ДОГОВОР № ________ на оказание услуг по механизированной уборке территории от снега « __ »_________ 201_ г. Общество с ограниченной ответственностью «РН-Архангельскнефтепродукт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Петрова Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ДОГОВОРА Если иное не определено в тексте настоящего Договора, используемые в настоящем Договоре термины, определения и сокращения имеют следующие значения: «Автотехника» – подвижной состав автомобильного транспорта, включая специализированный подвижной состав, в том числе автомобили, оснащенные кузовом для перевозки насыпных грузов (самосвалы) и коммунальные машины, тракторная техника на пневмоколесном ходу (фронтальные погрузчики, автогрейдеры, трактора, оснащенные рабочими органами для очистки поверхности автомобильных дорог и площадок с твердым покрытием). «Договор» - означает настоящий Договор, со всеми Приложениями, Дополнениями, Изменениями (Соглашениями) к нему, Заявками на услуги, являющимися его неотъемлемыми частями; «Объект Заказчика» – производственная территория Заказчика, с расположенными на ней зданиями, сооружениями, оборудованием, установками и другими инженерными сооружениями. «Ответственное лицо Заказчика» – лицо, назначенное письменным распоряжением руководителя Объекта Заказчика отвечающее за выполнение организационных, технических и природоохранных мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение услуг на Объектах Заказчика; «Ответственное лицо Исполнителя» - лицо, уполномоченное Исполнителем на совершение действий по выпуску автотехники, и отвечающее за их выпуск в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями ПБ, ОТ и ОС, Правил дорожного движения; «Работник Заказчика» - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Заказчиком либо выполняющее для него работы (оказывающее услуги) на основании гражданско-правового договора; «Работник Исполнителя» - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Исполнителем, либо выполняющее для него работы (оказывающее услуги) на основании гражданско-правового договора. 1. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. В соответствии с Договором Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по механизированной уборке территории Объектов Заказчика от снега с последующим его вывозом с применением автотехники (далее – «Услуги») в соответствии с Техническим заданием Заказчика, представленного в Приложении № 9 к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в «Заказчик» «Исполнитель» 1 порядке предусмотренном настоящим договором. Список объектов Заказчика определен в Приложении № 3 к настоящему договору. 2.2. Исполнитель обязуется оказывать Услуги по заявкам Заказчика на условиях, определяемых Договором. Форма заявки Заказчика представлена в Приложении № 5 к настоящему договору. 3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 3.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: _________________(_______________________) рублей, в том числе НДС 18% сумма прописью (_______________________) сумма прописью и определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 настоящему договору). Стоимость услуг по настоящему договору является приблизительной, с возможностью корректировки по фактически оказанным услугам, но не может быть больше общей стоимости услуг, указанной в настоящем пункте. 3.2.Стоимость услуг рассчитывается в зависимости от стоимости одного машиночаса работы Автотехники, которая составляет: - снегоуборочная техника на пневмоколесном ходу, оснащенная рабочим органам для очистки поверхности автомобильных дорог и площадок с твердым покрытием – __________ (______________) рублей, в том числе НДС 18%; сумма прописью - фронтальный погрузчик – __________ (______________) рублей, в том числе НДС 18%; сумма прописью - автосамосвал – __________ (______________) рублей, в том числе НДС 18%; сумма прописью 3.3 Общее оплачиваемое время за использование Автотехники по повременным тарифам округляется с точностью до 0,5 часа: время 0,25 часа и менее не учитывается, время более 0,25 часа до 0,75 часа считается за 0,5 часа, а более 0,75 часа – до полного часа. Время учитывается с момента прибытия Автотехники на объект до окончания выполнения услуг, но не более общего количества времени, указанного в заявке Заказчика. 3.4. Стоимости одного машино-часа работы Автотехники, указанных в п 3.2, не могут быть изменены и действуют на весь срок действия договора. 3.5. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты на сумму долга по ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Оплата за выполненные услуги производится в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней, но не ранее, чем через 25 (двадцать пять) календарных дней со дня подписания Сторонами оригиналов первичных документов (согласно п 5.1), оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 4.2. Сдача и приемка оказанных услуг производится ежемесячно с оформлением Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 8 к настоящему договору). 4.3. Датой платежа по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами. «Заказчик» «Исполнитель» 2 5. СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 5.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику в течение пяти календарных дней с момента оказания услуг (выполнения работ), но не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы: - акты сдачи-приемки оказанных услуг с подтверждающими документами ( Приложение № 5 и Приложение № 6 к настоящему договору); - счет-фактуру (при начислении НДС на стоимость оказанных Услуг); -счет на оплату. 5.2. Документы, предусмотренные пунктом 5.1 Договора передаются уполномоченным представителем Исполнителя под роспись Ответственному лицу Заказчика. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней рассматривает представленные в соответствии с пунктом 5.1 документы и при отсутствии замечаний по качеству и срокам оказанных Услуг подписывает Акт сдачи–приемки оказанных услуг и иные представленные Исполнителем документы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик имеет право отказаться от подписания и возвратить Акт сдачи – приемки оказанных услуг, сообщив об этом Исполнителю в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем документов, предусмотренных пунктом 5.1 Договора. При этом Стороны составляют Акт о выявленных нарушениях, в котором определяют порядок, сроки их устранения. 5.3. Заказчик имеет право не оплачивать соответствующий объем оказанных Услуг до устранения Исполнителем замечаний или разрешения разногласий по данному Акту сдачи-приемки оказанных услуг. После устранения Исполнителем всех выявленных недостатков, Заказчик рассматривает Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуру и счет на оплату в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 Договора. 6.УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 6.1 Услуги по уборке территории Объектов Заказчика от снега с последующим его вывозом на утилизацию оказываются путем механизированной очистки наружной поверхности территории с твердым покрытием, расположенной в пределах пятна застройки в границах предоставленного землеотвода (землепользования) Объекта Заказчика от снега и уличного смета, вывоз снега и уличного смета с территории Объектов Заказчика с последующим размещением (утилизацией) с применением автотехники. 6.2 В процессе оказания услуг наружная поверхность Объектов Заказчика должна быть очищена от наносного снега, иметь твердый ровный незначительный по мощности слой из утрамбованного снега, не убираемый автотехникой, оснащенной рабочими органами для очистки поверхности автомобильных дорог и площадок с твердым покрытием, обеспечивающий безопасный проход людей; на наружной поверхности Объектов Заказчика должны отсутствовать колея, сталагмиты, надолбы и т.п. 6.3 В процессе оказания услуг повреждения наружного покрытия Объектов Заказчика, выполненного из брусчатки, асфальта или цементобетона, не допускается. 6.4 Исполнитель самостоятельно определяет технологию, последовательность и порядок выполнения операций и манипуляций для своевременного и качественного оказания услуг, составляет график работы персонала, транспортных средств и спецтехники Исполнителя. «Заказчик» «Исполнитель» 3 6.5 Выполнение Услуг производится по разовым заявкам Заказчика. 6.6 Услуги оказываются квалифицированным персоналом Исполнителя с использованием технически исправной автотехники, исключающей загрязнение территории объектов Заказчика отходами (мусором, нефтепродуктами и проч.), в соответствии с требованиями законодательства РФ. 6.7 Нормативное время выполнения заявки Заказчика Исполнителем услуги составляет: - очистка территории объектов Заказчика от снега механизированным способом должна быть произведена не позднее ___ часов после получения заявки Заказчика; - услуга по погрузке и вывозу снега на утилизацию должна быть выполнена не позднее ____ часов после получения заявки от Заказчика; 6.8 Исполнитель несет ответственность за вывоз принятого от Заказчика снега в места его складирования и утилизации. 6.9 При оказании услуг Исполнитель услуг обязан руководствоваться требованиями ГОСТа 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения дорожного движения». 6.10. Принятие и оплата Услуг по разовой заявке на Услуги производится по Тарифам, в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 4,5 настоящего Договора. 6.11.Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору. 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ Исполнитель обязан: 7.1. Оказывать Услуги с надлежащим качеством и в соответствии с требованиями настоящего Договора 7.2. В случае выхода из строя узлов и агрегатов Автотехники при оказании Услуг на Объектах Заказчика, Исполнитель обязан незамедлительно известить ответственное лицо Заказчика путем передачи сообщения по факсимильной связи или по телефону в течение 1 (одного часа), а в течении 3 (трех) часов произвести ремонт или замену согласованной с Заказчиком Автотехники, которая по техническим условиям способна оказывать необходимый вид Услуг. При этом стоимость Услуг предоставленной на замену Автотехники не должна превышать стоимости Услуг заявленной Автотехники, а доставка неисправной Автотехники на ремонтную базу Исполнителя осуществляется силами и за счет Исполнителя. 7.3. Обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории Заказчика в течение всего времени оказания Услуг. В случае приостановки Заказчиком оказания Услуг по настоящему Договору по причине нарушений со стороны работников Исполнителя, Исполнитель обязан в течение 2(двух) часов провести замену работника для продолжения оказания Услуг. 7.4. Иметь все необходимые лицензии, санитарно-гигиенические паспорта на применяемое оборудование и Автотехнику, сертификаты и разрешения государственных органов, которые требуются для оказания Услуг по настоящему Договору. 7.5. Не отзывать без согласия Заказчика выделенную Автотехнику на другие Объекты или по другим Заявкам. 7.6 Перед допуском работников к работе, провести освидетельствование (предрейсовый медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Исполнитель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников, появившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. «Заказчик» «Исполнитель» 4 7.7. Cоблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании», изложенные в Приложении № 2 к Договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Исполнителем, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора. 7.8. Принять от Заказчика электронные копии локальных нормативных документов Заказчика (Приложение № 10 к Договору) для ознакомления и исполнения их требований при оказании услуг по уборке территории Объектов Заказчика от снега с последующим его вывозом с применением автотехники. 7.9. Выполнять требования к медицинскому обеспечению и охране здоровья своих работников на период оказания Услуг, представленные в Приложении 12 к настоящему Договору. 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА Заказчик обязан: 8.1. Принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги согласно подписанным Сторонами Актам сдачи-приемки оказанных услуг при условии предоставления надлежаще оформленной отчетной документации в объеме и в сроки, предусмотренные в Статье 5 настоящего Договора. 8.2. Сообщать Исполнителю по телефонам________________ о фактах неприбытия Автотехники в согласованное расчетное время или его опоздания. 8.3. По окончании выполнения работ правильно оформлять талоны Заказчика, заверять подписями уполномоченных лиц и печатью время работы (машино-часы) Автотехники, указывать конкретный Объект Заказчика. 8.4. Обеспечить безопасное производство работ вблизи линий электропередач на подконтрольных участках, представлять Исполнителю списки лиц, ответственных за безопасное производство работ при использовании Автотехники, содержать подъездные пути в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение Автотехники своим ходом (без буксировки). 8.5. При работе Автотехники в охранной зоне (технологические линии трубопроводов, кабельные линии, линии электропередач и т.д.) оформлять письменные разрешения, наряды-допуска, а также иные необходимые документы в организациях, эксплуатирующих эти объекты. 8.6. Обеспечивать работу прибывшей по Заявке Автотехники в течение всего времени, указанного в Заявке. 8.7. Обо всех нарушениях со стороны работников Исполнителя незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя, при этом приостанавливать оказание Услуг, с отметкой в путевом листе. Заказчик имеет право: 8.8. В любое время проверять и контролировать оказание Услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 8.9. Приостанавливать работу Автотехники в случае нарушения Исполнителем норм и правил безопасности и охраны труда, а также при возникновении ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников Заказчика с обязательным извещением Исполнителя. 8.10. Отказаться от Заявки на Автотехнику не позднее, чем за 5(пять) часов до заявленного времени. «Заказчик» «Исполнитель» 5 8.11. Передать Исполнителю по Акту приема-передачи локальные нормативные документы Заказчика (Приложение № 10 к Договору) для ознакомления и исполнения их требований при оказании услуг по уборке территории Объектов Заказчика от снега с последующим его вывозом с применением автотехники. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1. Cтороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по договору и обязаны возместить другой стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением. 9.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 9.3. В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления документов на оплату выполненных услуг, предусмотренных п. 5.1. Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1 (одной десятой) % от стоимости услуг, указанной в несвоевременно представленном акте сдачиприемки оказанных услуг или счете- фактуре. 9.4. В случае несвоевременного предоставления Автотехники, Исполнитель уплачивает штраф за каждый полный час просрочки в размере 2000 (две тысячи) рублей. 9.5 В случае некачественного оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей, за каждый факт некачественного оказания услуг. 9.6. В случае повреждения Исполнителем линии электропередачи и других производственных конструкций на Объектах Заказчика, транспортных средств на территории Объектов Заказчика, а также наружного покрытия Объектов Заказчика, Исполнитель восстанавливает поврежденные объекты за свой счет и уплачивает Заказчику штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый такой инцидент не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня такого повреждения. 9.7. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации, согласно п. 11.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления. 9.8. В случае предоставления Информации не в полном объеме Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления. 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 10.1 Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для «Заказчик» «Исполнитель» 6 широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. 10.2 Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, приусловии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления. 10.3 Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации. 10.4 Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. 10.5 Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье. 10.6 «Исполнитель» хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом «Заказчиком», либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением работ за исключением: - информации, которая является или становится общедоступной не по вине «Исполнителя»; - информации, в отношении которой «Исполнитель» может показать, что он получил ее от независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед «Заказчиком» или любой ее родственной организацией. 10.7 «Исполнитель» не должен без предварительного письменного согласия «Заказчика» использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего Договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по настоящему Договору. «Заказчик» «Исполнитель» 7 10.8 Обязательства по настоящему Договору распространяются также на Конфиденциальную информацию, полученную «Исполнителем» до заключения настоящего Договора. 10.9 «Заказчик» вправе осуществлять передачу Конфиденциальной информации по письменному запросу «Исполнителя». В каждом случае передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами «Заказчика» и «Исполнителя». 10.10 Передача Конфиденциальной информации между «Заказчиком» и «Исполнителем» осуществляется ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами «Заказчика» и «Исполнителя». 10.11 Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих «Заказчика» и «Исполнителя», запрещена. 10.12 «Исполнитель» обязуется обращаться с Конфиденциальной информацией в соответствии с Грифом конфиденциальности и не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной Конфиденциальной информации любым из существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия «Заказчика», предоставившей такую Конфиденциальную информацию. 10.13 Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением «Заказчика». 10.14 Конфиденциальная информация остается собственностью «Заказчика». «Заказчик» вправе потребовать от «Исполнителя», который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив «Исполнителю» уведомление в письменной форме в течение 15 дней после получения такого уведомления «Исполнитель» должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении. 10.15 В течение 3-х лет с даты окончания работ по настоящему Договору (включая гарантийный период) «Исполнитель» не будет разглашать полученную им от «Заказчика» Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора. 10.16 «Исполнитель», допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные «Заказчиком» и вытекающие в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации. 10.17 «Заказчик» вправе проводить проверки у «Исполнителя» на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной «Исполнителю». При этом «Заказчик» должен предварительно письменно уведомить «Исполнителя» о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочия и причинах необходимости проведения проверки. «Заказчик» «Исполнитель» 8 11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 11.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 11.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 11.3 Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 11.4 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 11.5 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 11.6 Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны «Заказчик» «Исполнитель» 9 прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 11.7 В целях проведения антикоррупционных проверок «Исполнитель» обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу «Заказчика» предоставить информацию о цепочке собственников «Исполнитель», включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация). В случае изменений в цепочке собственников «Исполнитель», включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах «Исполнитель» обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию «Заказчику». Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес «Заказчика» путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения «Заказчиком» почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе. Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 11.8 Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. 11.9 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 11.10 Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 11.11 Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчик обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению №11 к настоящему договору. 11.12 Подрядчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ. «Заказчик» «Исполнитель» 10 11.13 В случае, если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 20.11 настоящего договора, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 11.11. настоящего договора, Поставщик обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных 12. СУБИСПОЛНИТЕЛИ, ЗАЛОГОВЫЕ ПРАВА И ТРЕБОВАНИЯ. 12.1. При заключении настоящего Договора, а также в течение срока действия Договора Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком все субисполнительные организации, привлекаемые для выполнения работ по настоящему Договору, а также организации, являющиеся непосредственными производителями Услуг на объектах Заказчика. 12.2. При заключении настоящего Договора Исполнитель направляет Заказчику на согласование по каждой планируемой к привлечению субисполнительной организации информацию, указанную в Приложении № 7 к настоящему договору. 12.3. В случае привлечения Исполнителем к Услугам в течении срока действия Договора организации, не указанной в Приложении № 7 к настоящему договору, Исполнитель обязан заблаговременно представить кандидатуру этой организации на согласование Заказчику. Представление должно быть направлено официальным путем и включать как минимум следующую информацию: лицензии, информацию об опыте работы предлагаемого субисполнителя по аналогичным Услугам, данные о наличии материально-технических и людских ресурсов, другие информационные материалы, которые по мнению Исполнителя смогут наилучшим образом охарактеризовать предлагаемую кандидатуру. Заказчик вправе запросить дополнительную информацию по представленной кандидатуре, необходимую для выполнения полного анализа и заключения о приемлемости кандидатуры для привлечения к выполнению Услуг. 12.4. Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты представления полной информации о кандидатуре субисполнителя либо согласовать его, либо направить мотивированный отказ. В этом случае Исполнитель может представить на рассмотрение Заказчика альтернативную кандидатуру субисполнителя. 12.5. В случае неисполнения п.12.1. настоящего Договора Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Cто тысяч) рублей. Уплата штрафа не освобождает Исполнителя от обязательств по согласованию кандидатуры субисполнителя в соответствии с положениями настоящего раздела. 12.6 Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора с субисполнителем предоставить Заказчику следующую информацию: - об установлении в договоре требования о привлечении к его исполнению субисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе об общей стоимости заключаемых Исполнителем с указанными субъектами договоров; - о наименовании субисполнителя, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субисполнителя, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цена договора с субисполнителем; «Заказчик» «Исполнитель» 11 12.7. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за Услуги, предоставляемые субисполнителями. Исполнитель должен обеспечить, чтобы все его договоры с субисполнителями содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора. По письменному запросу Заказчика Исполнитель обязан в течение 1 (Одного) календарного дня представить список всех своих субисполнителей, если таковые имеются, вместе с доказательствами производства полной оплаты всем своим работникам и субисполнителям за выполненные работы. 13.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой сила является справка Торгово-промышленной палаты РФ. 13.2. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору ввиду наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не позднее 5-ти (пяти) дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 13.3. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех месяцев подряд, любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме другие Стороны о расторжении Договора. 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 14.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются Арбитражным судом Архангельской области в соответствии с действующим законодательством с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. 14.3 Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 календарных дней с момента получения претензии. 15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 15.1. Настоящий Договор вступает в силу даты подписания его сторонами и действует по « ___ » _______ 201__ года. В части взаимных расчетов и обязательств – до полного их исполнения Сторонами. «Заказчик» «Исполнитель» 12 16. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными и являются его неотъемлемой частью при условии, что они составлены в письменной форме в виде соответствующих соглашений к настоящему Договору и подписаны полномочными представителями Сторон. 16.2. При изменении банковских реквизитов одной из Сторон, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в течение 7 (семи) календарных дней с момента указанного изменения. 16.3. При увольнении ответственных лиц, назначении новых, изменении их должностей и наименований структурных подразделений и т.д., изменения в списки ответственных лиц считаются внесенными с момента получения другой Стороной письменной информации о таких изменениях, без оформления дополнительного соглашения. Соответствующая Сторона должна направить информацию об изменения не позднее 10 десяти) дней с момента изменения сведений об ответственных лицах. 17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 17.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив Исполнителя за 14 рабочих дней до момента отказа от исполнения, оплатив Исполнителю часть договорной цены соразмерно фактически оказанному объему Услуг, в том числе, но, не ограничиваясь, в случаях: - задержки Исполнителем начала оказания Услуг более чем на 5 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика. - систематического (более 2х раз) нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг по Договору; - несоблюдения Исполнителем требований по качеству Услуг, а также, в случае если исправление соответствующих некачественно оказанных Услуг, влечет задержку оказания Услуг более чем на 5 (пять) дней; - аннулирования лицензий Исполнителя на оказание Услуг и (или) отмены разрешений государственных органов, лишающих Исполнителя права на оказание Услуг; - систематического (более 2(двух) раз в течение календарного года) нарушения трудовой дисциплины работниками Исполнителя - в случае однократного повреждения технологического и энергетического оборудования Заказчика; - по независящим от Исполнителя причинам. Приложения: 1. Протокол соглашения о договорной цене; 2. Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах компании; 3. Перечень объектов для оказания услуг (с указанием площади поверхности для уборки и месячным лимитом времени); 4. Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных); 5. Заявка на оказание услуг; 6. Талон оказания услуг; «Заказчик» «Исполнитель» 13 7. Перечень субисполнительных организаций, привлекаемых по настоящему договору; 8. Акт сдачи-приемки оказанных услуг; 9. Техническое задание Заказчика. 10. Акт приема-передачи локальных нормативных документов; 11. Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных; 12. Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, оказывающим услуги на производственных объектах ООО «РН-Архангельскнефтепродукт». 18. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: ООО «РН - Архангельскнефтепродукт» Юридический адрес: Россия, 163530, Архангельская область, Приморский район, поселок Талаги, д. 30, Телефоны: 21-75-11, 24-24-67, Факс – 21-75-27, 24-24-59 ИНН 2921009226, КПП 293150001 р/с 40702810901060000001 в Филиале ОАО «ВБРР» в г. Санкт-Петербурге к/с 30101810800000000764, БИК 044030764 Исполнитель: ____________ Юридический адрес: ________________________, Почтовый адрес: ____________________ ____________________________________, Факс________________ Телефон: ______________ Электронный адрес: __________________ Банковские реквизиты: ИНН ______________ КПП _______________ р/с _________________________________ к/с ______________________________ БИК ____________ОКПО _______________ Настоящий Договор подписан в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу. «ЗАКАЗЧИК» _______________ (подпись) (М.П.) «ИСПОЛНИТЕЛЬ» /__________/ (Ф.И.О.) ______________ /_____________/ (подпись) (М.П.) «Заказчик» (Ф.И.О.) «Исполнитель» 14 Приложение № 1 к договору № ___________ от «___»_______ 201__ года ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ Мы, нижеподписавшиеся, «Заказчик»: ООО «РН-Архангельскнефтепродукт», в лице генерального директора Петрова Андрея Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и «Исполнитель»: ________________, в лице ____________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на услуги по механизированной уборке территории нефтебазы и АЗС/АЗК _______ __________нефтебазы ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» от снега и составляет ____________ (_________________________), в том числе НДС 18 % сумма прописью (_________________________). сумма прописью Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Заказчиком» и «Исполнителем». «ЗАКАЗЧИК» _______________ (подпись) (М.П.) «ИСПОЛНИТЕЛЬ» /__________/ (Ф.И.О.) ______________ /_____________/ (подпись) (М.П.) (Ф.И.О.) «Заказчик» «Исполнитель» 15 Приложение № 2 к договору № _________ от «__»_______201__ года ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К РАБОТАМ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИК – ООО «РН-Архангельскнефтепродукт». (СП) – структурное подразделение ОАО «НК «Роснефть» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций. СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – физическое или юридическое лицо, взявшее на определенных условиях во временное пользование принадлежащие Компании (арендуемые Компанией) средства производства, имущество. АРЕНДАТОР – Компания или лицо, уполномоченное Компанией сдавать имущество Компании в аренду. АРЕНДОДАТЕЛЬ – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. ПОДРЯДЧИКИ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК) - организация, привлекаемая (Исполнителем) для выполнения работ на объектах Заказчика. СУБПОДРЯДЧИК (СУБИСПОЛНИТЕЛЬ) РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Подрядчиком – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор). – производственные площадки Заказчика (в том числе переданные в аренду дочерним обществам), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения. ОБЪЕКТ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому подобному событию. ПРОИСШЕСТВИЕ – это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ «Заказчик» «Исполнитель» 16 устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ– событие,в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на: Легкие. Тяжелые. Смертельные. ЗАБОЛЕВАНИЕ - хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ. АВАРИЯ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, которые могли бы стать причиной: разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах; неконтролируемого взрыва, пожара; неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ; травмы, профессионального заболевания, смерти работника(ов). ИНЦИДЕНТ ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА применяемым на производственном назначению в режиме эксплуатации. – временная утрата техническим устройством, объекте, способности функционировать по – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение. ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. ПОЖАР – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (ДАЛЕЕ - ЧС) «Заказчик» «Исполнитель» 17 или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС – структурное подразделение, обеспечивающее оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству предприятия. ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА 2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ – ОАО «НК «Роснефть», дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» и дочерние общества дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть». КОМПАНИЯ ДО– дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» и дочерние общества дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть». – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС. ПБОТОС БГ – блок гребенок; АГЗУ – автоматизированная групповая замерная установка; ЛЭП – линия электропередач; ПЛА – план ликвидации аварий; ПЛАС – план ликвидации аварийных ситуаций; ИТР – инженерно-технический работник; СИЗ – средства индивидуальной защиты; ТО – технический осмотр; ДТП – дорожно-транспортное происшествие. 3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС Российской Федерации и по требованию Заказчика «Заказчик» «Исполнитель» 18 подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям. вышеназванным По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить принципам Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и другими локальными документами Заказчика (доведенными с данным договором). Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения подрядных работ. Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС (как указано в абзаце 1), и локальные нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок. Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБОТОС, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки. Соблюдение настоящих Требований в области ПБОТОС не освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг. 3.1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 3.1.1. Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами. 3.1.2. В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в области недропользования, ПБОТОС, а также если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки условий состояния условий труда) и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – ф. и. о., должности. 3.1.3. Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, «Заказчик» «Исполнитель» 19 обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных телефонов. 3.1.4. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ПБОТОС со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения настоящего договора. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика. 3.1.5. Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) как государственных требований по ПБОТОС, так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 тыс. руб. 3.1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (линии электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевой арматуры и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Подрядчиком: в случае повреждения (выхода из строя) линий электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевых арматур и других коммуникаций или объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Подрядчика, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные убытки (ущерб) и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере 100 тыс. руб. При этом убытки взыскиваются в полном объеме сверх неустойки. В случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф уплачивает Подрядчик. 3.1.7. Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах Заказчика. 3.1.8. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в «Заказчик» «Исполнитель» 20 соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию. 3.1.9. При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика, Подрядчик обязан производить оплату услуг согласно тарифам, утвержденным Региональной Энергетической Комиссией (РЭК) (если иное не оговорено заключаемым договором). Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии. 3.1.10. Подрядчик на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с: Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116 безопасности опасных производственных объектов»; Трудовым кодексом РФ; Федеральным законом от 10.01.02г. №7 «Об охране окружающей среды»; Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263. «О промышленной 3.1.11. Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефти (нефтепродуктов, пластовых подтоварных вод), утечках газа. 3.1.12. При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика. В случае производства огневых и газоопасных работ вне объекта Заказчика или в месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Подрядчика. Производство работ повышенной опасности Подрядчиком в соответствие с Перечнем работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и «Заказчик» «Исполнитель» 21 др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ. При наличии у Подрядчика более полного Перечня работ повышенной опасности Подрядчик официально уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения работы в Перечне Подрядчика/Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной работы в Перечне Заказчика/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска). 3.1.13. О всех происшествиях в производственной среде Подрядчика, Подрядчик обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере 100 тыс. руб. 3.1.14. В случае происшествия у Подрядчика, Подрядчик в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Подрядчик должен расследовать все происшествия, имевшее место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Подрядчика или Заказчика. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу. Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном Подрядчику на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора. 3.1.15. На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией. 3.1.16. При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (газонефтеводопроявление, повреждение ЛЭП, порыв трубопровода, пожар, авария и т.п.) каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Подрядчика, а также начальника установки, цеха, подразделения и диспетчерскую службу Заказчика. В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не «Заказчик» «Исполнитель» 22 связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны. 3.1.17. Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания. 3.1.18. Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения строительномонтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актомдопуском между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ. 3.1.19. Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в актедопуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску. 3.1.21. Земельные участки Заказчиком передаются Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ по акту закрепления трассы (площадок) комиссией в составе: Заказчик и Подрядчик (представитель генподрядной организации). Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на Подрядчика. 3.1.22. На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика. 3.1.23. В случае отступления от плана (проекта) производства работ Подрядчик обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика. 3.1.24. Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы ПБОТОС подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие. 3.1.25. Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными Требованиями и с локальными нормативными документами, указанными в п 3.2.1.1. данных Требований. 3.1.26. Перед началом производства работ Подрядчик обязан оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места «Заказчик» «Исполнитель» 23 производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества; работа в стесненных условиях на действующих объектах Заказчика; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем). Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для Подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства Заказчик в праве приостановить производство работ Подрядчика. 3.1.27. Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Подрядчик. 3.1.28. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством. 3.1.29. Представителям Подрядчика запрещается: провозить на объекты Заказчика посторонних лиц; самовольно изменять условия, последовательность и объем работ; находиться без надобности на действующих производственных помещениях Заказчика; оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрывопожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности; нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ (указанных в документах допускающих персонал Подрядчика на объекты смотри п. 4.1.2.Требований); освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика; отвлекать работников производственных работ; Заказчика «Заказчик» во время установках, проведения «Исполнитель» 24 в ими пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования; курить вне отведенных для этого местах; самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора; самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора; допускать несанкционированной добычи охотничьих и рыбных ресурсов; при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта; самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора (см. также п. 4.1.2.). 3.1.30. Подрядчик не допускает к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников Субподрядной организации, на прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы. Кроме того, при вахтовом режиме работы в районах Крайнего Севера или приравненным к ним районам Подрядчик (Субподрядчик) должен организовать и провести медицинские осмотры своих работников на территории по месту производства работ непосредственно перед началом вахты. 3.1.31. Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями. 3.1.32. При условии, указанном в п. 3.2.1.7. ознакомить работников с ПЛА (ПЛАС), действия которых определены этими ПЛА (ПЛАС) и обеспечить их участие в учебнотренировочных занятиях Заказчика. 3.1.33. Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика (Субподрядчика), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на объектах Подрядчика, (Субподрядчика). 3.2 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 3.2.1.1 В составе договора ознакомить Подрядчика с: Политикой Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 П-01; Политикой Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № П3-05.1 П-01; «Заказчик» «Исполнитель» 25 Стандартом ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П3-05 С-0009 ЮЛ-073; Положением ООО РН-Архангельскнефтепродукт» «О порядке планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений в ООО «РНАрхагельскнефтепродукт» № П3-05 Р-0050 ЮЛ-073; Инструкциями по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах огневых и по организации безопасного проведения газоопасных работ; Перечнем работ по повышенной опасности и инструкциями по безопасному их ведению; Инструкциями по обеспечению пожарной безопасности на объектах Общества; Положением о порядке организации одновременного ведения работ по бурению, освоению, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке; (данный перечень может дополняться локальными документами ОАО «НК «Роснефть» или Общества в области ПБОТОС). 3.2.1. Заказчик обязан: 3.2.1.2. Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту приёмки геодезической разбивочной основы для строительства. 3.2.1.3. Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов. 3.2.1.4. Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора). 3.2.1.5. Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором). 3.2.1.6. Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения). 3.2.1.7. Согласовать с Подрядчиком, План ликвидации аварий (ПЛА) (План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС)) при условии возложения на его работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части Плана). 3.2.1.8. При условии указанном в п. 3.2.1.7. передать Подрядчику один экземпляр ПЛА (ПЛАС) и при проведении учебно-тренировочных занятий привлекать работников Подрядчика. «Заказчик» «Исполнитель» 26 3.2.2. Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Подрядчиком работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика. 4 ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБОТОС К ПОДРЯДЧИКАМ И АРЕНДАТОРАМ 4.1 ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. ДОПУСК 4.1.1. Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы. Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ. 4.1.2. Заказчик обязуется: Проводить инструктаж с последующей записью в Журнале инструктажа на рабочем месте и Журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.для работников подрядных организаций. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Подрядчик. После проведения инструктажа соответствующее подразделение Заказчика (Служба безопасности) организует в установленном порядке выдачу временного пропуска каждому работнику Подрядчика. В пропуске должны быть указаны наименования подразделений и объектов* (конкретные места производства работ), на которые допускается работник Подрядчика. * - не допускается обобщать места и зоны работы Подрядчика (например, при обслуживании отдельного участка объекта, указывать только наименование объекта в целом). В целях снижения вероятности воздействия на работников Подрядчика вредных и опасных производственных факторов, присутствующих на объектах Заказчика необходимо максимально сужать разрешенную зону пребывания Подрядчика (с учетом возможности исполнения им предмета договора). Проводить внеплановый, целевой инструктаж по безопасному производству работ с работниками Подрядчика при изменении производственного процесса. 4.1.3. Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Подрядчика должны пройти подготовку и аттестацию: по нормативам и правилам в областях промышленной, экологической, энергетической безопасности, в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному «Заказчик» «Исполнитель» 27 надзору», утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 (для Подрядчиков осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объекта;изготовление монтаж, наладку, обслуживание, и ремонт зданий и сооружений, применяемых на опасном производственном объекте; объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, гидротехнические сооружения; транспортирование опасных веществ; экспертизу безопасности; подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в указанных областях; использующих технические устройства подконтрольные Ростехнадзору РФ, эксплуатация которых регламентирована правилами промышленной безопасности). по законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». по нормам пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утверждённые приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645. 4.1.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа). 4.1.5. Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение навыка оказания первой доврачебной помощи. 4.1.6. Подрядчик обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи. 4.1.7. Подрядчик обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний. 4.2 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 4.2.1. Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации №51 18.12.1998г. «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и требованиями норм и правил. 4.2.2. Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ. «Заказчик» «Исполнитель» 28 Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика. 4.3 ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА 4.3.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим: Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства; Аптечкой первой помощи; Огнетушителем; Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта); Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам); 4.3.2. Подрядчик должен обеспечить: Обучение и достаточную квалификацию водителей (пилотов); Проведение регулярных ТО транспортных средств; Использование и применение транспортных средств по их назначению; Соблюдение Заказчиком; Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии). внутриобъектового скоростного режима, установленного Подрядчик обязан: Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного движения, пилотами нормативных документов в области безопасности воздушных перевозок; Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей (пилотов); Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом (вылетом) на трассу (маршрут)/перед началом работ; Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства; Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». «Заказчик» «Исполнитель» 29 4.3.4. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями. 4.3.5. Агрегаты для ремонта скважин с двигателями внутреннего сгорания, работающие на взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель. 4.4 ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4.4.1. Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование. 4.4.2. При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан: выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы; за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых отходов (бурового шлама), если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между Заказчиком и Подрядчиком; внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика; обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Подрядчик обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения. 4.4.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду. 4.4.4. Запрещается: «Заказчик» «Исполнитель» 30 сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, различные отходы; использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими документами: гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом; инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала. использовать в производстве химреагенты, не внесенные в Перечень, составленный в соответствии с установленным порядком по допуску к применению химических продуктов, предназначенных для использования при добыче и транспорте нефти (для Подрядчиков производящих работы и оказывающие услуги для предприятий добычи, транспортировки и подготовки нефти). Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов. 4.4.5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком. 4.4.6. Предприятие, оказывающее услуги по сервисному обслуживанию трубопроводов/локализации и ликвидации последствий порывов трубопроводов при поступлении информации о порыве трубопровода обязуется своевременно приступить к ликвидации порывов, локализации и ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов в результате порывов трубопроводов с последующим вывозом и утилизацией образующихся нефте-, нефтепродуктосодержащих отходов или засолоненного грунта в соответствии с природоохранными требованиями РФ. При несвоевременной и некачественной ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды Подрядчик несет ответственность перед контролирующими органами. 4.4.7. Предприятие, обслуживающее хозяйственно-бытовые очистные сооружения обязуется осуществлять контроль качества и количество сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Копию протокола количественного и качественного анализа ежемесячно представляет в службу ПБОТОС (или службу ООС) Заказчика. 4.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ. «Заказчик» «Исполнитель» 31 4.5.1. Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика, а также в период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном пунктом 4.6.2. настоящего Стандарта, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-х дней. 4.5.2. При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, Заказчик и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы (Приложение 1), а также предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту. При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны, или другими незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника Подрядчика подлежат приложению к протоколу и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью. 4.5.3. В случае выявления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика, в вахтовых поселках, городках и общежитиях работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100,0 тыс. руб. за каждый такой факт. 4.5.4. Заказчик (в т.ч. работники службы безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе во время и в местах межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных ст. 5 настоящих Требований. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах, вахтовом транспорте, местах межсменного отдыха работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих Работников. «ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» _______________ /__________/ (подпись) (М.П.) (Ф.И.О.) ______________ /_____________/ (подпись) (М.П.) (Ф.И.О.) «Заказчик» «Исполнитель» 32 Приложение № 3 к договору № ________________ от «__»_______ 201__ года ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № п/п 1.1. Объект 1 АЗС № … 2 АЗС № … … … АЗС № … Нефтебаза Адрес местонахождения ИТОГО «ЗАКАЗЧИК» _______________ (подпись) (М.П.) «ИСПОЛНИТЕЛЬ» /__________/ (Ф.И.О.) ______________ /_____________/ (подпись) (М.П.) (Ф.И.О.) «Заказчик» «Исполнитель» 33 Приложение № 4 к договору № ___________________ от ___________ Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (по состоянию на "____" _________ 201__ г. ) № Наименование контрагента п/п (ИНН и вид деятельности) 1 1 2 3 2 Договор//Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) Информация о цепочке собственников Подтверждающие контрагента, включая бенефициаров (в документы том числе конечных) (наименование, реквизиты) (ФИО, паспортные данные, ИНН) 3 4 5 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. "___"________20__ г. (подпись лица-уполномоченного представителя организации-контрагента) «Заказчик» «Исполнитель» 34 Приложение № 5 к договору №________________ от «__»________________ ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЗАЯВКА На привлечение (Наименование Исполнителя) для оказания услуг (наименование объекта Общества на котором будет задействован Исполнитель; виды работ, с указанием срока проведения данных работ) в рамках договора (№ и дата договора) заключенного между (Наименование исполнительной организации) и ООО «РН-Архангельскнефтепродукт». Руководитель структурного подразделения, директор нефтебазы подпись Ф.И.О. дата Согласовано: ЗГД по продажам и логистике подпись ___________ Ф.И.О. «_____»________________20___г. Согласовано в качестве формы: «ЗАКАЗЧИК» _______________ (подпись) (М.П.) «ИСПОЛНИТЕЛЬ» /__________/ (Ф.И.О.) ______________ /_____________/ (подпись) (М.П.) (Ф.И.О.) «Заказчик» «Исполнитель» 35 Приложение № 6 к договору №_________________ от «__»________________ ТАЛОН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ Экз. Талон оказания услуги ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЯ Исполнитель: № ненужное зачеркнуть наименование юр лица или предпринимателя Дата заявки: Объект: Вид услуги: Дата оказания услуги: № п/п Время исполнения (час:мин) с________________ по ______________ Наименование выполненной услуги (вид работы, Ед. изм., Общее время наименование транспортного средства, шт выполнения регистрационный номер транспортного средства) услуги, час (с округлением до 0,5 час) Подписи: Ответственный от Заказчика Ф.И.О. ПОДПИСЬ Ф.И.О. ПОДПИСЬ Ф.И.О. ПОДПИСЬ Ответственный от Исполнителя Директор нефтебазы Общества Штамп Заказчика Согласовано в качестве формы: «ЗАКАЗЧИК» _______________ (подпись) (М.П.) «ИСПОЛНИТЕЛЬ» /__________/ (Ф.И.О.) ______________ /_____________/ (подпись) (М.П.) (Ф.И.О.) «Заказчик» «Исполнитель» 36 Приложение № 7 к договору №______________ от «__»________________ ПЕРЕЧЕНЬ СУБИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ Заполняется на стадии подписания договора. № п.п Наименование субисполнительной организации Виды и границы ИНН выполняемых работ Номер и дата свидетельства СРО Приложение квалификационных документов в отношении согласуемого субисполнителя: 1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), предоставленная соответствующим налоговым органом (либо заверенная руководителем субисполнительной организации копия); 2. Копии Свидетельства СРО о допуске к работам, а также лицензий на осуществление определенных видов работ (услуг) субисполнительной организации (при выполнении работ, подлежащих лицензированию), заверенные руководителем субисполнительной организации; 3. Карта партнера (субисполнительной организации), с указанием в ней данных о количестве и квалификации персонала, а также о количестве и наименовании технических средств, которыми располагает и намерена воспользоваться субисполнительная организация при выполнении передаваемого ей объёма работ; 4. Копия бухгалтерской отчетности субисполнительной организации за последний финансовый год и последний отчетный период. В случае, если субисполнительная организация находится на упрощенной системе налогообложения, представляется соответствующая налоговая декларация также за последний налоговый период и последний отчетный период; 5. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджет, датированная не ранее одного месяца на момент представления ее в ООО "РН Архангельскнефтепродукт". «ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» __________________/___________/ (М.П.) (Ф.И.О.) ____________________/_________/ ( М.П.) (Ф.И.О.) «Заказчик» «Исполнитель» 37 Приложение № 8 к договору №_____________ от «__»________________ АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ « » 201___г. г. Архангельск ______________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт) по Договору № ___ от "___" _________ _____ г. (далее Договор) о нижеследующем. 1. Во исполнение п. 2.1 Договора с "__" ________ ____ г. по "__" ________ ____ г. Исполнитель оказал услуги по заявкам Заказчика на уборку территории объектов Заказчика от снега с последующим вывозом (далее – Услуги). 2. Сведения о выполненных Услугах: № п/п Объект Заказчика 1. АЗС № … Виды услуг Общее количество времени выполнения услуги, час Стоимость услуги за 1 Сумма, руб. с НДС (без час, руб. с НДС (без НДС) НДС) Очистка поверхности территории объекта снегоуборочной техникой на пневмоколесном ходу Погрузка снега фронтальным погрузчиком Транспортировка снега до места утилизации автосамосвалом Всего по АЗС № … 2. АЗС № … ИТОГО стоимость оказанных услуг по всем объектам: Согласовано в качестве формы: «ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» _____________ /____________ / М.П. (ФИО) _____________/__________/ М.П. (ФИО) «Заказчик» «Исполнитель» 38 Приложение № 9 к договору №_________________ от «__»________________ Техническое задание Заказчика. Подписи сторон: «ЗАКАЗЧИК» Генеральный директор ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» 1. ______________ / ________________ / М.П. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ___________________________ ___________________________ ____________/____________/ (ФИО) М.П. «Заказчик» (ФИО) «Исполнитель» 39 Приложение № 10 к договору №________________ от «__»________________ АКТ приема-передачи локальных нормативных документов ООО «РН-Архангельскнефтепродукт», относящихся к открытой информации г. Архангельск «____ » _________ 20____г. Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны ООО «РН-Архангельскнефтепродукт», в лице генерального директора Петрова Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны ___________________________, в лице __________________, действующего на основании Устава, составили настоящий Акт в том, что сторона ООО «РНАрхангельскнефтепродукт» передала другой стороне ___________________________ (именуемой далее Получатель) локальные нормативные документы ООО «РНАрхангельскнефтепродукт» в соответствии с заключенным Договором от «___» __________ 20___ г. № ____________. Получатель осведомлен, что данная информация является интеллектуальной собственностью ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» и передается исключительно для служебного использования в рамках исполняемых работ (услуг) по вышеуказанному Договору без права передачи третьим лицам, а также иным работникам Получателя, в чьи служебные обязанности не входит исполнение работ (услуг) по договору. Перечень передаваемых локальных нормативных документов: № П/П ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ЛНД НОМЕР ЛНД, ВЕРСИЯ РЕКВИЗИТЫ УТВЕРЖДАЮЩЕГО РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 1. 2. 3. Данная информация передана на флеш-карте. Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Подписи сторон: «ЗАКАЗЧИК» Генеральный директор ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» 2. ______________ / ________________/ М.П. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ___________________________ ___________________________ ____________/____________/ (ФИО) М.П. «Заказчик» (ФИО) «Исполнитель» 40 Приложение № 11 к договору №____________ от «____»________________ Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных Настоящим, ____________________________________________________________________________, (наименование контрагента) Адрес местонахождения (юридический адрес): ______________________________________________, Фактический адрес: _____________________________________________________________________, Свидетельство о регистрации: _____________________________________________________________ (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» Договора № ______ от «____»____________ 201__ г. всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «___»________ 201__ г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» адрес местонахождения: Россия, 163530, Архангельская область, Приморский район, поселок Талаги, д. 30, в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ОАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ОАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ОАО «НК «Роснефть», своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ. Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ООО «РНАрхангельскнефтепродукт» обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных). Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством. Условием прекращения обработки персональных данных является получение ООО «РНАрхангельскнефтепродукт» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных. Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме). «___»____________ 201__ г. _______________ (_________________________________) М.П. (подпись) Должность, ФИО «Заказчик» «Исполнитель» 41 Приложение № 12 к договору №____________ от «____»________________ Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, оказывающим услуги на производственных объектах ООО «РН-Архангельскнефтепродукт». 1.Предварительный медицинский осмотр До начала оказания услуг «Исполнитель» обязан организовать и оплатить за счет собственных средств проведение предварительного медицинского осмотра работников на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к оказываемым услугам, согласно Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 2.Периодический медицинский осмотр «Исполнитель» должен организовать и оплатить за счет собственных средств проведение периодического медицинского осмотра работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 3.Медицинское обслуживание работников «Исполнитель» обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 212, 223) и Федерального Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (статьи 24,98). Экстренная первичная медико-санитарная медицинская помощь работникам Исполнителя (в случаях травм, острых заболеваний) оказывается персоналом здравпунктов Обществ или здравпунктами Подрядчика в соответствии с Планом экстренного медицинского реагирования на участке проведения работ. 4.Предрейсовый медицинский осмотр «Исполнитель» обязан организовать проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей, на период оказания услуг на производственных объектах ООО «РНАрхангельскнефтепродукт» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Стандартом ОАО «НК «Роснефть» «Система управления безопасностью дорожного движения». 5.Страхование «Заказчик» «Исполнитель» 42 Каждый сотрудник «Исполнителя» на весь срок оказания услуг на объектах ООО «РНАрхангельскнефтепродукт». должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС). 6.Оказание первой помощи «Исполнитель» обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию первой помощи в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 225. Обучение в области охраны труда), а также организовать медицинское обеспечение работников и укомплектовать производственные объекты аптечками, в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников) и Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам». 7.Проверка «Исполнителя» «Заказчик» имеет право проводить проверки медицинского обеспечения персоналом «Исполнителя» и наличие подтверждающих документов о прохождении им обязательных медицинских осмотров, а также участвовать в проведении расследований несчастных случаев, связанных с нарушениями в состоянии здоровья персонала «Исполнитель». «Заказчик» имеет право периодически запрашивать информацию о состоянии медицинской профессиональной пригодности работников Подрядчика с целью контроля соблюдения требований законодательства. 8. Ответственность «Исполнителя» за несоблюдение требований Допуск к работе сотрудника, не прошедшего предварительный и/или периодический медицинский осмотр, равно как и сотрудника получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ является нарушением действующего законодательства и влечёт ответственность «Исполнителя» в размере не менее 100 тыс. руб. за каждый выявленный случай. «ЗАКАЗЧИК» Генеральный директор ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» 1. ______________ / ________________/ М.П. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ___________________________ ___________________________ ____________/____________/ (ФИО) М.П. «Заказчик» (ФИО) «Исполнитель» 43
