УТВЕРЖДАЮ: должность организация _________________ «______»_________________2024г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 17 – А – 1 – 16.09.2023 - ТЗ. Выполнение работ на проведение капитального ремонта здания общежития (Общежитие, назначение: многоквартирный дом. Литер: А, А1, А2, А3. Кадастровый номер 66:41:0000000:69385 по адресу: . «-». Цель: Выполнение капитального ремонта помещений в здании общежития, в связи с естественным износом в результате длительной эксплуатации, улучшения пребывания и условий работы сотрудников, предусматривая основные принципы устройства «правильного» складского хозяйства и устранения нарушений требований пожарной безопасности, улучшению эксплуатационных показателей с заменой инженерных сетей и оборудования помещений здания общежития в соответствии с требованиями действующих СанПиН, ГОСТ, СНиП, ППБ, НПБ, ПУЭ, других нормативных документов и согласно требованиям (ТУ) поставщиков оборудования, устанавливаемого в ремонтируемых помещениях. 1. Место выполнения работ: помещения на 1 этаже, смотри приложение: проектно-сметную документацию 20-05-22. «Капитальный ремонт помещений в здании общежития под размещение склада». Здание 9 этажное с подвалом. Наружные и внутренние стены – кирпичные; перекрытия железобетонные сборные плиты, внутренние перегородки - гипсовые или кирпичные, здание построено в 1986году. Общая площадь здания 10 576,4 кв. м. Общая площадь ремонтируемых помещений 514,00 кв. м. 2. Сроки (периоды) выполнения работ: 120 рабочих дней после заключения договора. Работы выполняются в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов. 3. Виды выполняемых работ: выполнить ремонтно-строительные работы. 4. Условия выполнения работ: 4.1. Обязанности Подрядчика: Выполнить капитальный ремонт помещений в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, проектом шифр 20-05-22. «Капитальный ремонт помещений в здании общежития под размещение склада» (Общежитие, назначение: многоквартирный дом. Литер: А, А1, А2, А3. Кадастровый номер 66:41:0000000:69385) по адресу: сметами, и согласно требованиям следующих действующих нормативных документов: СанПиН 2.1.3678-20; СП 68.13330.2017 (ред. от 14.04.2022); СП 29.13330.2011 (ред. от 14.12.2022); СП 70.13330.2012 (ред. от 22.11.2023); СП 28.13330.2017(ред. от 28.12.2021); СП 71.13330.2017 (ред. от 17.12.2021); СП 73.13330.2016 (ред. от 07.11.2018); СП 60.13330.2020 (ред. от 09.08.2023); ГОСТ 30674 – 99; ГОСТ 30970-2023; ГОСТ 13996-2019; ГОСТ Р 52749-2007; ГОСТ 30777-2012; ГОСТ 23747-2015; ГОСТ 31173-2016; ГОСТ 30971-2012; ФЗ от 21.12.94 № 69 - ФЗ (ред. от 19.10.2023); НПБ, СП 50.13330.2012; ГОСТ 475-2016; ГОСТ 21519-2022; ГОСТ 32415-2013; ГОСТ 18599-2021; СП 59.13330.2020 (ред. от 20.05.2022); СП 35-101-2001; ТО по «Тестированию СКС»; СП 31–110– 2003; СП 484.1311500.2020; РД 25.964-90; СП 3.13130.2009; СП 6.13130.2021; ПУЭ (7 издание); СП 76.13330.2016; Р. 3.5. 1904 – 04 (ред. от 30.01.2023); «Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам. И1.13-07» от 05.07.2007; Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ – РФ от 22.07.2008 (ред. от 25.12.2023); Федеральный закон РФ от 23.11.2003; «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» № 261-ФЗ (ред. от 24.07.2023); приказ Минпромторга РФ от 29.04.2010г. № 357 ред. от 12.12.2011 «Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности»; приказ Минэкономразвития РФ от 1 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016) «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»; и согласно требованиям (ТУ) поставщиков устанавливаемого оборудования. 4.2. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 22.10.2010 № 1019 – П. до начала производства работ на территории, подрядчик обязан оформить Акт-допуск, составленный по форме, установленной СНиП 12 – 03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - «График производства работ по выполнению капитального ремонта помещений в здании общежития под размещение склада в течение 5-ти дней с момента заключения договора до полного окончания работ; - «Приказ» на лицо, уполномоченное подписывать финансовые документы (формы КС-2, КС3 и другие.); -«Приказ» на лицо, ответственное за проведение всех ремонтных работ и за подписание «Актов» об освидетельствовании скрытых работ, об испытаниях смонтированного оборудования. -«Приказ» на лицо, ответственное за соблюдение правил техники безопасности, пожарной и электро-безопасности. -Полный список работников с указанием их фамилий, инициалов, должностей, которые будут задействованы при выполнении ремонтных работ на территории, в том числе отдельный список работников, занятых при выполнении работ по электробезопасности. При необходимости Заказчик вправе запросить документы (копии трудовых книг, справки НДФЛ, выписки из ПФР и т.д.) подтверждающие официальное трудоустройство сотрудников в организации Подрядчика. В случае привлечения субподрядных организаций списки работников субподрядной организации с указанием их фамилий, инициалов, должностей, которые будут задействованы при выполнении ремонтных работ на территории. (возможно предоставление в течение всего срока выполнения работ, но не позднее чем за 5 дней до начала работ субподрядной организации на объекта) Все работники, которые будут задействованы при выполнении ремонтных работ на территории, обязаны пройти инструктаж по охране труда с учётом местных особенностей. Необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной и санитарной безопасности, обеспечиваются в ходе выполнения работ Подрядчиком с регистрацией в журналах. - Список машин с указанием государственных номеров для въезда на территорию больницы автотранспорта для доставки стройматериалов, изделий и оборудования в ремонтируемые помещения. В случае доставки материалов транспортом грузоперевозчика, Подрядчик не менее чем за 2 часа уведомляет представителей Заказчика о необходимости оформления пропуска. Заказчик не несет ответственности за простой транспорта, связанного с невозможностью оперативной организации заезда на территорию. - Акт-допуск составленный по форме, установленной СНиП 12 – 03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 4.3. До начала производства работ, согласно поэтапному графику, выполнения работ Заказчик по Акту передает Подрядчику помещения для ремонта, на период: от начала выполнения ремонтностроительных работ до момента сдачи объекта в эксплуатацию (оформляется Актом приемки в эксплуатацию см. п. 10.2) по «Акту приема–передачи» учитывая техническое состояние, наименование и количество существующего оборудования. Перед началом работ в принятых помещениях, Подрядчик обязан укомплектовать все пожарные шкафы собственными средствами пожаротушения с предоставлением списка средств пожаротушения, установленных на объекте. 4.4. Подрядчик устанавливает отдельное ВРУ для учёта расхода электроэнергии, и возмещает Заказчику потреблённую электроэнергию при проведении капитального ремонта. 4.5. Повреждённые в процессе капитального ремонта существующие сети, конструкции и элементы восстанавливаются Подрядчиком без дополнительной оплаты. 4.6. Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту осуществляет Заказчик, при этом все его требования должны выполняться Подрядчиком неукоснительно. Замечания, нарушения, выдвинутые техническим надзором Заказчика, указываются в журнале производства работ или оформляются Актом фиксации нарушений. 2 Систематическое (два или более раз) невыполнение требований технического надзора Заказчика и не устранение замечаний, указанных в журнале производства работ расценивается как ненадлежащее исполнение условий выполнения работ (контракта). Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте (даты начала и окончания работ; виды работ, иную информацию в соответствии с приказом Ростехнадзора от 23.08.2023 № 306 и приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр. Подрядчик обязан хранить журнал производства работ на объекте и обеспечивать к ним свободный доступ Заказчика. Неисполнение указанной обязанности Подрядчиком расценивается как ненадлежащее исполнение условий выполнения работ (контракта). При необходимости, регламентированной соответствующими нормами, Подрядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы и прочие. 4.7. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику выполнение скрытых работ с оформлением «Актов освидетельствования скрытых работ» и приложить их к актам формы КС-2. Отсутствие Актов скрытых работ считается основанием для остановки работ. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, то Подрядчик открывает любую часть скрытых работ, по требованию Заказчика, с последующим её восстановлением за свой счёт. 4.8. Подрядчик должен предоставить Заказчику счета- фактуры и накладные на все материалы и изделия, учтенные в сметах, как «Цена поставщика». 5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования: выполнить согласно требованиям СНиП и других действующих нормативных документов (смотри пункт 4.1). Обеспечить в процессе выполнения работ ежедневную уборку зоны выполнения работ. Требуется установить мусорный контейнер и обеспечить своевременный вывоз строительного мусора с места складирования, определенного Заказчиком. По окончании выполнения строительно-монтажных работ вывезти оборудование, механизмы, излишки и остатки расходных материалов, строительный мусор. Если в ходе осуществления строительного контроля будет выявлено нарушение Подрядчиком обязательств по описанию объекта закупки/контракту, в том числе сроков выполнения работ, недостатков (дефектов), обнаруженных в выполненных работах, договорных обязательств, Заказчик оформляет Акт фиксации нарушений на Объекте. В случае отсутствия на объекте уполномоченного представителя Подрядчика, либо его необоснованного отказа от подписания Акта фиксации нарушений (об этом производится соответствующая отметка в Акте фиксации нарушений), он принимается без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством допущенного нарушения. Одновременно в акте фиксации нарушений выписывается Подрядчику предписание об устранении выявленных нарушений и указывается срок для устранения. За не устранение указанных в настоящем пункте нарушений, зафиксированных повторным Актом фиксации нарушений, Заказчик вправе привлечь Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение условий описания объекта закупки / контракта. Акт фиксации нарушений оформляется в следующих случаях: - нарушение сроков выполнения работ, в том числе начальных и конечных сроков выполнения работ в целом, а также начальных и конечных сроков выполнения этапов работ; - обнаружение недостатков (дефектов) при производстве работ на объекте; - неисполнение Подрядчиком требования по ежедневной уборке строительной площадке (вывоз мусора); - утеря или порча (отсутствие страниц, нарушение читабельности и пр.), а также нарушение обязательства по передаче Заказчику журнала производства работ, и/или журнала входного контроля; - допуск Подрядчиком на объект субподрядных организаций, не соответствующих условиям описания объекта закупки / контракта; - несвоевременное освобождение объекта после подписания Акта приемки выполненных работ; - отсутствие на объекте или отказ в доступе Заказчику к исполнительной документации на выполненные работы и/или журналу производства работ, и/или журналу входного контроля; - не выполнение требований Заказчика о приостановке работ; 3 - не выполнение обязанности по освидетельствованию скрытых работ; - несвоевременная передача и/или передача в неполном объеме исполнительной документации Заказчику; - не исполнение Подрядчиком обязанности по согласованию с Заказчиком применяемых на объекте материалов, изделий, оборудования; - не исполнение Подрядчиком требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, определенных описанием объекта закупки на выполнение работ и нормативными правовыми актами в сфере охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности; - не устранение Подрядчиком причиненного вреда (ущерба) возникшего в результате работ Подрядчика; - за не представление исправленных первичных документов (формы КС-2, КС-3, Отчет); - в случае несвоевременной передачи исполнительной документации (позднее 2-х дней с момента приемки работ); - в случае невыполнения Подрядчиком обязанности по освидетельствованию скрытых работ. 6. Общие требования к выполнению работ: 6.1. Все материалы, конструкции, оборудование и изделия, применяемые при производстве работ, приобретаются или изготавливаются Подрядчиком и должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-техническими актами (государственными международными стандартами), описания объекта закупки, а также требованиям энергоэффективности. Они должны иметь соответствующие сертификаты качества, в том числе на использование их в медицинских учреждениях, а также иметь технические паспорта (на русском языке) и другие документы, удостоверяющие их качество (смотри пункт 4.1.). 6.2. Готовая продукция, изделия, материалы, комплектующие, и оборудование доставляются на объект в фирменной упаковке (защитной плёнке) с техническими характеристиками заводаизготовителя и указанием (логотипами) соответствующих производителей и до начала производства работ предъявляются Заказчику. Применяемые материалы и оборудование, подлежащие сертификации, должны иметь соответствующие сертификаты качества. 6.3. Все поступающие в работу материалы, оборудование и изделия, перед тем как быть использованными в процессе работ, принимаются и допускаются к работе комиссией Заказчика, при этом всё поступление должно быть в ненарушенной заводской упаковке. Материалы, изделия и оборудование, поступившие с нарушением целостности заводской упаковки, к дальнейшему использованию в работу не допускаются. Изделия, материалы и оборудование не указанные в технических характеристиках требований к используемым в процессе работ изделиям, материалам и оборудованию, принимается к применению после согласования с Заказчиком и составлением Акта. 6.4. При проведении ремонта приобретенные, изготовленные и демонтированные материалы, изделия и оборудование Подрядчик складирует в месте, определённом Заказчиком. 6.5. Цветовые решения по отделке помещений и дверям согласовать с Заказчиком с составлением Актов. 6.6. Перед началом проведения всех электромонтажных работ на объекте Подрядчик назначает ответственных за безопасность проведения этих работ и предоставляет список с указанием их фамилий, инициалов, должностей и групп по электробезопасности. 6.7. Электромонтажные работы выполнить согласно требованиям ПУЭ и СП 76.13330.2016. 6.8. Электросварочные и огневые работы организовать и провести в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов, приказов, законов (смотри пункт 4.1) с получением специальных разрешений на производство работ. 6.9. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда и пожарной безопасности при проведении капитального ремонта и до полной сдачи объекта несёт Подрядчик, ограничив доступ посторонних лиц в зону выполнения капитального ремонта. 6.10. Качество результатов капитального ремонта должно соответствовать требованиям проекта, сметам, условиям договора и требованиям действующей нормативной документации, перечисленной в пункте 4.1. 6.11. По всем выполненным инженерным сетям после окончания монтажных работ, Подрядчик обязан: 4 - предоставить Исполнительную документацию, исполнительные схемы расположения и подключения установленного оборудования согласовав их с соответствующими службами Заказчика; - провести гидравлические испытания систем водоснабжения, канализации и приёмно-сдаточные испытания (по электромонтажным работам - в соответствии с требованиями главы 1.8 ПУЭ), тестирование с составлением актов контроля и качества, предоставить Заказчику приёмносдаточную документацию в соответствии с нормативными требованиями (смотри пункт 4.1.). 6.12. Порядок сдачи и приёмки результатов работ: 6.12.1. При подписании «Актов» формы КС-2 и КС-3 оформлять «Акты» на скрытые выполненные работы. 6.12.2. Подрядчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения выполнения всех видов работ в полном объеме предусмотренном Контрактом, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности к сдаче результата выполненных работ, а также следующие документы, оформленные в папку, с полным перечнем, в двух экземплярах, в том числе: - технические паспорта (на русском языке) и сертификаты соответствия на материалы, изделия, конструкции, приборы и оборудование использованные (смонтированные) в ходе работ; - приёмно-сдаточную документацию (смотри «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И1.13-07 от 12.04.2007) и другие документы (смотри пункт 4.1.), удостоверяющие качество материалов, изделий, конструкций, приборов и оборудования, применяемых при производстве работ; - Исполнительные схемы инженерных сетей; - Акты об освидетельствовании скрытых работ; - Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; - Акты испытаний электроустановок и электросетей, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, гидроизоляции, вентиляции и ПС; - Протоколы тестирования СКС; - Акты о выполнении уплотнения (герметизации) материалами группы НГ инженерных коммуникаций в местах прохода их через стены и перегородки помещений; -Акты об испытаниях устройств телефонизации, охранно-пожарной сигнализации; -Акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность. 6.12.3. Результаты выполнения капитального ремонта принимаются приёмочной комиссией с подписанием «Акта приёмки в эксплуатацию объекта капитального ремонта». 6.13.Требования по объёму и сроку гарантий качества на результаты работ: 6.13.1. Гарантии качества распространяются на все ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные работы, материалы, изделия, конструкции, приборы и оборудование. Подрядчик гарантирует качество применяемых материалов и выполнение работ в соответствии с установленными нормативными требованиями и актами (смотри пункт 4.1.). 6.13.2. Сроки предоставления гарантий качества работ, оборудования и материалов 60 месяцев со дня подписания сторонами «Акта приёмки в эксплуатацию объекта капитального ремонта». 6.13.3. Возникшие, в период гарантийной эксплуатации объекта, разрушения и недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации отделения, (в том числе выход из строя фурнитуры оконных и дверных блоков, перекос потолочной отделки, отслаивание отделочных материалов от строительных конструкций и т.д.). Подрядчик обязан устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. 6.13.4. Гарантийные сроки продлевается на период устранения недостатков. 7. Состав работ для проведения капитального ремонта помещений: выполнить полный комплекс работ по капитальному ремонту помещений в здании общежития под размещение склада в полном соответствии с разделами проекта 20-05-22 «Капитальный ремонт помещений в здании общежития под размещение склада, учитывая все эксплуатационные характеристики материалов и оборудования, общими требованиям, перечисленными в разделе 6, требованиям нормативных документов (смотри пункт 4.1.) 7.1. Общестроительные работы: 5 При выполнении ремонтных работ места установки оборудования, расположение осветительных приборов, розеток, выключателей, санфаянса и цветовая отделка всех помещений отделений согласовывается с Заказчиком. 7.1.1. До изготовления дверных блоков Подрядчик обязан замерить самостоятельно, по факту, существующие проёмы и нести ответственность за эти замеры, при этом конфигурацию и открывание дверных блоков согласовать с Заказчиком. 7.1.2. Заполнение глухой части дверных и балконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей - сэндвич из оцинкованной стали, окрашенной порошковыми красками, толщиной не менее 20 мм. 7.1.3. Изготовление и монтаж оконных блоков производить в соответствии с требованиями ГОСТ 30674-99 (Межгосударственный стандарт), ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» и др. нормативных документов (смотри пункт 4.1) 7.1.4. При изготовлении и монтаже дверных блоков учесть следующее: - дверные блоки выполнить без порогов, кроме противопожарных дверных блоков, оговорённых ниже; - дверные блоки на путях эвакуации выполнить из алюминиевого противопожарного профиля, с уплотнением в притворах, доводчиками, ножными упорами и автоматическим порогом гильотиной. Конструкция металлического противопожарного дверного блока должна: - удовлетворять требованиям нормативных документов (смотри пункт 4.1); - соответствовать пределу огнестойкости EI 60 (не менее 1 часа); - иметь 2 контура термоуплотнителя; - иметь доводчик, ручки и запоры, отвечающие противопожарным правилам и нормам, - окраска дверных блоков должна быть выполнена огнезащитной краской согласно требованиям стандарта (смотри пункт 4.1) в заводских условиях; - алюминиевые дверные блоки должны иметь не менее 3-х регулируемых петель на каждой створке. 7.1.5. Необходимо: - обязательное предоставление сертификата, паспорта с инструкцией по эксплуатации на каждую противопожарную дверь; - на каждой конструкции должен находиться ярлык с названием фирмы - изготовителя, адрес фирмы изготовителя, номер ГОСТ или Технических Условий, дата выпуска, номер двери и номер паспорта; - каждая партия противопожарных дверей должна иметь сертификат пожарной безопасности; - открывание противопожарных дверей выполнить по ходу эвакуации, согласовав с Заказчиком. 7.1.6. Выполнить ревизию и регулировку ранее установленных пластиковых оконных блоков с частичной заменой ручек, герметизацию оконных коробок монтажной пеной и смену уплотнительной резины в оконных створках. 7.1.7. Полы коридоров и полы, примыкающих к ним помещений выполнить в одном уровне. 7.1.8. Выполнить обмазочную гидроизоляцию в санузлах, душевых, с заходом на стены на высоту до 300мм. 7.1.9. Покрытия полов не должны иметь щелей, трещин, плотно пригнанными к основанию, устойчивыми к действию моющих средств. 7.1.10. В полах (или на стенах) у створок дверей в ремонтируемых помещениях установить упоры. 7.1.11. Облицовку стен керамической плиткой выполнить с устройством наружных плиточных пластиковых уголков. 7.1.12. При проведении капитального ремонта помещений не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности элементов ремонтируемого объекта. 7.1.13. Выполнить подвесные пластиковые потолки из нетоксичных материалов, допускающие возможность проведения влажной очистки и дезинфекции. 7.1.14. Выполнить замену имеющихся пожарных шкафов на металлические пожарные шкафы. Открытие дверцы щита не менее чем на 160о, дверцы должны иметь конструктивные элементы для их опломбирования, а также иметь прозрачную вставку из стекла, позволяющую проводить визуальную проверку комплектности. Размер нового шкафа должен быть не меньше существующего. 6 7.1.15. Демонтированные сантехнические приборы сдать по Акту в сантехническую службу Заказчика. 8.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: Качество результатов капитального ремонта должно соответствовать проекту шифр 20-05-22, сметам, условиям Договора и требованиям действующей нормативной документации, перечисленной в пункте 4.1. Все отклонения от сметной документации должны согласовываться с Заказчиком. 9.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (Услуг): В работе соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда и пожарной безопасности при проведении работ до полной сдачи объекта несет Подрядчик. Подрядчик обязан ограничить доступ посторонних лиц в зону выполнения работ. 10.Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: По всем выполненным ремонтным работам, требуется: 10.1. До сдачи объекта в эксплуатацию, требуется предоставить приёмно-сдаточную документацию в соответствии с нормативными требованиями. 10.2. Результаты выполнения ремонта принимаются приёмочной комиссией с подписанием «Акта приёмки в эксплуатацию каждого этапа объекта капитального ремонта». 10.3. Предоставление «Актов на освидетельствование скрытых работ» принимаются только с приложением к ним сертификатов соответствия на готовую продукцию и используемые при производстве материалы. 11.Требования к энергоэффективности применяемых материалов. Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 (ред. от 06.12.2022) «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности», и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации на дату подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ. 12. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области. 13. Иные требования к работам и условиям их выполнения: риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки результатов работ Заказчиком несет Подрядчик. 14. Участнику закупки следует считать, что все указания на конкретные товарные знаки, которые он обнаружит в извещении об осуществлении закупки и/или в проектно-сметной документации, сопровождаются словами «или эквивалент». Товарные знаки, указанные в проектно-сметной документации с качественными, техническими и функциональными характеристиками приведены для обоснования расчетов и не обязывают Подрядчика использовать материалы с конкретными товарными знаками (при выполнении работ могут применяться эквивалентные материалы с такими же, либо улучшенными характеристиками (потребительскими свойствами). 15. Определения и понятия, используемые в описании объекта закупки. В настоящем описании объекта закупки понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения: Акт приемки в эксплуатацию объекта (этапа объекта)- документ утвержденной формы, составляемый, применяемый для окончательной комиссионной приемки выполненных работ на 7 каждом объекте (этапе объекта), оформляется при приемке работ завершенного объекта (этапа), согласно Графику производства на выполнение работ по капитальному ремонту. В комиссию по приемке выполненных работ на объекте входят уполномоченные представители Заказчика, и Подрядчика. Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) – документ, применяемый для приемки выполненных Подрядчиком работ, подтверждающий фактическое выполнение работ, определенных в фактических объемах в соответствующем периоде с обязательным приложением перечня комплекта документов. Оформляется Подрядчиком по форме и правилам согласно постановлению Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100. Подписывается уполномоченными представителями сторон одновременно с подписанием соответствующего Акта приемки выполненных работ по элементу (системе) здания или Акта приемки выполненных работ по Объекту. Акт фиксации нарушений - документ, оформляемый Заказчиком в целях фиксации нарушений Подрядчиком обязательств по описания объекта закупки/условиям договора, в том числе сроков выполнения работ, недостатков (дефектов), обнаруженных в выполненных Подрядчиком работах, договорных обязательств. Оформляется в произвольном порядке. Допускается составление в одностороннем порядке комиссией Заказчика с фиксацией о составлении в журнале работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывается присутствующими лицами и Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств и является допустимым и достаточным доказательством наличия нарушений на объекте, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим описания объекта закупки /контрактом. График производства работ на выполнение работ по капитальному ремонту– документ, являющийся приложением к описанию объекта закупки / контракту, подписанный уполномоченными представителями сторон, в котором определены начальный и конечный сроки по объекту/этапам. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного срока выполнения работ. Дни – рабочие дни. Журнал производства работ – является производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ. Исполнительная документация - комплект рабочих чертежей на выполнение работ на объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты приемки выполненных работ по объекту, Акты испытаний, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи объекта в эксплуатацию, отражающая фактически выполненные Подрядчиком работы и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию объекта. Качество работ (качество исполнения работ) - требования, предъявляемые в описании объекта закупки/контрактом, и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в РФ и нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ. Материалы, конструкции и изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной и сметной документацией, условиями описания объекта закупки/контракта, положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в РФ нормативных документов и правил. Все материалы, конструкции и изделия должны иметь сертификат качества в соответствии с законодательством РФ. Акт согласования цветовых решений - документ утвержденной формы, составляемый, комиссией с привлечение Подрядчика и Заказчика, утверждающий цветовые решения отделочных материалов. Недостатки (дефекты) – любые отступления от требований, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки/контрактом, проектной и сметной документацией и строительными нормами, правилами, стандартами и действующим законодательством РФ. Подрядчик в этом 8 случае несет ответственность в объеме и порядке, до момента полного устранения недостатков (дефектов). Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы), необходимого для функционирования объекта, в соответствии с предназначением объекта, указанного в проектной и сметной документации, а также в положениях, действующих в РФ нормативных документов и правил. Начало работ по объекту – начало производства работ по капитальному ремонту на Объекте (-ах), удостоверенное комиссионно посредством составления: Акта приема-передачи объекта Подрядчику для начала работ. Объект – место выполнения работ, капитальный ремонт которого осуществляется в соответствии с проектной и сметной документацией. Персонал Подрядчика - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы на территории РФ, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ в соответствии с законодательством РФ. Представитель Заказчика – лица, назначенные и уполномоченные Заказчиком для выполнения задач, определенных описанием объекта закупки/контрактом. Представитель Подрядчика – лица, назначенные и надлежащим образом уполномоченные Подрядчиком для выполнения задач, определенных условиями в описании объекта закупки/контракта, обладающие правом подписи от имени Подрядчика документов, оформляемых в рамках исполнения настоящего описания объекта закупки / контракта, в пределах полномочий, предусмотренных в доверенности. Лица, имеющие право действовать от имени Подрядчика, должны иметь доверенность на представление интересов и подписание определенных документов с конкретным указанием их наименования и ежедневно (без учета выходных и праздничных дней) присутствовать на объекте в период производства работ. Представитель строительного контроля - инженер технического надзора Заказчика, осуществляющий строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту, действующий по приказу Заказчика и в соответствии со своими должностными обязанностями (далее – представитель строительного контроля). Приемка выполненных работ – комиссионная приемка выполненных Подрядчиком работ на объекте в соответствии с нормативными актами РФ, и условиями описания объекта закупки/контракта. Проектная документация – совокупность документов (расчетов, чертежей и т.д.), содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарногигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к объекту, в том числе Техническое заключение; сметная документация, включающая сметную стоимость проектируемых работ по объекту. Просрочка – нарушение (несоблюдение) любых сроков, установленных настоящим описанием объекта закупки, в том числе начальных и конечных сроков выполнения работ в целом. Реестр переданной документации - документ, применяемый для приема-передачи комплекта готовой исполнительной документации. Оформляется Подрядчиком и подписывается уполномоченными представителями сторон. Скрытые работы - работы, скрываемые работами, выполненными позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить объемы, качество и точность данных работ. Смета - документ, являющийся приложением к контракту, подписанный уполномоченными представителями сторон, в котором определена сметная стоимость работ по капитальному ремонту в соответствии с результатами электронного аукциона. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) – документ, применяющийся для осуществления Заказчиком текущих платежей. Оформляется Генподрядчиком по форме и правилам согласно постановлению Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100, проверяется Заказчиком и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Справка о стоимости выполненных работ и затрат составляется на основании данных Акта о приемке выполненных работ (Форма КС- 2). 9 Субподрядная организация – организация, привлеченная Подрядчиком для исполнения своих обязательств или их части по настоящему Договору в соответствии со ст. 706 Гражданского кодекса РФ. Описания объекта закупки– документ, являющийся приложением к контракту, подписанный уполномоченными представителями сторон, определяющий объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования. Этап работ – цикл определенного вида работ, ограниченный начальными и конечными сроками, определенными в Графике производства работ. Все этапы работ в совокупности составляют результат работы Подрядчика в полном объеме. Определения, употребляемые в описании объекта закупки в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот. Приложения: Проектная документация 20-05-22 «Капитальный ремонт помещений в здании общежития под размещение склада. Разделы (РД): 1. - Пояснительная записка; 2. - Архитектурные решения; 3. - Система Электроснабжения; 4. - Система водоснабжение и канализования; 5. - Отопление и вентиляция и кондиционирование воздуха; 6. - Структурированная кабельная система; 7. - Часофикация. Телефония. 8. - Система палатной сигнализации. 9. - Система видеонаблюдения 10. - Пожарная сигнализация; 11. - Система контроля и управления доступом; 12. - Пожарная безопасность; 13. - Газоснабжение внутреннее; 14. - Мероприятия по обеспечению доступа мобильных групп населения 15. - Силовое электрооборудование; 16. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 17. - Система автоматической пожарной сигнализации; Ведущий инженер ОК и ТР 10
