ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА Уважаемые господа!

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
Уважаемые господа!
Заказчик: Областное государственное унитарное предприятие «Областной аптечный склад».
Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 54;
Адрес электронной почты: jur@toas.tomica.ru_
Телефон 382-2/ 51-41-48*
1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
Поставка наркотических средств и психотропных веществ № 41/16/С/МЭЗ-01/16
Количество и характеристика товара устанавливается в соответствие с приложением № 1 к
Документации.
2. Место поставки:
634050, г. Томск, пр. Ленина, 54.
3. Срок и условия поставки:
Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Заказчика. Поставка каждой партии
должна осуществляться в течение 30 дней с момента подачи заявки Заказчиком.
4. Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах, в том числе расходах на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежах:
Цена договора включает в себя стоимость самого Товара, а также все расходы Поставщика, связанные с
исполнением Договора, включая расходы на доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы, уплату
налогов, сборов и других обязательных платежей.
5. Максимальная цена договора:
2 375 137 (Два миллиона триста семьдесят пять тысяч сто тридцать семь) рублей 05 копеек, в том числе
НДС – 10% - 215 921 (Двести пятнадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль 55 копеек.
6. Место подачи заявок:
Не установлено.
7. Срок подачи заявок:
Не установлено.
8. Дата и место рассмотрения заявок:
Не установлено.
9. Срок и условия оплаты: оплата осуществляется в течение 60 дней по факту поставки каждой партии
товара при наличии товарных накладных, счет-фактуры и счетов на оплату.
Контактное лицо по приему заявок:
Цик Марина Петровна Тел. (3822) 51-41-48 .
10. Форма заявки:
Не установлено.
Запрос на разъяснение положений документации: не установлен.
11. Критерии и порядок рассмотрения и оценки заявок.
Не установлено.
Директор
___________Н.В. Майер
Приложение №1
к Документации
СОСТАВ ЗАКУПКИ
№
Наименование
6
Морфин р-р д/ин. 10 мг/мл амп. 1 мл /с
нож.амп./ уп. контурн. яч.5 пач. картон.2
Московский эндокринный завод Россия
МСТ Континус табл. п.о. пролонг. 100 мг уп.
контурн.
яч.10
пач.
картон.2
Бард
Фармасьютикалз
Великобритания,
Уп.
ФГУП "Московский эндокринный завод"
Россия
МСТ Континус табл. п.о. пролонг. 60 мг уп.
контурн.
яч.10
пач.
картон.2
Бард
Фармасьютикалз
Великобритания,
Уп.
ФГПУ "Московский эндокринный завод"
Россия
Натрия оксибат р-р для в/в и в/м введ. 200
мг/мл амп. 5 мл /с нож.амп./ уп. контурн. яч.5
пач. картон.1 Московский эндокринный
завод Россия
Сибазон р-р для в/в и в/м введ. 0,5 % амп. 2
мл /с нож.амп./ уп. контурн. яч.5 пач.
картон.1 Московский эндокринный завод
Россия
Фендивия 25 мкг/ч №5 (ТТС*Фентанил)
7
Фендивия 50 мкг/ч №5 (ТТС*Фентанил)
8
Дюрогезик® Матрикс 75 мкг/ч №5
(ТТС*Фентанил)
Фендивия 100 мкг/ч №5 (ТТС*Фентанил)
1
2
3
4
5
9
Итого:
Ед.
изм.
Колво
Цена
без
НДС
Цена с
НДС
Сумма с
НДС
упак.
1000
192,80
212,08
212080,00
упак.
100
3 603,74
3 964,11
396 411,40
упак.
130
2 355,96
2 591,56
336902,28
упак.
500
93,90
103,29
51645,00
упак.
1 000
41,50
45,65
45650,00
упак.
150
2235,63
2 459,19
368878,95
упак.
130
3242,14
3566,35
463626,02
упак.
100
4 079,86
4 487,85
448784,60
упак.
10
4650,80
5115,88
51158,80
2375137,05
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____________
«_____» _________ 2016 г.
_____________________
_______________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и Областное
государственное унитарное предприятие «Областной аптечный склад», г. Томск (лицензия № ФС-99-04-000079-13 от 05
марта 2013 года на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих растений, срок действия бессрочно), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице директора Майер Натальи Вадимовны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется поставлять Покупателю лекарственные средства (далее по тексту «Товар»), а
Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар на условиях настоящего договора.
1.2.
Наименование, развернутый ассортимент, количество, цена за единицу Товара, общая стоимость, сроки
и условия поставки, условия оплаты конкретной партии Товара указываются в Спецификации (Приложение 1 к
настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью).
1.3.
Поставщик обязуется поставлять Товар в комплекте с документацией (товарно-транспортные
накладные, счета-фактуры, сертификаты и т.д.), перечень которой определяется действующим законодательством.
1.4.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, под арестом не состоит
и не обременен обязательствами перед третьими лицами.
2.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1.
Для оформления поставки отдельной партии Товара Покупатель направляет Поставщику заявку
(письмо с уведомлением, факс, телекс, электронная почта, телефонограмма и т.п.).
Поставщик оформляет по полученной заявке Спецификацию, и передает ее по факсу Покупателю. В
Спецификации закрепляются все существенные условия поставки данной партии Товара, в том числе: наименование,
количество, цена Товара на дату поставки, сроки поставки, базис поставки, условия перевозки и т.д. Поставка Товара
производится только при наличии подписанной с обеих Сторон Спецификации. Покупатель обязуется возвращать
Поставщику подписанные с двух сторон оригиналы Спецификаций, ранее направленных Поставщиком Покупателю, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Спецификаций.
2.2.
Условия поставки и условия перевозки каждой конкретной партии Товара указываются в
Спецификации.
2.3.
Доставка осуществляется Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания
настоящего договора. Доставка осуществляется силами привлеченной Поставщиком организации, имеющей лицензию
на перевозку наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров.
Адрес доставки: г. Томск, пр-кт Ленина, д.54.
Датой поставки считается дата передачи Товара перевозчику (специализированной организации), что
подтверждается в соответствующей накладной.
2.4.
При передаче Товара Покупателю, последний обязан указать в накладной должность, фамилию и
инициалы лица, получившего Товар от его имени и расписавшегося в накладной, поставить дату, поставить печать или
приложить к накладной оформленную в установленном порядке доверенность на право получения данной партии
Товара данным лицом с заверенным образцом его подписи.
2.5.
Право собственности и риск случайной гибели (утраты) или повреждения Товара переходит от
Поставщика к Покупателю:
в момент передачи Товара Перевозчику.
2.6.
Покупатель в течение 10-х рабочих дней с даты получения Товара от организации связи обязан вернуть
Поставщику один экземпляр полученной вместе с Товаром накладной с проставленной на ней датой получения Товара,
заверенной подписью ответственного лица (с указанием должности, фамилии и инициалов), c печатью или
доверенностью.
3.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Цена на Товар устанавливается в рублях, включая стоимость упаковки, маркировки, доставки и тары и
составляет _________________________ (_______________________________________________________) рублей
_____ копеек, в т.ч. НДС 10% – ______________ (____________________________________________________) рублей
______ копеек. В цену товара входит цена доставки товара до склада Покупателя.
3.2.
Поставщик выставляет счет на поставляемый Товар в рамках оформленной Спецификации, а
Покупатель обязуется своевременно оплатить в порядке и в сроки, установленные в этой Спецификации. Поставщик
вправе предоставить Покупателю отсрочку платежа на лекарственные средства не более _______________________
календарных дней с даты поставки Товара, если иное не будет оговорено в Спецификации к настоящему договору.
Период отсрочки платежа подтверждается Сторонами в согласованной и подписанной ими Спецификации.
3.3.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.4.
С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты, Товар не признается находящимся в залоге у
Поставщика.
4.
КАЧЕСТВО ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1.
Качество товара, его упаковка и маркировка должны соответствовать стандартам, техническим
условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации и подтверждаться документами
установленного образца.
4.2.
Остаточный срок годности каждой серии поставляемого Товара для готовых лекарственных средств
должен быть не менее 70% от срока годности, указанного на упаковке изготовителя. Поставка Товара с остаточным
сроком годности менее 70% согласовывается Сторонами дополнительно в письменной форме за подписями
уполномоченных представителей обеих сторон.
4.3.
Упаковка и грузовая тара должны обеспечивать сохранность Товара при надлежащей транспортировке
и хранении.
СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
5.
5.1.
Приёмка Товара по количеству мест и качеству упаковки осуществляется Покупателем в момент её
получения. Факт произведённой приёмки по количеству мест и качеству упаковки подтверждается фактом подписания
ТТН, либо ТН. Приемка Товара, находящегося внутри каждого места, по количеству и качеству производится в течение
10 дней с момента поступления Товара в адрес Покупателя.
5.2.
Стороны договорились, что приемка Товара по количеству и качеству производится в сроки и порядке,
определенном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6) и
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7). Вышеуказанные
Инструкции подлежат применению в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и
настоящему Договору.
5.3.
В случае обнаружения недовложений или повреждения Товара по вине Поставщика Покупатель
должен не позднее двух рабочих дней с момента обнаружения соответствующих отклонений отправить телеграмму в
адрес Поставщика и не позднее 30-ти календарных дней с даты получения Товара направить Поставщику претензию с
приложением следующих документов:
акт приёмки (оригинал),
товарная накладная (копия),
счет-фактура (копия),
упаковочные листы (копии).
5.4.
По окончании приемки Товара, при наличии расхождений по количеству или качеству, Покупатель
составляет акт, в соответствии с формой № ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г.
№ 132.
5.5.
За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает причинённые другой стороне
убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.6.
По скрытому браку (качеству), выявленному Покупателем в процессе реализации Товара, претензии
могут быть предъявлены Покупателем в течение всего срока годности Товара, но не позднее 60 (шестидесяти) дней с
даты обнаружения скрытого брака, при условии надлежащего хранения Товара.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере
0,08% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки в пределах периода существования у
Поставщика обязанности поставить такой Товар.
6.3. В случае просрочки оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты
неустойки в размере 0,08% от сумм, просроченных оплатой за каждый день просрочки.
6.4. Пеня исчисляются с первого дня просрочки исполнения обязательств по договору. Пеня выплачиваются на
основании письменного требования Стороны по договору. В случае непризнания Стороной требования (претензии) в
добровольном порядке и взыскания контрагентом штрафных санкций в судебном порядке, пеня выплачивается с
момента вступления в силу судебного решения.
7.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между ними с использованием досудебного (претензионного) порядка
разрешения споров. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты получения
претензии и иных необходимых документов, в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.
7.2.
В случае невозможности разрешения разногласий без применения судебной процедуры они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде.
8.
ФОРС-МАЖОР
8.1.
При возникновении обстоятельств, которые делают невозможным полное или частичное исполнение
договора одной из Сторон, такие как: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие
возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств соразмерно
продлеваются на время действия этих обстоятельств.
8.2.
Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна
незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по
договору.
8.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления
другой Стороне.
9.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Договор вступает в действие с даты подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по договору.
9.2.
Стороны не освобождаются от обязательств, вытекающих из операций, совершённых до и после
истечения срока действия договора, в том числе по урегулированию расчётов за поставленный товар и рекламациям.
10.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Стороны обязуются не раскрывать третьей стороне и хранить как собственную коммерческую тайну
всю информацию, касающуюся взаимоотношений Поставщика и Покупателя, осуществляемых в рамках настоящего
Договора.
10.2.
При обнаружении недостатков Товара (п. 5.3 настоящего Договора) письменный вызов представителя
Поставщика обязателен.
11.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.
При изменении реквизитов, наличии других расчётных счетов, юридических и почтовых адресов, а так
же в случае предстоящей реорганизации (ликвидации), Стороны обязуются письменно уведомить об этом друг друга в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента вступления таких изменений в юридическую силу, в противном случае все
негативные последствия несёт сторона, своевременно не уведомившая об этом другую сторону. При этом подписание
дополнительного соглашения к договору об изменении реквизитов, расчетных счетов, юридических и почтовых адресов
не требуется.
11.2.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
11.3.
Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон. Сторона,
решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о расторжении другой Стороне
не позднее 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
11.4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.5.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без
письменного согласия другой стороны.
11.6.
В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
11.7.
После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора,
теряют юридическую силу.
11.8.
Стороны настоящего договора допускают применение документов полученных по факсимильной
связи. Документы, полученные с использованием данного вида связи, принимаются Сторонами к исполнению и
являются юридически действительными. Стороны обязаны направить оригиналы документов в течение 10 рабочих
дней с даты их подписания, если более короткий срок не будет заявлен одной из Сторон.
11.9.
Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
Покупатель
Областное
государственное
унитарное
предприятие «Областной аптечный склад»
Юридический и фактический адрес:
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 54
ОГРН 1027000856717
ИНН 7000000998 КПП 701701001
Р/с 40602810132080000003
филиал ПАО «Уралсиб» в г. Новосибирск
К/с 30101810400000000725
БИК 045004725
Подписи сторон
Поставщик
Покупатель
___________________ / ____________________
______________ Н.В. Майер
м.п.
м.п.