ТОМ_2_проект_договора_ТЗ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Завод Двигатель»
______________ Б.Ф. Калмыков
23 июня 2014 г.
ТОМ 2
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА И АТТЕСТАЦИИ УДАРНОГО СТЕДНА STT-500
ДЛЯ НУЖД ОАО “ЗАВОД “ДВИГАТЕЛЬ”
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
г. Санкт-Петербург
2014г.
ДОГОВОР №
г. Санкт-Петербург
____ _______ 2014г.
ОАО «Завод «Двигатель», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
Генерального директора Калмыкова Бориса Федоровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
____________, действующего на основании ____________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя
обязательства по выполнению следующих работ:
1.1.1. Ремонт ударного стенда STT-500 зав. № 55 , инв. № 62690 в
соответствии с утвержденным техническим заданием (приложение № 2 к
договору), на территории ЗАКАЗЧИКА из материалов ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.1.2. Однократное проведение аттестации ударного стенда STT-500.
Заказчик обязан принять и оплатить результаты работ: отремонтированный и
аттестованный ударный стенд STT-500 зав. № 55, инв. № 62690.
1.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ может привлекать третьих лиц для выполнения
работ по настоящему договору. Ответственность за действия третьих лиц несёт
ИСПОЛНИТЕЛЬ.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. На дату заключения Договора цена за выполненные работы с учетом
стоимости материалов ИСПОЛНИТЕЛЯ составляет ( ________)
2.2. ЗАКАЗЧИК производит 50% предоплату стоимости работ договора в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.3. Началом работ по настоящему Договору считается момент получения
предоплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ по п.2.2.
2.4. ЗАКАЗЧИК производит окончательную оплату 50% стоимости
работ договора в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления
счёта ИСПОЛНИТЕЛЕМ после подписания обеими сторонами Акта сдачиприёмки выполненных работ.
2.5. Объем и стоимость работ по настоящему Договору окончательны, все
последующие работы и их стоимость подлежат оформлению дополнительным
соглашением.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИ РАБОТ
3.1. Начало работ согласно п.2.3.
3.2. Окончание работ не более чем через 70 (семьдесят) рабочих дней с
момента выполнения п.2.2.
3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены путем подписания
Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. При завершении работ по Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет
ЗАКАЗЧИКУ в течение 5 (пяти) рабочих дней Акт сдачи-приемки работ и
протокол аттестации ударного стенда. ЗАКАЗЧИК подписывает Акт сдачиприёмки работ в течение 5 (пяти) рабочих дней.
4.2. Датой выполнения обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ по Договору
является дата, указанная в Акте сдачи-приемки работ.
4.3. Если работа не выполнена в полном объеме или выполнена
некачественно, составляется двухсторонний акт, который подписывается
Сторонами, и ИСПОЛНИТЕЛЬ производит доработку своими силами и за
свой счет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
Гражданским кодексом РФ.
5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Договора
ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ за просрочку платежей штраф в
размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, начиная с
первого дня, но не более 8% о т этой суммы.
5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения в
установленный срок условий Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает
ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, но не более
8% этой стоимости.
5.4. Все спорные вопросы по настоящему Договору разрешаются по
месту
нахождения
ответчика,
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.
5.5. Все возникающие споры урегулируются в досудебном порядке, при
невозможности достижения согласия сторон, все споры разрешаются в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. На оборудование, указанное в настоящем Договоре, распространяется
гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
6.2. При возникновении неисправностей в гарантийный период
ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет сервисного специалиста к ЗАКАЗЧИКУ не
позднее 3 (трех) суток с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сообщения о
вызове специалиста.
6.3. Расходы, связанные с гарантийным обслуживанием, осуществляются
за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.4. Если неисправность оборудования возникла по вине ЗАКАЗЧИКА,
составляется двухсторонний акт, и все расходы, связанные с ее устранением,
оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ на основании счета ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.5. На замененные запчасти, поставленные взамен некачественных,
устанавливается гарантийный срок, равный 12 месяцам со дня ввода в
эксплуатацию.
6.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает послегарантийное обслуживание
оборудования на возмездной основе по отдельным договорам.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств: пожара,
наводнения, землетрясения и других природных бедствий, равно как и войне
или военных операций, произошедших после заключения настоящего
Договора, срок выполнения работ отодвигается соразмерно времени их
действия, если они препятствуют выполнению Договора или его части.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по Договору, обязана о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств немедленно, но не позднее десяти дней с
момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, будет являться
достаточным подтверждением существования вышеуказанных обстоятельств.
7.3. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой
силы лишают соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Соответствующие
дополнительные
соглашения
Сторон
являются
неотъемлемой частью Договора.
8.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон,
решению суда, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.3. Приложение №1 является неотъемлемой частью Договора.
8.4. Специалисты ИСПОЛНИТЕЛЯ проходят на территорию завода по
списку на основании письма в адрес Генерального директора ЗАКАЗЧИКА, а
необходимые для работы его оборудование и материалы ввозятся по товарнотранспортным накладным.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1 Срок действия Договора: начало – непосредственно с даты
поступления предоплаты в размере по п.2.2. Договора на расчётный счёт
ИСПОЛНИТЕЛЯ; окончание – после выполнения сторонами обязательств по
Договору.
9.2. Адреса и расчетные счета сторон:
ИСПОЛИНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Завод «Двигатель»
194044, г. Санкт-Петербург,
Пироговская наб., д.13,
ИНН 7802376603 КПП 783450001
р/с 40702810255080000424
Северо-Западный Банк Сбербанка РФ
Калининское ОСБ №20004
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
ОКПО 07528052
ОГРН 1079847000210
Генеральный директор
ОАО Завод Двигатель»
____________
«____»___________2014г
____________Б.Ф.Калмыков
«____»___________2014г
Приложение №1
к договору № ________
от ___ . _____. 2014г.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
выполняемых по договору №
от «___»____________2014г.
1.
Проверка работоспособности ударного стенда и определение его
основных характеристик.
2.
Разборка стенда и пульта управления с составлением ремонтной
ведомости.
3.
Приобретение деталей по ремонтной ведомости.
4.
Изготовление изношенных деталей и узлов.
5.
Ремонт с заменой деталей по ремонтной ведомости.
6.
Замена контактного датчика ударов на бесконтактный.
7.
Разборка, монтаж и подключение к пульту управления цифрового
индикатора частоты и количества ударов.
8.
Вывод стенда на режим работы, контроль функционирования с
предварительным определением параметров.
9.
Проведение аттестации ударного стенда.
ИСПОЛИНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ОАО Завод Двигатель»
____________
«____»___________2014г
____________Б.Ф.Калмыков
«____»___________2014г
Приложение №2
к договору № ________
от ___ . _____. 2014г.
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
Генерального директора
ОАО «Завод «Двигатель»
____________А.В.Миронов
«___»_________2014г
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ
1. Наименование работы.
Ремонт ударного стенда STT-500 зав. № 55, инв. № 62690, принадлежащего
ОАО «Завод «Двигатель», на территории завода, для проведения испытаний
изделий на одиночные и многократные удары, и проведение его аттестации.
2. Требования к выполнению работ:
2.1. Проверить работоспособность стенда и определить его основные
характеристики.
2.2. Произвести разборку стенда и пульта управления, составить ремонтную
ведомость.
2.3. Приобрести детали по ремонтной ведомости.
2.4. Изготовить изношенные детали и узлы.
2.5. Произвести ремонт стенда с заменой изношенных деталей.
2.6. Заменить контактный датчик ударов на бесконтактный.
2.7. Выполнить монтаж и подключить к пульту управления цифровой
индикатор частоты и количества ударов.
2.8. Настроить стенд и проверить его работоспособность.
2.9. Провести аттестацию стенда STT-500.
Стенд должен обеспечивать следующие предельные параметры:
 масса испытываемых изделий - до 140 кг;
 пиковое ускорение
- до 130 g;
 длительность импульса
- до 10 мс.
3. Сроки выполнения работы.
Работа выполняется в течение 70 (семьдесят) рабочих дней. Начало и
окончание работы определяются Договором.
ИСПОЛИНИТЕЛЬ:
____________
«____»___________2014г.
ЗАКАЗЧИК:
ОАО Завод Двигатель»
Начальник ИО
____________А.А. Скоробогатов
«____»___________2014г.