу транспортировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара
при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
Лот № 1
КАМЕРА ТЕПЛА, ХОЛОДА И ВЛАГИ ARS-0680
1. Технические характеристики оборудования:
№
п/п
Наименование
1
Камера
испытательная
Технические характеристики
(подробные функциональные и технические характеристики
с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и
конечные показатели)
Камера испытательная для проведения испытаний
изделий на воздействие температуры при
воздействии влажности.
Технические требования:
Диапазон поддерживаемых температур
(камера обеспечивает поддержание всех значений
температуры в диапазоне):
- от -75 до +180 ºС;
Амплитуда колебаний температуры:
- от -75 до +180°С не более: ± 0,3 ºС;
Градиент температуры:
- от -75 до +180°С не более: ± 3 ºС;
Время нагрева рабочего объёма камеры от
температуры +20 до +150 ºС:
- около 35 мин;
Время охлаждения рабочего объёма камеры от
температуры +20 до -75 ºС:
- около 50 мин;
Скорость изменения температуры в рабочем
объёме камеры, согласно МЭК 60068-3-5, метод 1,
в диапазоне температур от -49,5 ºС до +154,5 ºС:
- нагрев, не менее 6,0 ºС/мин;
- охлаждение, не менее 4,2 ºС/мин;
Примененные термины по ГОСТ Р 53618-2009 и
ГОСТ Р 53616-2009
Все вышеперечисленные метрологические
характеристики поставляемого оборудования
должны быть подтверждены поставщиком при
проведении первичной аттестации камеры у
покупателя по методике разработанной в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-97,
ГОСТ Р 53618-2009, ГОСТ Р 53616-2009
При проведении первичной аттестации поставщик
должен иметь действующий аттестат
Срок
гаранти
и
произво
дителя и
поставщ
ика
12
месяцев с
даты
подписан
ия
сторонам
и акта
сдачиприемки
Кол
иче
ств
о
1
шт.
аккредитации на право проведения аттестации
испытательного оборудования применяемого в
интересах обороны и безопасности.
Рабочий объем камеры:
- не менее 680 литров;
Диапазон поддерживаемой относительной
влажности:
- от 10% до 98%;
Амплитуда колебаний относительной влажности:
- не более ±2,5%;
Градиент относительной влажности:
- не более: 10%;
Размеры рабочего объёма камеры:
- не менее (850)x(1000)x(800)мм (ШхВхГ);
Внешние размеры:
- не более (1050)x(1955)x(1805) мм (ШхВхГ);
Электропитание:
- переменное трехфазное 380 В, 50 Гц, 3ф+N+G;
Максимальный потребляемый ток:
- не более 32 А;
Максимальный уровень шума на расстоянии
одного метра при работе камеры:
- не более 62 дБ.
Вес камеры, не более: 615 кг;
Дополнительные требования к камере:
Конструкция:
- камера должна иметь четыре регулируемые
ножки для фиксации камеры от случайного
перемещения в месте установки и выравнивания
камеры по горизонту;
- петли двери рабочего объёма камеры должны
быть расположены слева;
- дверь рабочего объёма камеры должна быть
оборудована инспекционным окном, размер окна
не менее: 340х440 мм;
- конструкция двери должна предусматривать
поддон сбора конденсата воды;
- для запирания двери должен использоваться
замок с мягким закрытием двери;
- при открытом положении двери срабатывает
аварийная сигнализация по истечении 180 с;
- выключатель сетевого электропитания должен
быть расположен с правой стороны камеры;
- выключатель сетевого электропитания должен
автоматически отключаться при появлении тока
утечки на землю (дифференциального тока);
- вывод дренажа рабочего объёма камеры и
системы увлажнения должен находиться на задней
панели камеры в нижней части справа;
- расходный бак системы увлажнения камеры
должен находиться в передней части камеры, под
дверью рабочего объёма;
- расходный бак должен располагаться в
резервуарном отсеке, конструкция отсека и бака
должна предусматривать возможность
визуального контроля уровня воды в баке;
- конструкция расходного бака должна
предусматривать возможность его извлечения для
пополнения водой, бак должен быть оборудован
ручкой для переноски и иметь объём не менее 20
л.
- конструкция панели резервуарного отсека
должна содержать окно для контроля уровня воды
в расходном баке
- ввод силового кабеля сетевого электропитания
должен находиться на задней панели камеры в
нижней части слева, свободная длина кабеля не
менее 2,5 метров;
- панель управления камерой должна быть
расположена с лицевой стороны камеры в верхней
части слева от двери рабочего объема;
- камера должна быть оборудована терминалом
для управляемой подачи питания на испытуемые
изделия (не менее 250В; до 1 А-напрямую, до 3 А
– через дополнительное коммутирующее
устройство подачи питания), расположенные в
рабочем объёме, управление терминалом
осуществляет система контроля и защиты камеры;
- камера должна быть оборудована отсеком
электрических компонентов, в котором должны
быть размещены следующие элементы:
- привод вентилятора
- термодатчик, обеспечивающий независимый
контроль температуры в рабочем объеме
- контроллер температуры и влажности, который
реализует управление температурой и влажностью
в рабочем объеме;
- камера должна быть оборудована отсеком
водоснабжения, в котором располагаются
следующие компоненты:
- дренажный насос
- насос подкачки воды в поддон увлажнителя
- насос подкачки воды в поддон фитиля
Панель управления, должна иметь следующие
органы управления:
нажатие на кнопку аварийного отключения
должно приводить к отключению выключателя
сетевого электропитания камеры;
- выключатель питания панели управления;
- жидкокристаллический дисплей, диагональю не
менее 6.5”;
- рабочий объём должен иметь настраиваемую
систему защиты от перегрева и переохлаждения
независимую от системы управления камерой и
имеющую свой датчик температуры и дисплей;
- рабочий объём должен иметь настраиваемую
систему защиты от перегрева и переохлаждения,
реализованную аппаратными средствами системы
управления камеры;
Холодильная установка камеры:
- двухкаскадная;
- применены герметичные электромеханические
компрессоры;
- холодильная установка должна быть готова к
работе на воспроизведение пониженной
температуры не более чем через 62 минут после
включения камеры при температуре окружающей
среды + 25°С;
- применяется озонобезопасный хладагент R404A,
R23
- система охлаждения воздушная;
- выброс нагретого воздуха из системы
охлаждения направлен в сторону через решетки
задней панели;.
Рабочий объём камеры:
- материал стенок рабочего объёма немагнитная,
нержавеющая сталь;
- вентилятор обеспечения циркуляции воздуха в
рабочем объёме камеры аксиальный
одноопорный, снабжен направляющим аппаратом
(жалюзи) для изменения направления потока
циркулирующего воздуха;
- кол-во вентиляторов обеспечения циркуляции
воздуха не менее двух
- рабочий объём должен иметь настраиваемую
систему защиты от перегрева и переохлаждения,
реализованную аппаратными средствами системы
управления камеры;
- рабочий объём должен иметь настраиваемую
систему защиты от перегрева и переохлаждения
независимую от системы управления камерой и
имеющую свой датчик температуры и дисплей;
- в рабочем объёме камеры должна быть
установлена полка из нержавеющей стали
грузоподъёмностью не менее 40 кг; габаритные
размеры полки составляют не менее 817×27×750;
вес не более 6 кг
- равномерно распределенная максимальная
нагрузка на рабочий объем камеры составляет не
менее 80 кг;
- в левой и правой стенке рабочего объёма камеры
должны быть выполнены круглые
технологические отверстия из
теплоизоляционного материала. Диаметры
технологических отверстий не менее 100 мм,
снабжены герметичной резьбовой заглушкой
снаружи и мягкой резиновой пробкой изнутри;
Система увлажнения:
- питание системы деионизированная вода;
- проводимость деионизированной воды не ниже
0.01 мкСм/см и не выше 10 мкСм/см
- отверстие под питание системы увлажнения
расположены на задней панели камеры справа,
диаметр отверстия не менее 3/8”
- определение влажности методом сухого
термометра;
- увлажнитель рабочего объёма - водяная ванна,
расположенная в рабочем объёме камеры;
- ванна увлажнителя должна быть отделена от
рабочего объёма камеры защитной решеткой;
- система увлажнения должна автоматически
дренировать воду из рабочего объёма камеры при
отключении контроля управлением влажности или
задании температуры в рабочем объёме ниже 0ºС
- нагреватель увлажнителя должен иметь защиту
от выпаривания воды;
Требования к системе управления камерой:
- система управления камерой должна быть
построена на принципе сбалансированного
регулирования температуры и влажности,
непрерывно, в режиме реального времени,
управлять мощностью охладителя и нагревателя,
осушителя и увлажнителя рабочего объёма.
- система управления должна обеспечивать работу
камеры в постоянном и программируемом
режиме, осуществлять мониторинг работы камеры
и возможность отображения рабочих параметров в
режиме реального времени;
- система управления камерой должна быть
встроена в дверь камеры слева и реализовывать
управление, мониторинг и контроль рабочих
параметров камеры;
- статус рабочего состояния камеры должен
отображаться на дисплее системы управления;
- объем памяти системы управления не более 30
программ, содержание шагов в каждой программе
не более 99
- система управления камеры должна:
- быть выполнена на базе микропроцессорного
контроллера без использования оболочки
Windows;
- система управления должна иметь
жидкокристаллический дисплей, диагональю не
менее 6.5”;
- иметь порты RS 485 или RS-232С доступные
персоналу для возможности интеграции камеры в
локальную сеть через конвертер протоколов
WMA-STD-MULTI;
- отображать на дисплее текущую дату и время;
- позволять персоналу устанавливать не более 2-ух
режимов производительности холодильной
установки: автоматическая или постоянная;
- как минимум определять возникновение
следующих аварийных ситуаций:
1 Температура в рабочем объёме превысила
настройку устройства защиты от перегрева;
2 Температура в рабочем объёме превысила
настройку устройства защиты от переохлаждения;
3 Температура в рабочем объёме выше заданного
верхнего абсолютного предела температуры;
4 Температура в рабочем объёме ниже заданного
нижнего абсолютного предела температуры;
5 Температура в рабочем объёме превысила
верхний предел отклонения.
6. Влажность в рабочем объеме ниже абсолютного
нижнего предела отклонения;
7. Внутренняя системная ошибка процессорной
платы
8. Обрыв цепи датчика температуры рабочего
объёма;
9. Короткое замыкание нагревателя или его
2
перегрузка по току;
10. Короткое замыкание увлажнителя или его
перегрузка по току;
11. Нарушение фазировки или отсутствие фаз
сетевого питания;
12. Отсутствует циркуляция воздуха в рабочем
объёме камеры;
13. Дренаж воды из увлажнителя рабочего объёма
камеры, не снижает уровень воды;
14. Увлажнитель не заполнен водой за заданное
время с момента подачи в него воды;
15. Низкий уровень воды в баке питания
увлажнителя;
16. Бак питания увлажнителя водой пуст;
17. Превышение уровня давления нагнетания
компрессора (для каждого компрессора
холодильной установки);
18. Превышение уровня рабочего тока
компрессора
19. Утечка хладагента компрессора
20. На испарителе образовался иней;
21. Дверь рабочего объёма камеры не закрыта или
не заперта;
- отслеживать и отображать на экране аварийные
ситуации и отображать их на экране;
- при возникновении аварийной ситуации
останавливать работу камеры, если она угрожает
работоспособности оборудования или персонала;
- при возникновении аварийной ситуации
подавать звуковой сигнал;
- иметь возможность перевода экрана в «спящий»
режим через указанный пользователем временной
интервал, переход экрана в «спящий» режим не
должен отражаться на рабочем режиме камеры;
- иметь функцию отсроченного запуска с
точностью до дней, часов и минут;
Техническая документация в составе:
Требования к размещению оборудования.
Инструкция по эксплуатации на русском языке.
Формуляр на русском языке
Краткий справочник работы с приборной панелью
2. Условия поставки: DDP ***** (Incoterms 2010).
3. Требования к упаковке оборудования:
Оборудование поставляется в специальной упаковке предприятия-изготовителя,
соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и
упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок
его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
4.Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической
русском языке:
1) инструкция по эксплуатации (на русском и английском языках);
2) требования к размещению оборудования;
3) краткий справочник работы с приборной панелью;
4) руководство на функциональный блок коммуникации RS-485;
5) формуляр;
6) сертификат соответствия.
5. Прочие условия:
документации на
Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных
образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).
Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и
функциональную
совместимость.
Оборудование,
подлежащее
обязательной
сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
8. Место поставки и условия допуска:
Поставка осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 24.
Поставку должны осуществлять граждане РФ с формой допуска 3.