ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________________ г. _______________ «___» ___________ 2023 года Общество с ограниченной ответственностью «____________» (ООО «__________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «______», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________, действующего на основании с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товарно-материальные ценности (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель принять и оплатить этот Товар. 1.2. Ассортимент, количество, цена и срок поставки (выборки) Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях по форме Приложения №1 к Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора с момента их подписания Сторонами. 1.3. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется в течение всего срока действия настоящего Договора на основании подписанных сторонами Спецификаций. 1.4. Поставляемый Товар является новым. 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА 2.1. Поставка Товара осуществляется партиями. Под партией Товара понимается Товар, согласованный в одной Спецификации. 2.2. Поставщик на основании заявки оформляет Спецификацию и гарантирует готовность Товара к отгрузке в срок, указанный в Спецификации. 2.3. Поставка Товара осуществляется следующими способами: 2.3.1. Путём отгрузки Товаров Покупателю на складе Поставщика (выборка Товара), расположенного по адресу, установленному Сторонами в Спецификации. Погрузка Товара на транспорт Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. 2.3.2. Доставка Товара транспортом Поставщика на склад (объект) Покупателя, автомобильным транспортом с отнесением на Покупателя транспортных расходов. Если иное не установлено в дополнительном соглашении/Спецификации в цену Товара включена стоимость доставки. 2.3.3. Доставка Товара железнодорожным транспортом до станции назначения, указанной Покупателем с отнесением на Покупателя расходов по доставке. Если иное не установлено в дополнительном соглашении/Спецификации в цену Товара включена стоимость ж.д. доставки. 2.3.4. Предъявление железнодорожного тарифа и стоимости услуг за предоставление вагонов Операторов, подлежащие оплате Покупателем, производится путем оформления отдельного акта на услуги (или УПД) с указанием: железнодорожного тарифа (на основании железнодорожных накладных); услуг за предоставление вагонов под погрузку (на основании счетов-фактур, актов, получаемых от Операторов). Требования настоящего пункта применяются в случае, если сторонами в Спецификации согласовано условие о том, что стоимость доставки не входит в стоимость Товара. 2.4. Конкретный порядок поставки, иные условия поставки Стороны вправе согласовать в Спецификациях. 2.5. Обязанность по поставке Товара считается исполненной с момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче Товара Покупателю (п.2.6.) и предоставления полного комплекта оригиналов документов, указанных в п.6.6. Договора. 2.6. Передача Товара Покупателю подтверждается следующими подписанными Покупателем документами (передаваемых Поставщиком в совокупности): 2.6.1. Товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ); 2.6.2. Товарно-транспортная накладная - ТТН либо транспортная накладная –ТН (при доставке автомобильным транспортом). 2.6.3. Железнодорожная квитанция (накладная) в случае доставки Товара железнодорожным транспортом. Датой передачи Товара считается дата, указанная уполномоченным представителем Покупателя в Товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) и Товарно-транспортной накладной (или транспортной накладной) или железнодорожной квитанции (накладной). В случае расхождений по дате передачи Товара между указанными документами, датой передачи Товара считается более поздняя из дат содержащаяся в указанных документах. 2.7. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится в момент передачи его Покупателю путем внешнего осмотра на предмет отсутствия видимых дефектов и механических повреждений, соответствия товаросопроводительным документам. Если количество Товара не соответствует количеству, указанному в документах, Покупатель в сопроводительных документах (товарная накладная ТОРГ-12 или УПД, товарно-транспортная накладная, ж.д. накладная, транспортная накладная) делает отметку о фактически принятом Товаре. Приемка Товара по качеству и комплектности, производится Покупателем в срок не более 20 рабочих дней с момента передачи Товара Покупателю в соответствии с сопроводительной документацией, удостоверяющей качество Товара, а также путем осмотра на предмет отсутствия видимых дефектов и механических повреждений. В срок приемки Товара по качеству дни недели суббота и воскресенье не входят. Уполномоченный представитель Покупателя подписывает документы, связанные с приемкой Товара на основании доверенности или приказа. 2.8. Выявленные при приемке дефекты Товара оформляются коммерческим актом. При самовывозе Акт составляется на складе Поставщика. При доставке до объекта Покупателя – в месте разгрузки и подписывается представителем Покупателя и Поставщика. Если представитель Поставщика не сопровождает груз, коммерческий акт составляется с представителем Перевозчика. Некачественный, некомплектный Товар не подлежит вывозу со склада Поставщика при доставке в порядке самовывоза. 2.9. При приемке Товара на складе Покупателя полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту приёмки Товара в течение 3 дней с момента получения письменного уведомления Покупателя для проверки обоснованности претензий Покупателя и составления двухстороннего акта приёмки или незамедлительно уведомить об отказе прибыть 2.10. При неявке уполномоченного представителя Поставщика в установленный срок (отказа от прибытия) приёмка Товара производится Покупателем в одностороннем порядке, по результатам которой составляется Акт приёмки, содержащий описание всех выявленных недостатков, который является основанием для предъявления претензий Поставщику. Срок ответа на претензию - 3 (три) рабочих дня с момента получения. 2.11. При осуществлении приемки Товара представителями обеих сторон Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приёмке. Сторона, несогласная с содержанием Акта, обязана подписать Акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение. В случае отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего Акта о выявленных недостатках, Покупатель делает об этом отметку в Акте и проводит приемку в одностороннем порядке. 2.12. Некачественный Товар складируется Покупателем и принимается им на ответственное хранение до момента его вывоза Поставщиком. Если Поставщик не вывез некачественный Товар с объекта Покупателя в течение срока, указанного в п.2.14. Договора, Покупатель вправе выставить ему счет за услуги по хранению. Стоимость хранения согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору. 2.13. При наличии разногласий по поводу качества, количества, комплектности Товара, по требованию любой стороны может быть проведена независимая экспертиза. Расходы на проведение экспертизы и хранение возмещает (несет) после проведения экспертизы сторона, нарушившая условия договора, либо сторона, необоснованно потребовавшая проведения экспертизы. 2.14. Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии Покупателя, если иной срок не согласован Сторонами. В течение указанного срока Продавец обязан вывезти с объекта Покупателя некачественный Товар и поставить Товар надлежащего качества. Все расходы, связанные с заменой Товара (вывоз, доставка и др.), несет Поставщик. 3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СПЕЦИФИКАЦИЙ 3.1. На основании заявки Покупателя не позднее 3 (трех) рабочих дней после ее получения Поставщик оформляет Спецификацию в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора, и направляет ее Покупателю. 3.2. Подписанная Покупателем и Поставщиком Спецификация свидетельствует о том, что условия поставки Товара (ассортимент, количество, стоимость, порядок оплаты, поставки и срок поставки) согласованы Сторонами. 4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ 4.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается подписанной Покупателем товарной накладной ф. ТОРГ-12 (УПД) или товарно-транспортной накладной (транспортной накладной) или железнодорожной квитанцией (накладной), в зависимости от того, какой документ подписан Покупателем позднее. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5.1. Поставщик обязан: 5.1.1. Произвести поставку Товара Покупателю в сроки, согласованные в Спецификации. 5.1.2. Передать Товар в состоянии, обусловленном стандартами, ГОСТами или иными требованиями, предъявляемыми к Товару, поставляемому по Договору. 5.1.3. Оформить и передать Покупателю необходимую документацию, относящуюся к Товару (сертификаты качества, паспорта на Товар). При доставке Товара Поставщиком – предоставить Покупателю транспортные документы. 5.1.4. Поставить Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц. 5.1.5. Поставщик гарантирует Покупателю добросовестное выполнение всех обязанностей налогоплательщика, в частности, внесение необходимых сведений обо всех проведенных в рамках настоящего договора операциях, облагаемых НДС, операциях, совершаемых при применении иных режимов налогообложения в отчетность, подаваемую Поставщиком в налоговые органы. В случае несоблюдения требований ст. 168 Налогового кодекса РФ, а также в случае непредставления или предоставления неполного комплекта документов Поставщик обязуется возместить причиненные Покупателю убытки. Поставщик подтверждает, что ведет бухгалтерский и налоговый учет, начисляет и уплачивает налоги, сборы и иные обязательные платежи в соответствии с требованиями Налогового кодекса и иных законодательных и нормативных актов. В случае невыполнения таких обязанностей Покупатель имеет право потребовать от Поставщика подачи уточняющих сведений в налоговый орган, а при невыполнении данного требования - на возмещение понесенных убытков в форме применения санкций налоговыми, административными органами, вступившего в силу решения или приговора суда, ущерба деловой репутации, а Поставщик обязуется возместить указанные убытки в течение 3 (трех) рабочих дней со момента получения соответствующего запроса, претензии или иного требования Покупателя. Указанные убытки подлежат возмещению Поставщиком, в том числе в результате уплаты Покупателем в бюджет денежных средств вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета НДС по операциям с Поставщиком, вследствие нарушения Поставщиком указанных в настоящем пункте заверений, на основании рекомендаций налоговых органов. 5.1.6. Поставщик предоставит по запросу Покупателя в указанный им срок (не более 6 рабочих дней) оригиналы письменных подтверждений от заводов-изготовителей факта изготовления поставляемого Товара. 5.1.7. Предоставить Покупателю лицензию Поставщика/производителя на право пользования недрами, выданной уполномоченной организацией (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию). 5.1.8. Соблюдать условия казначейского сопровождения, согласно условиям настоящего Договора и действующего законодательства РФ. 5.1.9. Поставщик несет обязанность по целевому использованию денежных средств, перечисляемых ему по настоящему Договору. 5.1.10. Исполнять другие обязанности, предусмотренные Договором. 5.2. Покупатель обязан: 5.2.1. Оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях, согласованных Договором (Спецификациями). 5.2.2. Согласовывать Спецификации в сроки, установленные Договором. 5.2.3. Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, указанной в уведомлении Поставщика о готовности поставки Товара, выбрать Товар со склада Поставщика, либо принять данный Товар в случае его доставки до склада (объекта) Покупателя. 5.2.4. Осмотреть Товар в месте его передачи и осуществить все необходимые действия по принятию Товара, поставленного по Договору. 6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 6.1. Стоимость Товара, порядок его оплаты согласовываются Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 6.2. Общая цена по договору складывается из стоимости поставленного за время действия Договора Товара в соответствии с согласованными сторонами Спецификациями. 6.3. В случаях, предусмотренных Договором и законодательством, расчеты/авансовые платежи подлежат казначейскому сопровождению с учетом условий, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора. 6.4. Оплата за поставленный Товар производится на основании счета Поставщика путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль Российской Федерации. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика, либо на лицевой счет Поставщика, открытый Поставщиком в Управлении федерального казначейства. 6.5. Авансирование по Договору может производится в следующем порядке: 6.5.1. За счет собственных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика на основании полученного от Поставщика счета на перечисление аванса и согласованной Спецификации; 6.5.2. За счет бюджетных средств, полученных Покупателем по Сопровождаемому договору. Такой аванс может быть перечислен на лицевой счет (раздел на лицевом счете), открытый Поставщиком в управлении федерального казначейства, с учетом положений раздела 7 настоящего Договора, на основании полученного от Поставщика счета на перечисление аванса и согласованной Спецификации. В случае, если источником финансового обеспечения авансового платежа являются бюджетные средства, авансовый платеж перечисляется при условии подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, содержащего реквизиты лицевого счета Поставщика для учета операций юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, на который будут перечисляться целевые средства. 6.5.3. Предоставление аванса по Договору является целевым, и Поставщик обязан использовать полученные средства только во исполнение настоящего Договора. Покупатель вправе в любое время потребовать от Поставщика предоставления документов, подтверждающих целевое использование авансовых средств, а именно: отчет об использовании авансовых платежей, надлежащим образом заверенные копии договоров, счета на оплату оборудования, материалов, выставленные Покупателю; надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Субподрядчиком с поставщиками на поставку оборудования, материалов, изделий платежные поручения на оплату оборудования и материалов; товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение оборудования и материалов. 6.6. Поставка Товара сопровождается следующими документами, подлежащими передаче Покупателю в оригиналах вместе с Товаром или в течение 5 (пяти) дней с момента отгрузки: счет-фактура (если применимо), оформленный в соответствии с пунктами 5 и 6 ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации с обязательным указанием реквизитов Договора; товарная накладная (ТОРГ-12) с обязательным указанием номера и даты Договора или Универсальный передаточный документ (УПД); документы, подтверждающие транспортные расходы, (в зависимости от вида доставки), если стоимость доставки не входит в стоимость Товара: транспортная накладная/товарно-транспортная накладная; железнодорожная накладная (квитанция). документы, относящиеся к качеству, безопасности и применению поставляемого Товар, а именно (в зависимости от того, что применимо к поставляемому Товару): сертификат качества (документ о качестве, выпускаемый производителем); паспорт, в случае если требуется паспортизация, скрепленный печатью производителя; инструкции по эксплуатации, монтажу и хранению Товара (в случае, если предусмотрено техническими требованиями); сертификат соответствия ГОСТ-P, заключение экспертизы промышленной безопасности, освидетельствование, иные документы Ростехнадзора и (или) любой иной документ в отношении качества, безопасности применения поставленного Товара, включая паспорта, сертификаты качества, разрешенные к использованию на территории Российской Федерации; сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности, заключение экспертизы промышленной безопасности на конкретные виды (типы) технических устройств на опасных производственных объектах, а также документы, подтверждающие пожарную безопасность, промышленную безопасность, санитарно-гигиеническую безопасность и иные виды безопасности и все иные необходимые разрешения; патентные формуляры (в случае наличия). В отношении Товара, не подлежащего сертификации/паспортизации Поставщик обязан предоставить Покупателю оригинал или надлежащим образом заверенную копию письма от производителя или Поставщика о том, что Товар не подлежит сертификации/паспортизации. Скан-копии документов, относящиеся к качеству, безопасности и применению поставляемого Товара или письмо об отсутствии необходимости сертификации/паспортизации Поставщик обязан предварительно направить на электронный адрес Покупателя вместе с первичными бухгалтерскими документами в момент отгрузки Товара. На сумму аванса (предоплаты) (при наличии) Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру (если применимо) в течение 5 (пяти) дней с момента получения денежных средств с обязательным указанием реквизитов Договора, ИГК и платежного поручения. Отсутствие полного комплекта документов, предназначенных для оплаты и комплекта документов, предназначенного для проверки поставленного Товара на соответствие качеству/количеству, продлевает срок оплаты, установленный настоящим Договором (соответствующей Спецификацией) соразмерно времени просрочки предоставления документов. 6.7. Положения п.5. ст.488 ГК РФ к отношениям сторон не применяются, то есть до момента полной оплаты Товара право залога на Товар у Поставщика не возникает. 6.8. В случае расторжения Договора Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора, вернуть Покупателю остаток непогашенного аванса. 6.9. В связи с тем, что в отношении Сопровождаемого договора (п.1.5.) производится Банковское сопровождение Банком ГПБ (АО), Стороны договорились, что в случае запроса Банка Покупателя и/или Покупателя, Поставщик обязан предпринять все необходимые действия для урегулирования обстоятельств, послуживших основанием для направления запроса Банком и/или Покупателем и предоставить необходимые документы и/или информацию. При осуществлении оплаты по настоящему Договору, в результате которого Банком между сторонами временно приостановлены расчеты, срок оплаты продлевается на срок соразмерно периоду приостановления расчетов. Покупатель в данном случае не считается просрочившим, меры ответственности к нему не применяются. 7. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 7.1. Казначейское сопровождение Договора осуществляется в соответствии с главой 24.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Федерального закона от 06.12.2021 №390-ФЭ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» и других нормативноправовых актов Российской Федерации (далее - Правила). При исполнении Договора, в части касающейся вопросов осуществления казначейского сопровождения Договора, Стороны руководствуются положениями, определенными настоящим разделом Договора, и положениями нормативных правовых актов, регулирующими порядок осуществления казначейского сопровождения контрактов. 7.1.1. В соответствии с требованиями, установленными Правилами, указанными в п. 7.1 Договора, Сторонами определен следующий порядок ведения расчетов по Договору: Покупатель вправе перечислить на расчетный счет Поставщика, открытый в кредитной организации юридическому лицу, денежные средства в следующих случаях: в целях приобретения строительных материалов и оборудования, затраты на приобретение которых включены в сметную документацию. за поставленный и принятый Покупателем Товар, при условии предоставления Покупателю документов, предусмотренных п. 6.6. настоящего Договора. 7.2. В соответствии с ч.2 ст. 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается обязанность: об открытии в Федеральном казначействе участниками казначейского сопровождения лицевых счетов для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством; о представлении в Федеральное казначейство документов, установленных порядком санкционирования, предусмотренным п. 4 ст. 242.23. Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Порядок санкционирования); об указании в договорах, распоряжениях, а также в документах, установленных порядком санкционирования, идентификатора государственного контракта; о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому договору, в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации; о формировании в установленных Правительством Российской Федерации случаях информации о структуре цены договора, суммы средств, предусмотренной договором, в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации; о соблюдении в установленных Правительством Российской Федерации случаях положений, предусмотренных ст. 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 7.3. Основанием для открытия Поставщику лицевого счета для учета операций не участника бюджетного процесса является Договор. После открытия Поставщику лицевого счета для учета операций не участника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства реквизиты данного счета отражаются в Дополнительном соглашении к Договору до проведения кассовых выплат. 7.4. Стороны не вправе перечислять денежные средства с лицевого счета в случаях, предусмотренных ч.3 ст. 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 7.5. В случае привлечения Поставщиком третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору (соисполнители), Поставщик обязан определять в договорах, заключаемых с третьими лицами, условия, поименованные в настоящей статье 7 Договора. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором. 8.2. В случае просрочки поставки, недопоставки Товара, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю неустойку в следующих размерах: если просрочка составляет до 5 (пяти) дней включительно – неустойка в размере 0,3 (ноль целых три десятых) % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до даты фактического исполнения Поставщиком соответствующих обязательств; если просрочка составляет 6 (шесть) дней и более – неустойка в размере 1 (один) % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до даты фактического исполнения Поставщиком соответствующих обязательств. 8.2.1. Если Поставщиком допущена просрочка поставки (недопоставка, поставка с нарушением ассортимента/качества/комплектности) предварительно оплаченного Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты процентов на сумму предварительной оплаты в размере 10 (десять) % годовых с момента платежа до исполнения Поставщиком обязательств по поставке или возврата Покупателю суммы предварительного платежа. 8.3. В случае поставки Товара с нарушением ассортимента/качества/комплектности Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости Товара, поставленного с указанными нарушениями. Неустойка начисляется за период с момента составления Покупателем Акта о выявленных нарушениях и до момента устранения нарушения. Вместо неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель вправе отказаться от поставки всей или части партии Товара, поставленного с нарушением ассортимента/качества/комплектности, потребовать возврата уплаченных денежных средств и возмещения причиненных убытков. 8.4. В случае неисполнения, несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения (в нарушение требований законодательства Российской Федерации) Поставщиком обязанностей по представлению необходимых документов, указанных в п.6.6. Договора, в том числе, но не исключительно, первичных учетных документов, счетов-фактур (включая счета-фактуры на авансовые платежи при осуществлении предварительной оплаты), Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара, к которому относится документ, за каждый день просрочки представления, а также все убытки (включая неустойки и штрафы по решению налогового органа) вследствие такого неисполнения (несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения), сверх неустойки. Если Поставщиком не переданы Покупателю документы, указанные в п.6.6. Договора, и это влечет, в том числе, но не исключительно, невозможность использования Товара, выполнение работ по договору, указанному в п.1.5. Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения причиненных убытков. 8.5. За просрочку платежа (за исключением оплаты предварительного платежа/аванса) Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,01 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от размера платежа. 8.6. За нарушение Поставщиком обязательств по возврату Покупателю денежных средств, согласно п.6.8. и 8.3 Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 8.7. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств в натуре. 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 9.1. В случае невозможности исполнения обязательства вследствие непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожар, военные действия, массовые заболевания и т.п.) сроки поставки Товара соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, и стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. 9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны настоящего договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения. 9.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно п. 9.2 Договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся свыше 3 (трех) месяцев, то настоящий договор может быть расторгнут по письменному заявлению заинтересованной стороны. 10. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 10.1.Поставщик гарантирует, что качество Товара, его упаковка и маркировка будут соответствовать требованиям российских стандартов, техническим условиям производителя и иметь сертификаты качества. 10.2.На Товар устанавливается гарантийный срок, который составляет __________________. В Спецификации сторонами может быть указан иной срок гарантийных обязательств Поставщика. 10.3.Гарантийный срок не может быть меньше гарантийного срока, устанавливаемого заводомизготовителем. Если гарантийный срок не указан в соответствующей Спецификации и не установлен заводом-изготовителем, то применяется гарантийный срок, указанный в законе (ГОСТах, СНИПах и других НПА РФ), а если не установлен и в законе, то определяется, исходя из функционального назначения, для которого данный Товар приобретался Покупателем. В случае отсутствия указания на функциональное назначение Товара гарантийный срок определяется, исходя из целей, для которых товары такого рода обычно используются. В любом случае, если гарантийный срок не указан в соответствующей Спецификации, а также не установлен заводом-изготовителем, не установлен в законе, а установить функциональное назначение Товара или определить цель его использования становится невозможным/несоразмерно затруднительным, указанный гарантийный срок устанавливается не менее 1 (одного) года. Аналогичный гарантийный срок (не менее 1 (одного) года) устанавливается в отношении Товара если исходя из положений закона, функционального назначения или цели использования срок гарантии составляет менее 1 (одного) года. Действие настоящего пункта является приоритетным и не может быть изменено условиями Спецификации. 10.4.Гарантийный срок начинает действовать с даты подписания уполномоченным представителем Покупателя товарных накладных ТОРГ-12 (УПД) на Товар или транспортных накладных (ТТН) или ж.д. квитанций (накладных), в зависимости от того, какой из документов подписан позднее. 10.5.В случае если на поставляемый Товар согласно закону, иным правовым актам, обязательным требованиям государственных стандартов или другим обязательным правилам устанавливается срок годности, то остаточный срок годности Товара на дату отгрузки должен быть не менее 70 % (семидесяти) процентов от установленного заводом-изготовителем. Передача Товара с меньшим сроком годности допускается лишь с письменного согласия Покупателя. 10.6.В случае обнаружения в течение гарантийного срока / срока годности Товара недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, эксплуатации, использования и хранения Товара, Поставщик в установленных действующим законодательством РФ случаях несет ответственность за такие недостатки и обязан произвести ремонт / заменить некачественный Товар не позднее 14-ти календарных дней с даты выставления претензии Покупателем. 10.7.Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1.Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до «31» декабря 2023 г. Если за 15 дней до окончания срока Договора ни одна из сторон не предъявила письменного заявления о его расторжении, Договор считается автоматически продленным на следующий календарный год. Количество пролонгаций не более трех. 11.2. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору, оплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной Договором и законодательством РФ. 11.3. Все возможные Приложения к Договору, подписанные надлежаще уполномоченными представителями Сторон, будут являться его неотъемлемой частью. 11.4. Особые условия к Договору согласованы Сторонами в Приложении №2 к Договору и являются обязательными к соблюдению Сторонами. 11.5.Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными лишь при условии, если они совершены Сторонами в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 11.6.Любая информация, передаваемая Сторонами друг к другу при исполнении настоящего Договора, рассматривается как конфиденциальная (коммерческая тайна), и не может быть раскрыта третьим лицам иначе как с письменного согласия другой Стороны и в целях выполнения обязательств по настоящему Договору. 11.7.Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, рассматриваются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 (тридцать) календарных дней с момента отправления претензии. Претензия должна содержать сумму требований, обоснованный расчет со ссылкой на документы. К претензии прилагаются документы, обосновывающие изложенные в ней требования. Претензии направляются сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении или нарочно по адресам сторон, указанным в разделе 12 настоящего договора, а в случае не достижения соглашения разногласия (споры) передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 11.8. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга о любых изменениях организационно-правовой формы, адреса, банковских реквизитов, смены исполнительного органа организации, изменений/прекращений полномочий лиц, действующих от имени организации (в том числе на основании доверенностей) и др. 11.9. В целях оперативного обмена документами, стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных (имеющих силу и являющихся основанием для выполнения Сторонами обязательств), документы, переданные посредством электронной почты (при отправке документа, электронное письмо должно содержать электронный образ передаваемого документа в виде прикрепленного графического файла формата, например pdf) или факсимильной связи, с последующей передачей оригиналов этих документов в течение 3 рабочих дней с даты отправки по электронной почте или факсу, заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах /информации/ возлагается на Сторону, использовавшую данный способ (факс и/или электронная почта) передачи документов /информации/. 11.10. Стороны договорились, что любые документы, оформляемые в рамках настоящего Договора (кроме актов сверки), подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП), переданные по каналам электронной связи оператора электронного документооборота (ЭДО), и доставленные получателю согласно данным этого оператора, принимаются Сторонами без дополнительного подтверждения на бумажных носителях. 11.11. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу. 11.12. По вопросам не урегулированным в Договоре, Стороны руководствуются законодательством РФ. 11.13. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, подписанных Сторонами и скрепленных печатями Сторон. 11.14. ПРИЛОЖЕНИЯ: 11.14.1. Приложение № 1 – Спецификация (Форма). 11.14.2. Приложение № 2 – Особые условия. 11.14.3. Приложение № 2.1. – Уведомление о наличии признаков Несформированного источника вычета НДС (Форма). 11.14.4. Приложение № 3. - Перечень товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров. 12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
