Договор на доставку образцов вооружений - fond-sy.ru

ДОГОВОР № __________
на доставку образцов вооружений
для военного комиссариата ЯНАО
г. Салехард
__ ________ 2012 г.
Некоммерческая организация «Ямало-Ненецкий региональный фонд поддержки
международных и межрегиональных связей «Сотрудничество Ямала» в лице директора
Шаронова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, ___________________________________________________, в
лице _________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем
«Перевозчик», с другой стороны, и Военный комиссариат Ямало-Ненецкого
автономного округа, в лице военного комиссара Чачкова Василия Николаевича,
действующего на основании Положения о военных комиссариатах, утвержденного Указом
Президента РФ от 01.09.2007 г. № 1132, именуемый в дальнейшем «Получатель», с третьей
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Перевозчик обязуется выполнить доставку образцов вооружений для военного
комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с техническим заданием
(Приложение № 1), Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы, а Получатель
принять образцы вооружений для дальнейшего использования, на условиях, определенных
настоящим договором.
2. Стоимость работ по договору
2.1. Стоимость доставки образцов вооружений, выполняемых Перевозчиком по
настоящему договору составляет ________ рублей без учета (с учетом) НДС.
2.2. Стоимость доставки образцов вооружений включает в себя выполнение всего
комплекса работ, в том числе погрузку, перевозку автомобильным транспортом, все налоги,
пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы и выплаты, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ или отдельных ее частей определяется следующим
образом: начало работ - с момента заключения настоящего договора, окончание работ –
_________ 2012 года.
3.2. Срок окончания работ является исходным для определения и применения
имущественных санкций в случаях их нарушения Перевозчиком.
4. Права и обязанности Перевозчика
4.1. Для осуществления настоящего договора Перевозчик принимает на себя
следующие обязательства:
4.1.1. Осуществить погрузку грузов на автотранспорт в г. Тюмени.
4.1.2. Осуществить доставку 4 образцов вооружений в г. Ноябрьск и 2 образцов
вооружений в г. Салехард.
4.1.3. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) в
разумный срок, но не позднее 15 апреля 2012 года.
1
4.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по
настоящему договору привлеченными Субподрядчиками и за координацию их деятельности.
4.1.5. Обеспечить охрану образцов вооружений до завершения перевозки грузов до
места назначения.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Для осуществления настоящего договора Заказчик принимает на себя следующие
обязательства:
5.1.1. Производить оплату выполненных Перевозчиком работ в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
5.2. При осуществлении контроля за выполнением работ и доставкой грузов Заказчик
не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Перевозчика.
5.3. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего договора.
6. Права и обязанности Получателя
6.1. Для осуществления настоящего договора Получатель принимает на себя
следующие обязательства:
6.1.1. Обеспечить выгрузку образцов вооружений в городах Ноябрьске и Салехарде в
момент их прибытия.
6.1.2. Подписать акты приема-передачи образцов вооружений при их доставке в
вышеуказанные пункты назначения.
7. Порядок и условия оплаты работ
7.1. Оплата работ по настоящему договору осуществляется следующим образом:
7.1.1. Заказчик перечисляет аванс в размере 70% в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента заключения настоящего договора, на основании представленного Перевозчиком
счета. Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
подписания актов приема-передачи образцов вооружений.
7.1.2. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются
исполненными надлежащим образом в момент списания денежных средств со счета
Заказчика.
8. Осуществление выполнения работ Перевозчиком
8.1. Для выполнения работ Перевозчик использует квалифицированных и опытных
специалистов и рабочих.
8.2. Перевозчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, от всякого рода расходов,
связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе
выполнения работ Перевозчиком по договору.
8.3. В случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Перевозчику, в
том числе вызванных доставкой грузов, или другой деятельностью Перевозчика на
территории Российской Федерации и вне ее, независимо от их причин, Заказчик не несет по
ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.
8.4. Перевозчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований,
судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с
выполнением настоящего договора вследствие невыполнения или ненадлежащего
выполнения Перевозчиком своих обязательств, а в случае возникновения таковых, примет на
себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика.
2
9. Ответственность сторон за нарушение договора
9.1. Перевозчик несет ответственность перед Заказчиком за выполнение работ в
соответствие с условиями договора.
9.2. Нарушение условий настоящего договора влечет для стороны, допустившей
нарушение, применение общих правил об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3. За превышение указанного в п.3.1 настоящего договора срока завершения работ,
Перевозчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от указанной в п.2.1 настоящего
договора общей стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти
процентов) от общей стоимости работ.
9.4. Взыскание неустойки не освобождает Перевозчика от надлежащего исполнения его
обязательств по договору.
10. Распределение рисков между сторонами
10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения образцов вооружений в
процессе доставки грузов несет Перевозчик.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. В настоящем договоре к обстоятельствам непреодолимой силы относятся:
природные катастрофы, забастовки, войны, террористические акты, гражданские волнения,
реквизиции, любые действия вооруженных сил, изменение законодательства РФ, издание
органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих
невозможным исполнение договора полностью или частично.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана известить в письменном
виде другую сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств
немедленно, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления.
11.3. Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на период
обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны при условии их
подписания с трех сторон лицами, имеющими надлежащие полномочия. Стороны
гарантируют, что лица, подписывающие настоящий договор обладают надлежащими
полномочиями для его подписания.
12.3. Стороны обязуются уведомлять в письменном виде друг друга в 10-ти дневный срок
об изменении своих реквизитов.
12.4. Все споры или разногласия между сторонами решаются путем ведения переговоров.
В случае невозможности урегулирования споров, стороны могут обратиться в Арбитражный
суд Ямало-Ненецкого автономного округа.
12.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
окончания исполнения сторонами всех обязательств по договору.
12.6. К настоящему договору прилагается и является неотъемлемой частью:
3
- техническое задание на доставку образцов вооружений для военного комиссариата
ЯНАО (Приложение № 1).
Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
Некоммерческая организация «Ямало-Ненецкий региональный фонд
поддержки международных и межрегиональных связей
«Сотрудничество Ямала»
Адрес: 629008, Тюменская обл., ЯНАО, г.Салехард, ул. Республики,83
ИНН/КПП 8901997762/890101001
ОГРН 1118900000581 БИК 047102651
р/с 40703808674500000751 в Западно-Сибирском банке
ОАО «Сбербанк России» г.Тюмень к/с 30101810800000000651
Перевозчик:
Получатель:
Заказчик:
Перевозчик:
____________ С.Ю. Шаронов
___________________
м.п.
м.п.
Получатель:
________________ В.Н. Чачков
м.п.
4
.