ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
г. Ставрополь
«____» _______ 2015 года
Акционерное общество «Международный аэропорт Ставрополь», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Апалькова Н.А., действующего
на основании «Устава», с одной стороны, и __________________(сокращённое
наименование – ______________________________),и __________________(сокращённое
наименование – ___________________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию
Заказчика ремонтные работы по объекту «Теплотрасса протяженностью 700м Ø219 на
привокзальной площади вдоль аэровокзала, по адресу: г. Ставрополь, Территория
аэропорт, Ставропольский край, Российская Федерация, 355008, а Заказчик обязуется
создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и
уплатить обусловленную Договором цену.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Дата начала работ «____» ______ 2015 г., предельный срок окончания работ «____»
______________ 2015 г.
3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Заказчик обязуется в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего
договора оформить допуск персонала и технических средств Подрядчика на
контролируемую территорию Аэропорта, с соблюдением требований по авиационной
безопасности.
3.2. Обязанность по обеспечению работ оборудованием несет Подрядчик.
3.3. Обязанность по обеспечению работ строительными материалами несет Подрядчик.
Перечень материалов и комплектующих, предоставляемых для выполнения работ
согласуется с Заказчиком.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов несет
Подрядчик.
3.5. Подрядчик вправе привлекать к выполнению отдельных видов работ других лиц
(субподрядчиков) только с письменного разрешения Заказчика.
3.6. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием к
Конкурсной документации, с соблюдением требований Проекта производства работ,
согласованного с Заказчиком, а также в соответствии с действующими нормами и
правилами, действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. На результат работ устанавливается гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца.
Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата работ Заказчиком.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена работ по Договору составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____
(__________) руб., и определяется Сметой на выполнение работ, предоставляемой
Подрядчиком.
4.2. Цена работ является твердой.
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика
по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного
счета банка Заказчика.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых.
5.2. О дате сдачи-приемки скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика не позднее
чем за 10 (десять) рабочих дней. Если работы закрыты без соответствующего уведомления
со стороны Подрядчика, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть скрытые
работы, а затем восстановить их за свой счет.
5.3. По окончании всех работ, Подрядчик сообщает Заказчику о готовности результатов
работ к сдаче.
5.4. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются
Актами о приемке выполненных работ, являющимися неотъемлемой частью Договора.
Акты о приемке выполненных работ, а также Справки о стоимости выполненных работ и
затрат на утверждение Заказчику представляет Подрядчик.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик предоставляет
Заказчику:
- Свидетельства о допуске к видам работ (от СРО допуск к работам), которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (В соответствии с
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 №
624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства»).
6.2. Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства
работ (ППР) в условиях действующего предприятия.
6.3. На все материалы и комплектующие Подрядчик предоставляет Заказчику всю
необходимую документацию (паспорта, сертификаты и др.).
6.4. Документы, подтверждающие происхождение, качество изготовления и соответствия
требованиям законодательства материалов и комплектующих должны быть
предоставлены Подрядчиком Заказчику перед началом выполнения соответствующих
видов работ.
6.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 – Ведомость объемов работ
- Приложение №2 – Локальный сметный расчет
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение сроков выполнения работ (п. п. 1.1 настоящего Договора) Заказчик
вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 процента от
стоимости настоящего договора за каждый день просрочки.
7.2. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору,
Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в полной сумме сверх предусмотренных
Договором неустоек.
7.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. «Заказчик» вправе:
8.1.1.Давать указания и замечания «Подрядчику» об устранении недостатков в работе.
8.2.«Заказчик» обязан:
8.2.1.Обеспечить оплату «Подрядчику» согласно акту выполненных работ,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.
8.3.«Подрядчик» обязан:
8.3.1.Обеспечить соответствие качества выполняемых работ, оборудования и
используемого материала требованиям ГОСТа, технике безопасности и правилам
пожарной безопасности.
8.3.2.Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и
другого имущества до их вывоза с территории «Заказчика».
8.3.3.Вывезти до подписания акта выполненных работ, принадлежащее ему оборудование,
инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку
строительной площадки на территории «Заказчика».
8.3.4.Сдать результат работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
8.3.5.Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или)
наркотического опьянения, а также соблюдать правила
регламентированные
Федеральным законом от 23.02.2013г. №15 –ФЗ («Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»).
8.3.6.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств указанных в п.8.3.5.
настоящего Договора, «Заказчик» вправе применить к Подрядчику штрафные санкции
в размере 10 000 рублей.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми
понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
9.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) дней
уведомить об этом другую Сторону.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента
подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
10.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникающие по поводу данного Договора, разрешаются
путем переговоров. При невозможности их разрешения Стороны имеют право обратиться
в Арбитражный суд Ставропольского края в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
Российская Федерация, 355008,
г. Ставрополь, Территория аэропорт, Ставропольский край,
ОГРН № 1132651002593, ОКПО 67130462, ОКАТО 07401366000
ИНН 2636805727, КПП 263601001
Банковские реквизиты:
АО АКБ «АВАНГАРД», Россия, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.12, строение 1
БИК 044525201
К/счет: 30101810000000000201
Р/счет: 40702810017100029726
Тел/факс: (8652) 24-81-02 (приемная),
23-65-80 (дог. отдел), 24-73-23 (бухгалтерия).
Генеральный директор АО
«Международный аэропорт Ставрополь»
_______________ Н.А.Апальков
Подрядчик: