к документации о проведении запроса цен в электронной форме
реклама
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. на право заключения договора на поставку КНС Уважаемые Господа! Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ООО «СМЭУ «Заневка) (далее - Заказчик) приглашает принять участие в проведении запроса цен в электронной форме на право заключения договора. В этих целях Заказчик проводит настоящую процедуру размещения заказа для определения участника размещения заказа, предложившего наиболее низкую цену. № Наименование Наименование заказчика, его Общество с ограниченной почтовый адрес, адрес электронной ответственностью «Строительнопочты заказчика (при его монтажное эксплуатационное 1 наличии): управление «Заневка» Тел. (812) 457-00-51 адрес электронной почты: opekhtin@smeu-zanevka.spb.ru 188689, Ленинградская область, Почтовый адрес: Всеволожский район, 2 д. Янино-1, Кольцевая ул. 1 «А» opekhtin@smeu-zanevka.spb.ru 3 Адрес электронной почты: Согласно проекту договора и приложений к Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, нему (Приложение № 2 к настоящей выполняемых работ, оказываемых документации о проведении запроса цен в электронной форме) услуг. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным 4 характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: ЛО, Всеволожский р-н, д. Янино-1 Место доставки поставляемых 5 товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: Согласно проекту договора и приложений к Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: нему (Приложение № 2 к настоящей 6 документации о проведении запроса цен в электронной форме) Цена включает в себя общую стоимость 7 Сведения о включенных 1 поставляемого Товара, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи 11 952 000,00 руб. включая НДС 18%. (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: Начальная (максимальная) цена договора, определяемая Заказчиком: Для участников, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и НДС не платят, начальная (максимальная) цена устанавливается исходя из указанной за вычетом НДС. 8 597 600,00руб. (5% от начальной (максимальной) цены договора) Размер обеспечения заявки Обеспечение предоставляется на электронную торговую площадку www.etp223.ru, блокируется оператором ЭТП, и возвращается согласно регламенту электронной торговой площадки www.etp223.ru 9 10 11 12 Место подачи ценовых заявок в электронной форме: Электронная торговая площадка Дата и время начала срока подачи ценовых заявок в электронной форме: Срок окончания приема ценовых заявок в электронной форме: «04» ноября 2015 г. 08:30 (время московское) Место, день и время рассмотрения заявок на участие в запросе цен в электронной форме Рассмотрения заявок на участие в запросе цен в электронной форме состоится по адресу: 188689, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, Заневская ул. 1 в 09 часов 00 минут по московскому времени «09» ноября 2015 года Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно проекту договора и приложений к нему (Приложение № 2 к настоящей документации о проведении запроса цен в www.etp223.ru «08» ноября 2015 г. 17:30 (время московское) 13 14 2 электронной форме) Договор между Заказчиком и победителем запроса цен в электронной форме может быть заключен в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте и на сайте электронной торговой площадке протокола рассмотрения и оценки заявок участников запроса цен в электронной форме. Победителю на подписание договора отводится 6 рабочих дней, а Заказчику 4 рабочих дня 1) соответствие участников осуществления закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (если применимо к предмету закупки); 2) непроведение ликвидации участника осуществления закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника осуществления закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника осуществления закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки; 4) отсутствие у участника запроса цен задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника осуществления закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период Срок подписания договора в проведении запроса цен в электронной форме 15 Общеобязательные требования, устанавливаемые Заказчиком к участникам процедуры закупки 16 3 Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Копии документов организации (устав, свидетельство о государственной регистрации, решение о назначении руководителя, приказ о вступлении в должность руководителя). Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Исполнителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Исполнителя без доверенности (далее по тексту руководитель). В случае, если от имени Исполнителя действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Исполнителя, заверенную печатью и подписанную руководителем Исполнителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Исполнителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо справка о том, что сделка не является крупной. Заявление Исполнителя о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки об участии в процедуре запроса цен. Дополнительные требования, устанавливаемые Заказчиком к участникам процедуры закупки 17 4 По запросу Заказчика Участник обязан предоставить иные подтверждающие документы к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика в течение 1 рабочего дня после направления запроса Заказчиком. Закупочная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в запросе цен, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника запроса цен, полученный им в результате проведения оценки заявки на участие в запросе цен. 18 Документация доступна для ознакомления в течение всего срока подачи ценовых заявок на Официальном сайте без взимания платы Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений извещения (документации) о проведении запроса цен не позднее, чем за день до дня окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки. В течение одного дня со дня получения вышеуказанного запроса разъяснение должно быть размещено организатором закупок на официальном сайте с содержанием запроса на разъяснение положений документации, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть Приложение №1 к настоящей документации о проведении запроса цен в электронной Порядок предоставления документации о закупке Порядок предоставления разъяснений 19 20 Форма ценовой заявки: 5 форме 20.1. Ценовая заявка составляется в форме электронного документа. Ценовая заявка должна соответствовать Форме ценовой заявки (Приложение №1 к документации о проведении запроса цен). 20.2. Ценовая заявка должна содержать подробные сведения о наименовании, марке, товарном знаке и характеристиках поставляемых товаров, описании выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с частью 4 настоящей документации. 20.3. Ценовая заявка, должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 17 настоящей документации. 20.4. Ценовая заявка подается участником размещения заказа оператору электронной торговой площадки. 20.5. Ценовая заявка, составляется в форме электронного документа в формате *.doc, должна быть заверена электронной цифровой подписью участника процедуры закупки. В случае если от имени участника процедуры закупки действует лицо, уполномоченное руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в запросе цен в электронной форме должна содержать документ (приказ, доверенность или иной документ), подтверждающий полномочия такого лица, заверенный печатью участника процедуры закупки и подписанный руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанный документ подписан лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в запросе цен в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Все приложения, лицензии, сертификаты, доверенности и иные документы, прилагаемые к составу котировочной заявки, вставляются в файл заявки в виде отсканированных копий. 20.6. Ценовая заявка на участие в запросе цен в электронной форме, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. 20.7. Ценовая заявка, поданная на электронную торговую площадку, считается поданной вовремя, если была получена оператором ЭТП по указанному адресу в сети интернет, до момента окончания приема ценовых заявок, указанного в настоящей документации о проведении запроса цен в электронной форме. 20.8. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну ценовую заявку. 20.9. Комиссия вправе отклонять ценовые заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении запроса цен в электронной форме, или предложенная в ценовых заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в документации о проведении запроса цен в электронной форме. 20.10. Сведения, которые содержатся в заявках и сопутствующих документах, не должны допускать двусмысленных толкований. 20.11. Все пункты, указанные Заказчиком в форме ценовой заявки должны быть заполнены. 20.12. Заказчик заключает договор с Победителем в запросе цен в электронной форме, на условиях, содержащихся в документации о проведении запроса цен в 6 электронной форме. Проект Договора включен в настоящую документацию о запросе цен в электронной форме. Приложения: 1. Форма ценовой заявки. 2. Проект договора. 3. Обоснование начальной (максимальной) цены. 7 Приложение №1 к документации о проведении запроса цен в электронной форме (форма котировочной заявки) ЦЕНОВАЯ ЗАЯВКА на запрос цен в электронной форме от «____»___________20___ г. №______________ (дата и номер присваивается официальным сайтом) «______»_____________ 20___г. Исх. № ________ Председателю Закупочной комиссии ДАННЫЕ УЧАСТНИКА Наименование/Ф.И.О. (полностью) Ф.И.О. руководителя (полностью)/ должность Руководитель действует на основании (наименование документа) Место нахождения/ Место жительства Контактное лицо, уполномоченное для контактов по запросу цен в электронной форме Адрес электронной почты Телефон Факс ОКПО ОКВЭД ОКТМО ОКОПФ ОКАТО ИНН КПП ОГРН Банковские реквизиты Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить поставку ____________ в полном соответствии с условиями проекта Договора, указанных в Вашем в запросе цен в электронной форме от «____»____________20___г. (указаны на официальном сайте). 8 № п/п 1 1. Сведения о товаре (работах, услугах): Наименование Характеристики 2 Ед. изм. Колво 4 5 3 Цена с НДС, руб. 6 Сумма с НДС, руб. 7 Всего к оплате: В том числе НДС – 18 %: Общая стоимость товара (работ, услуг): ______________ руб., в том числе НДС 18% ___________ руб. 2. В Цену включается общая стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую Покупателем за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи. 3.______________________________________________________________________: (наименование участника размещения заказа - юридического лица или Ф.И.О. участника размещения заказа - физического лица) 3.1. Обязуется подписать Договор в течение срока, установленного в запросе цен в электронной форме, в случае признания нас победителем в проведении запроса цен в электронной форме. 3.2. Подтверждает свое отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 4. Настоящая ценовая заявка составлена на __ листах, имеет __ Приложения. 5. Перечень приложений: Руководитель организации (должность) ___________________ И.О. Фамилия Подписывается ЭЦП 9 Приложение №2 к документации о проведении запроса цен в электронной форме (проект договора) ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________________________ Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1 «___» __________ 2015 года Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ООО «СМЭУ «Заневка»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Красновидова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________(сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор на ________________________ о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик на основании Заявки Покупателя обязуется поставлять и передавать в течение срока действия Договора в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и своевременно оплачивать продукцию, в дальнейшем именуемую «Продукция». 1.2. В рамках исполнения настоящего Договора Поставщик обязуется поставить Покупателю на основании Заявки по форме, согласованной Сторонами (Приложение №3 к Договору), Продукцию по наименованию, в объёме, количестве, ассортименте, по качеству, требованию к его безопасности, требованию к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), требованию к размерам упаковки, требованию к отгрузке и иным показателям, указанным и установленным Покупателем к поставляемой Продукции в соответствии с Техническим заданием Покупателя (Приложение № 1 к Договору). 1.3. Продукция принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц. 1.4. Настоящий Договор заключен по результатам проведения запроса цен в электронной форме (Извещение на официальном сайте http://zakupki.gov.ru № ___________________ от ____________________ 2015года) на основании протокола заседания Закупочной комиссии №_______ от «___» __________________ 2015 года . 2. ОБЪЕМ (КОЛИЧЕСТВО), НОМЕНКЛАТУРА (АССОРТИМЕНТ) 2.1. Общее количество, стоимость и развернутая номенклатура отдельных партий Продукции устанавливается в Заявке Покупателя. 3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 3.1. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Заявки от Покупателя, если Заявкой не предусмотрено иное. 3.2. Грузополучателем по Договору является ООО «СМЭУ «Заневка», если иное не указано в Заявке. 3.3. Поставка осуществляется в рабочие часы Покупателя, и не позднее, чем за 2 часа до окончания рабочего времени, кроме выходных и праздничных дней. 3.4. Поставка Продукции Покупателю осуществляется Поставщиком по адресу: 10 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, территория котельной №40, если иное не указано в Заявке. 3.5. Место поставки Продукции может быть изменено Покупателем в одностороннем порядке, при условии уведомления Поставщика не позднее 2(двух) календарных дней до даты поставки Продукции. 3.6. В случае невыборки Продукции Покупателем в объеме, установленном настоящим договором, по истечении срока действия договора обязательства Покупателя по приему и оплате невыбранной Продукции прекращаются. 3.7. Поставщик не вправе предъявлять претензии Покупателю в случае невыборки Продукции. 3.8. Поставляемая Продукция должна быть затарена и (или) упакована обычным для такой продукции способом, обеспечивающим ее сохранность при обычных условиях хранения. 3.9. Поставщик поставляет Продукцию Покупателю в соответствии с Техническим заданием Покупателя (Приложение №1 к Договору). 3.10. В день поставки Продукции Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы: а) оригиналы счета, товарных накладных и счетов-фактур; б) сертификаты, обязательные для данного вида Продукции и иные документы, подтверждающие качество Продукции, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. в) документы, подтверждающие страну происхождения Продукции и другую имеющуюся документацию на Продукцию. В случае если Продукция, поставляемая в рамках Договора, произведена за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Покупателю, что Продукция выпущена в свободное обращение на территории Российской Федерации. Вся вышеперечисленная документация на Продукцию предоставляется на русском языке. Поставка Продукции без документации и сертификатов считается ненадлежащей и такая Продукция не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации. 3.11. Покупатель вправе в любой момент до получения Продукции отказаться от ее приобретения. 3.12. Фактической датой поставки Продукции считается дата, указанная в подписанной Сторонами товарной накладной. 3.13. В случае если Продукция не соответствует требованиям Покупателя, то новая Продукция должна быть предоставлена в течение 5 рабочих дней с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя. 3.14. При обнаружении некомплектности Продукции Поставщик обязан поставить отсутствующие позиции в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя. 3.15. Продукция не должна иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе, влияющих на возможность использования Продукции по назначению. При обнаружении дефектной или неисправной Продукции, Поставщик обязан заменить дефектную Продукцию новой в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя. При этом некачественная Продукция заменяется на Продукцию, соответствующий по качеству условиям Технического задания. 11 3.16. Датой поставки и датой перехода риска случайной гибели или повреждения Продукции к Покупателю считается дата приемки Продукции Покупателем, указанная в товарнотранспортной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12). 4. ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ 4.1. Приемка Продукции осуществляется согласно товарно-транспортной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12), выписанной Поставщиком, на складе Поставщика – в случае доставки Продукции путем самовывоза, на складе Покупателя – в случае доставки Продукции Поставщиком. 4.2. В случае не соответствия количества принятого Покупателем Продукции, указанного в товарно-транспортной накладной, выписанной Поставщиком, в отгрузочных документах делаются соответствующие изменения. 4.3. Претензии по качеству Продукции, в том числе и по скрытым недостаткам, Покупатель имеет право предъявить в течение всего гарантийного срока после приемки на складе. 4.4.В случае возникновения разногласий между Поставщиком и Покупателем относительно качества Продукции, определение соответствия качества производится независимым экспертом, назначаемым по отдельному письменному соглашению Сторон. Оплата услуг независимой лаборатории производится Покупателем. Поставщик обязан возместить Покупателю расходы по проведению экспертизы в случае установления факта поставки некачественного Продукции в течение 10 (Десять) календарных дней с момента получения заключения экспертизы. 5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 5.1. Качество и комплектность Продукции, поставляемой по настоящему Договору, должно соответствовать стандартам качества производителя, стандартам (ГОСТ, ОСТ, СТП), техническим условиям. Вместе с Продукцией Поставщик передает Покупателю всю необходимую документацию на Продукцию: технические паспорта, сертификаты качества и руководства по эксплуатации (на русском языке). 5.2. Поставляемая Продукция должна быть затарена и (или) упакована обычным для такой продукции способом, обеспечивающим ее сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения. 5.3. Расходы, связанные с заменой, возвратом или доукомплектованием некачественной или некомплектной Продукции, несет Поставщик. 6. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 6.1. Общая сумма всех поставок по Договору не может превышать в течение действия Договора сумму в размере _______________________ (Сумма прописью), в том числе НДС (18%) в размере ________________ (Сумма прописью). 6.2. Оплата Продукции производится Покупателем в течение 5 рабочих дней после подписания Заказчиком отгрузочных документов Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета. 6.3. Стоимость единицы поставляемой Продукции указывается в Спецификации. 6.4. Стоимость единицы поставляемой Продукции остается фиксированной на протяжении всего срока настоящего Договора, за исключением случаев, когда цена может быть снижена по соглашению Сторон. 6.5. Расходы по упаковке (включая стоимость тары), отгрузке и транспортировке Продукции включены в стоимость Продукции по Договору. 6.6. В случае выборки (самовывоза) Продукции стоимость транспортных расходов Покупателем не оплачивается. 12 6.7. Расчеты по Договору производятся путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. 6.8. Предельный срок исполнения Покупателем обязательств по оплате поставленной Поставщиком по настоящему Договору Продукции равен 3 (трем) месяцам с момента приемки Покупателем Продукции. 6.9. Покупатель вправе досрочно производить оплату поставляемой Продукции. 6.10.Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 6.11. Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны содержать ссылку на его регистрационный номер и дату заключения. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком сроков поставки Продукции и сроков устранения обнаруженных недостатков Продукции, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой), действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора. 7.3. В случае поставки Продукции, несоответствующего требованиям Договора к качеству, такая Продукция подлежит возврату Поставщику, а Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает последнему штраф в размере 5 % от стоимости некачественной Продукции за каждый факт поставки Продукции, несоответствующей требованиям Договора к качеству Продукции. 7.4. В случае поставки Продукции, несоответствующей требованиям Договора к комплектности, Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает последнему штраф в размере 5 % от стоимости недоукомплектованной Продукции за каждый факт поставки Продукции, с нарушением требований о комплектности Продукции. 7.5. В случае нарушения Поставщиком сроков замены Продукции, несоответствующей Договору либо ненадлежащего качества, Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает последнему штраф в размере 5 % от цены Договора. 7.6. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой), действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора. 7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. 13 7.8. В случае поставки Покупателю Продукции ненадлежащего качества, применяются последствия, предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации. 7.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. 7.10. Основанием для принятия мер материальной ответственности является направленная одной Стороной в адрес другой Стороны по Договору письменная претензия. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2015 года. 9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны до обращения в суд должны решать путем переговоров. 9.2. Спор может быть передан на разрешение суда только после соблюдения Сторонами досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом и к ней в обязательном порядке должны быть приложены документы или их заверенные надлежащим образом копии, которые подтверждают право требования. 9.3. Датой предъявления претензии считается дата ее вручения лично/отправки заказным письмом по адресу, указанному в статье 1 настоящего Договора, с уведомлением о вручении (отметка почтовой службы). Срок для рассмотрения претензий - пятнадцать рабочих дней с момента получения претензии стороной получателем. 9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, разрешение споров и разногласий производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10. ГАРАНТИИ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10.1. Поставляемая Продукция должна быть новой, не восстановленной, не бывшей в эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по её изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика. 10.2. Гарантийный срок на всю поставляемую Продукцию должен быть не менее 60 месяцев со дня поставки Продукции. Все вышеперечисленные сроки исчисляются с момента передачи Продукции и подписания сторонами товарной накладной. 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 11.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 7 рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. 11.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 14 12.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. 12.3. Договор составлен на ___ (Прописью) листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Поставщика, 1 экземпляр для Покупателя. 12.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 12.5. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами. 12.6. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. В случае разглашения конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить потерпевшей Стороне возникшие в связи с этим убытки. 12.7. В случае изменения места нахождения или почтового адреса, платежных реквизитов, в случае реорганизации, а также возникновения иных обстоятельств, способных повлиять на выполнение Стороной своих обязательств по Договору, она обязана письменно в течение 3 (трех) дней известить об этом другую Сторону с одновременным представлением подтверждающих документов. 12.8. Все действия, совершенные Сторонами по старым платежным реквизитам и иным данным до поступления уведомлений об их изменении, считаются исполненными надлежащим образом. 12.9.Недействительность каких-либо положений Договора не влечет недействительности прочих его частей. 12.10.После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу. 12.11.Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 13.1. Приложениями к Договору и его неотъемлемой частью являются: Приложение № 1 –Техническое задание; Приложение № 2 - Спецификация Приложение № 3 – Заявка 14. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка», ИНН 4703116542 КПП470301001; ОГРН 1104703001809 Адрес: 188689, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, Улица Кольцевая дом 1 А Телефон/факс: (812) 457-00-51 e-mail: info@smeu-zanevka.spb.ru р\с № 40702810401000209622 в ОАО «Рускобанк» г. Всеволожск к/с № 301 018 102 000 000 00 725 БИК 044106725 Поставщик: 15 Наименование Адрес Банковские реквизиты Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок с даты изменения. Покупатель Поставщик Генеральный директор ООО «СМЭУ «Заневка» Наименование __________________ С.В. Красновидов __________________ И.О. Фамилия М.П. М.П. 16 Приложение № 1 к Договору № _______________ от «___» __________ 2015 года ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНОГО ФАЙЛА 17 Приложение № 2 к Договору №_________ от «_____»____________ 20__ г. СПЕЦИФИКАЦИЯ СВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА О ПОСТАВЛЯЕМОЙ ИМ ПРОДУКЦИИ (заполняется Покупателем совместно с Поставщиком при заключении договора из сведений, содержащихся в заявке участника размещения заказа, с которым заключается договор) № Наименование п/п 1 2 1 Всего к оплате: В том числе НДС – 18 % Характеристики 3 Ед. изм. 4 Колво 5 ПОКУПАТЕЛЬ Цена с НДС, руб. 6 Сумма с НДС, руб. 7 ПОСТАВЩИК Генеральный директор ООО «СМЭУ «Заневка» Должность __________________ С.В. Красновидов _________________________ И.О. Фамилия 18 Приложение № 3 к Договору № _______________ от «___» __________ 2015 года ЗАЯВКА (ОБРАЗЕЦ) На поставку (наименование Продукции) по Договору №__________ от ______________ 2015 года, в количестве: № п/п 1 1 2 3 4 5 6 Наименование Характеристики Ед. изм. Кол-во 2 3 4 5 Адрес поставки Продукции________________________________________________________ Дата поставки Продукции__________________________________________________________ «____»____________________2015 года Покупатель Поставщик Генеральный директор ООО «СМЭУ «Заневка» Наименование __________________ С.В. Красновидов __________________ И.О. Фамилия М.П. М.П. 19 Приложение №3 к документации о проведении запроса цен в электронной форме (обоснование начальной (максимальной) цены) ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА Начальная (максимальная) цена сформирована с помощью тщательного маркетингового исследования и анализа рынка поставщиков требуемой продукции. Начальная (максимальная) цена включает в себя общую стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую Покупателем за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочноразгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.
