Техническая часть документации Кимильтейx

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ»
Филиал «Иркутское РНУ»
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
филиала Иркутское РНУ
ООО «Востокнефтепровод»
_________________ Ю.В. Бурцев
«_____»___________20___ г.
Техническая часть документации о закупке по лоту № У-04035.05.73.13
«Ремонт автомобилей в г.Саянск, (либо в г.Зима»)
Согласовано:
Начальник ТС
Смирнов В.Ю.
Специалист по
экономической
безопасности ОЭБ СБ
Хулугуров Д.Д.
Начальник ПЭО
Братусь Е.Н.
Ведущий юрисконсульт
Хмельков К.В.
г. Ангарск
2
Техническое задание
на проведение ремонта автотранспорта марки УАЗ, ПАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ (г.Саянск, Зима)
Цель работы: Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей по
заявкам Заказчика с использованием запасных частей и расходных материалов
Подрядчика.
Объект:
Автотранспорт марки УАЗ, ПАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ.
Состав объекта: Автомобили УАЗ, ПАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ различных модификаций.
Объем работ: Выполнение полного объема работ по техническому обслуживанию и ремонту для
обеспечения технически исправного состояния автомобилей, по заявкам
Заказчика с использованием оборудования, запасных частей и расходных
материалов Подрядчика.
Срок выполнения работ – с 05 ноября по 31 декабря 2013 года.
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных и
методических документов:
- Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту
АТС (Постановление Правительства РФ № 290 от 11.04.2001г.);
- Сервисной книжкой на АТС;
- Инструкциями по эксплуатации АТС;
- Сервисной литературой фирмы-производителя АТС;
- Сборником нормативов трудоемкости по ремонту и обслуживанию АТС.
Начальник ТС
В.Ю. Смирнов
3
Б. Требование к исполнителю услуг
- Участник закупки должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в установленном
порядке;
- в отношении Участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации или
банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не
должно быть открыто конкурсное производство;
- деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги, для
выполнения которых он привлекается;
- обладание Участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если, в связи с исполнением договора, Заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности;
- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период:
- отсутствие у Участника закупки просроченной задолженности перед организациями системы
«Транснефть», неисполненных обязательств, срок исполнения которых просрочен более чем на 6
месяцев, неисполненных судебных решений;
- в отношении Участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть
возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью,
имеющей отношение к предмету закупки;
- отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется ФАС
России;
- Участник закупки должен иметь в наличии квалифицированный и опытный персонал,
способный оказать услуги, выполнить работы в объеме, предусмотренном документацией о
закупке;
- Участник закупки должен иметь в собственности (либо частично в аренде) достаточную для
выполнения работ, услуг технику и оборудование;
- Участник закупки должен обладать всеми необходимыми ресурсами для проведения работ
по ремонту автотранспорта (квалифицированный персонал, материалы, запасные части,
оборудование);
- способность Участника выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей на территории сервисного центра, расположенного в г.Саянск (либо г.Зима).
4
Приложение №2.
Форма 1. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок)
Председателю Конкурсной комиссии
филиала ООО «Востокнефтепровод»
Изучив документацию о закупке, (полное наименование, юридический адрес Участника
закупки) предлагает выполнить полный комплекс работ, услуг по предмету конкурса
(аукциона) по Лоту:
№ У-04035.05.73.13 «Ремонт автомобилей в г.Саянск, (либо в г.Зима»), в соответствии с
техническим заданием на сумму не более _____________ (без НДС), по стоимости видов работ
согласно Приложениям №1-5, являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки на
участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), с учетом всех
налогов пошлин и сборов.
Мы обязуемся в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) не
отзывать свою заявку на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок), в течение этого срока заявка остается в силе и в любой момент может начать
реализовываться.
Приложения: Приложения № 1-5 на 15 л. в 1 экз.
(дата) (подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
Приложение №1 к Форме 1
Форма отображения стоимости выполнения основных операций по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей УАЗ различных модификаций
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Содержание работы
Стоимость
1-го н*ч
работ, руб.*
Трудоемко
сть, н*ч
Стоимость,
руб.*
2
3
4
5
Двигатель - замер компрессии в цилиндрах
Двигатель - регулировка зазоров клапанов
Ремни привода - регулировка (за один)
Двигатель - замена масла
Карданная передача - смазка подшипников крестовин
Карданная передача - смазка шлицевых соединений
Коробка передач и раздаточная коробка - замена масла
Ось рычагов переключения раздаточной коробки - смазка
Система охлаждения - замена охлаждающей жидкости
Система охлаждения - проверка уровня и плотности
охлаждающей жидкости
Ступица переднего колеса - замена смазки (при снятом колесе)
Шарниры поворотных кулаков - замена смазки
Шкворни поворотных кулаков - смазка
Рулевое управление - проверка и регулировка свободного хода
рулевого колеса
Воздушный фильтр - замена фильтрующего элемента
Фильтр тонкой очистки топлива - замена фильтрующего
элемента
Маховик - снятие и установка (при снятом сцеплении)
Подшипник коленвала - замена (при снятом сцеплении)
Шестерня вала коленчатого - снятие и установка (при снятой
крышке распределительных шестерен)
Вал распределительный - снятие и установка (на снятом
двигателе)
Головка цилиндров - снятие и установка
Двигатель в сборе - снятие и установка (без коробки передач и
раздаточной коробки)
Насос масляный в сборе - снятие и установка (на снятом
двигателе)
Вкладыши шатунного подшипника - замена комплекта
Втулка шатуна - замена
Кольца поршневые - замена (на снятом поршне)
Поршень или шатун - снятие и установка (на снятом двигателе)
Поршень или шатун - снятие и установка (при снятой головке
цилиндров и картере двигателя)
Поршень с шатуном в сборе - замена составных частей (при
снятом поршне)
Фильтр масляный - замена
Кран запорный масляного радиатора - снятие и установка
Маслоотражатель - снятие и установка
Радиатор масляный - ремонт
Радиатор масляный - снятие и установка
Шланг масляного радиатора - снятие и установка (при слитом
масле)
Валик привода дроссельной заслонки - снятие и установка
Педаль привода дроссельной заслонки в сборе - снятие и
установка
Рычаг тяги дроссельной заслонки - снять и установить рычаг
Тяга (рычаг) соединения педали дроссельной заслонки с
валиком - снятие и установка
Тяга ручного управления приводом, дроссельной заслонки в
сборе - снятие и установка
Фильтр воздушный в сборе - снятие и установка
Фильтр тонкой очистки топлива - снятие и установка
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Вилка выключения сцепления - снятие и установка (при снятой
коробке передач)
Диск сцепления нажимной и ведомый - снятие и установка
Диск сцепления нажимной и ведомый - снятие и установка (при
снятом двигателе)
Картер сцепления (нижняя часть) - снятие и установка
Картер сцепления - снятие и установка (на снятом двигателе)
Главный цилиндр привода сцепления в сборе - снятие и
установка
Педаль сцепления и тормоза с кронштейном в сборе - снятие и
установка
Трубка или шланг гидропривода сцепления - снятие и установка
Цилиндр привода - снятие и установка
Вал вторичный в сборе - снятие и установка (при снятом 1-м
вале и шестерни заднего хода)
Вал первичный в сборе - снятие и установка
Вал промежуточный в сборе - снятие и установка (при снятом 1м и 2-м вале)
Коробка передач в сборе - снятие и установка (для УАЗ-469Б со
снятием раздаточной коробки)
Коробка передач в сборе - снятие и установка (на снятом
силовом агрегате)
Подшипник первичного вала передний - снятие и установка (при
снятом сцеплении)
Шестерня заднего хода - снятие и установка
Механизм переключения передач в сборе - снятие и установка
(на снятой коробке передач)
Крышка механизма переключения раздаточной коробки в сборе
- снятие и установка
Раздаточная коробка в сборе - снятие и установка (при снятой
коробке передач)
Шестерня привода спидометра (ведущая) - снятие и установка
(на снятой раздаточной коробке)
Карданный вал в сборе - снятие и установка ((1 шт.) при снятом
силовом агрегате)
Мост передний в сборе - снятие и установка
Шестерни ведущая и ведомая - снятие и установка (на снятом
переднем мосту)
Ведомое колесо - снятие и установка (на снятом дифференциале)
Ведущая шестерня главной передачи - снятие и установка
Дифференциал переднего моста в сборе - снятие и установка (на
снятом переднем мосту)
Манжета ведущей шестерни - снятие и установка (на снятом
карданном вале и фланце)
Подшипник задний ведущей шестерни - снятие и установка
Подшипник передний ведущей шестерни - снятие и установка
(на снятой ведущей шестерне)
Фланец ведущей шестерни - снятие и установка (при снятом
карданном вале)
Кулак поворотный переднего моста - снятие и установка
Муфта отключения переднего моста - снятие и установка
Опора шаровая - снятие и установка (при снятом шарнире)
Рычаг (накладка) поворотного кулака - снятие и установка
Шарнир поворотного кулака - снятие и установка
Шкворень поворотного кулака - снятие и установка
Мост задний с тормозами в сборе - снятие и установка
Шестерня главной передачи - снятие и установка (на снятом
заднем мосту)
Ведомое колесо - снятие и установка (на снятом дифференциале)
Ведущая шестерня главной передачи - снятие и установка
Внутреннее кольцо подшипника дифференциала - снятие и
установка
6
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Дифференциал с ведомой шестерней в сборе - снятие и
установка с регулировкой главной пары (на снятом мосту)
Манжета ведущей шестерни - снятие и установка (на
автомобиле)
Манжета ведущей шестерни - снятие и установка (при снятом
карданном вале и фланце)
Подшипник задний ведущей шестерни - снятие и установка
Подшипник передний ведущей шестерни - снятие и установка
Полуось - снятие и установка
Фланец ведущей шестерни - снятие и установка
Амортизатор в сборе - снятие и установка
Втулка внутренняя и наружная шарнира амортизатора - снятие и
установка
Опорная втулка продольной штанги - снятие и установка
Поперечная тяга - снятие и установка
Продольная штанга - снятие и установка
Шарнир резинометаллический поперечной тяги - снятие и
установка (на снятой тяге)
Шарниры резинометаллические продольной штанги - снятие и
установка (на снятой штанге)
Штанга стабилизатора - снятие и установка
Буфер задней подвески - снятие и установка
Втулки, серьга заднего ушка - снятие и установка
*- стоимость указана без НДС
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
7
Приложение №2 к Форме 1
Форма отображения стоимости выполнения основных операций по техническому обслуживанию и ремонту
автобусов ПАЗ различных модификаций
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Содержание работы
Стоимость
1-го н*ч
работ, руб.*
Трудоемко
сть, н*ч
Стоимость,
руб.*
2
3
4
5
Снять и установить наконечник рулевой тяги (отрегулировать
схождения)
Снять и установить поперечную рулевую тягу (отрегулировать
схождение)
Снять и установить продольную рулевую тягу
Снять и установить рычаг поворотного кулака
Снять поворотный кулак (при снятой ступице с тормозным
барабаном) левый
Снять поворотный кулак (при снятой ступице с тормозным
барабаном) правый
Установить поворотный кулак (при снятой ступице с тормозным
барабаном) левый
Установить поворотный кулак (при снятой ступице с тормозным
барабаном) правый
Снять и установить гидравлический усилитель рулевого
управления
Снять и установить рулевую сошку
Снять и установить ступицу заднего колеса с тормозным
барабаном и отрегулировать подшипники (при снятых колесах)
Снять насос гидроусилителя рулевого управления
Снять переднюю ступицу с тормозным барабаном
Снять рулевой механизм в сборе с сошкой
Установить насос гидроусилителя рулевого управления
Установить переднюю ступицу с тормозным барабаном и
отрегулировать подшипники (при снятом колесе)
Установить рулевой механизм в сборе с сошкой
Заменить оттяжную пружину заднего тормоза (при снятой
ступице)
Заменить уплотнительные манжеты колесного цилиндра
переднего тормоза (при снятом тормозном барабане, без
прокачки тормоза)
Заменить уплотнительные манжеты поршней колесного
цилиндра заднего тормоза (при снятом тормозном барабане, без
прокачки тормоза)
Снять главный тормозной цилиндр
Снять и установить барабан ручного тормоза
Снять и установить гибкий шланг (без прокачки тормозов)
Снять и установить главный тормозной цилиндр (без прокачки
тормозов)
Снять и установить колесный цилиндр переднего тормоза (при
снятой ступице, без прокачки тормозов)
Снять и установить ручной тормоз
Снять и установить рычаг ручного тормоза
Снять и установить тормозной барабан заднего тормоза (при
снятых колесах)
Снять и установить тормозной барабан переднего тормоза (при
снятом переднем колесе)
Снять и установить тормозную трубку, идущую от главного
тормозного цилиндра (без прокачки тормозов)
Снять и установить тормозные колодки заднего тормоза (при
снятом тормозном барабане)
Снять и установить тормозные колодки переднего тормоза (при
снятой ступице)
Снять и установить тормозные колодки ручного тормоза (при
8
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
снятом тормозном барабане)
Снять колесный цилиндр заднего тормоза
Установить гидровакуумный (вакуумный) усилитель
Установить главный тормозной цилиндр и прокачать тормоза
Установить колесный цилиндр заднего тормоза (прокачать
тормоз)
Снять и установить амортизатор задней подвески
Снять и установить амортизатор передней подвески
Снять и установить заднюю рессору
Снять и установить переднюю рессору
Снять и установить стремянку задней рессоры
Снять и установить воздушный фильтр
Снять и установить топливную трубку
Снять и установить топливный бак
Снять и установить глушитель
Снять и установить водяной насос (при снятом радиаторе)
Снять и установить кожух вентилятора
Снять и установить корпус привода вентилятора с лопастями
вентилятора в сборе
Снять и установить промежуточную опору привода вентилятора
Снять и установить трубу радиатора наливную
Снять и установить трубу системы охлаждения
Снять радиатор
Установить радиатор
Заменить манжету рабочего цилиндра долить и прокачать
систему
Заменить пружину привода сцепления
Заменить шланг рабочего цилиндра долить и прокачать систему
Снять и установить бачок гидропровода
Снять и установить главный цилиндр привода выключения
сцепления
Снять и установить рабочий цилиндр привода выключения
сцепления
Снять и установить сцепление
Снять и установить гибкий вал спидометра
Снять и установить коробку передач
Снять и установить крышку картера коробки передач
Снять и установить рычаг переключения передач
Снять и установить карданный вал
Снять и установить карданный вал с промежуточным валом
(комплект)
Снять и установить промежуточный карданный вал
Снять кронштейн промежуточной опоры
Разобрать и собрать гидровакуумный (вакуумный) усилитель
тормозов, проверить работу и отрегулировать
Разобрать и собрать главный тормозной цилиндр. испытать
работу
Разобрать и собрать колесный тормозной механизм
Разобрать и собрать колесный цилиндр
Разобрать и собрать главный цилиндр привода включения
сцепления
Разобрать и собрать рабочий цилиндр привода выключения
сцепления
Разобрать и собрать вторичный вал коробки передач
Разобрать и собрать коробку передач (при снятом ручном
тормозе)
Разобрать и собрать механизм переключения передач (коробка
разъединена)
Разобрать и собрать первичный вал коробки передач
Снять и установить вторичный вал коробки передач (при снятом
первичном вале)
Снять и установить первичный вал коробки передач
9
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Заменить подшипник опоры промежуточного карданного вала
Произвести балансировку комплекта карданных валов или
карданного вала
Разобрать и собрать основной и промежуточный карданные
валы (комплект)
Разобрать и собрать основной карданный вал
Разобрать и собрать дифференциал
Разобрать и собрать задний мост с тормозами в сборе
Разобрать и собрать центральный редуктор
Произвести правку резьбы на поворотном кулаке
Разобрать и собрать передний мост с рулевыми тягами и
тормозами в сборе
Разобрать и собрать поперечную рулевую тягу
Разобрать и собрать продольную рулевую тягу
Заменить тормозной диск (барабан) и шпильки ступицы заднего
колеса
Заменить тормозной диск (барабан) и шпильки ступицы
переднего колеса
Заменить шпильки крепления полуоси на ступице колеса
Разобрать и собрать гидравлический усилитель рулевого
управления
Разобрать и собрать карданный вал рулевого управления
Разобрать и собрать насос гидроусилителя рулевого управления
Разобрать и собрать рулевой механизм
Разобрать и собрать рулевую колонку с колесом в сборе
*- стоимость указана без НДС
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
10
Приложение №3 к Форме 1
Форма отображения стоимости выполнения основных операций по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей (шасси) ГАЗ (66, 33081 и т.д.) различных модификаций
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Содержание работы
Стоимость
1-го н*ч
работ, руб. *
Трудоемко
сть, н*ч
Стоимость,
руб.*
2
3
4
5
Заменить комплект поршневых колец поршня с подгонкой по
канавкам поршня и по цилиндру при снятых головке цилиндров
и поддоне картера двигателя)
Снять головку блока цилиндров с клапанами рядного двигателя
Снять двигатель
Снять и установить впускной трубопровод или прокладку
Снять и установить выпускную трубу или прокладку
Снять и установить крышку головки цилиндров
Снять и установить масляный насос (при снятом поддоне
картера двигателя)
Снять и установить масляный радиатор (при снятом оперении)
Снять и установить поддон картера двигателя или прокладку
Снять и установить полнопоточный масляный фильтр тонкой
очистки
Снять и установить поршень с шатуном (при снятых головке
цилиндров и поддоне картера)
Снять и установить фильтр центробежной очистки масла
Снять и установить шланг масляного радиатора
Установить головку блока цилиндров с клапанами рядного
двигателя
Установить двигатель
Снять и установить передний мост без рессор, прокачать
тормоза (колеса сняты)
Снять и установить поворотный кулак (при снятой ступице)
левый
Снять и установить поворотный кулак (при снятой ступице)
правый
Снять и установить рычаг поворотного кулака
Снять и установить тягу рулевой трапеции поперечную и
отрегулировать схождение колес
Снять и установить тягу рулевой трапеции продольную
Заменить сальник ведущей конической шестерни
Снять и установить задний мост без рессор (колеса сняты)
Снять и установить полуось
Снять и установить редуктор заднего моста
Снять и установить карданный вал рулевого управления
Снять и установить колонку рулевого управления
Снять и установить рулевое колесо
Снять и установить рулевую сошку
Снять рулевой механизм в сборе с рулевой стойкой
Установить рулевой механизм в сборе с рулевой стойкой
Заменить стремянку задней рессоры
Заменить стремянку передней рессоры
Заменить центровой болт на снятой рессоре задней подвески
Снять и установить амортизатор передней подвески
Снять и установить заднюю и дополнительную рессору задней
подвески
Снять переднюю рессору
Установить переднюю рессору
Заменить пружину передних тормозов (при снятой ступице)
Снять и установить барабан ручного тормоза
Снять и установить гибкий шланг
Снять и установить педаль тормоза
Снять и установить рычаг стояночного тормоза
11
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Снять и установить тормозные колодки задних тормозов (при
снятой ступице)
Снять и установить тормозные колодки передних тормозов (при
снятой ступице)
Снять и установить тягу (трос) стояночного (ручного) тормоза
Снять и установить заднюю ступицу с тормозным барабаном и
отрегулировать подшипники (при снятых колесах и полуоси)
Снять и установить переднюю ступицу с тормозным барабаном
и отрегулировать подшипники (при снятом колесе)
Снять и установить воздушный фильтр на автомобилях с
турбокомпрессором
Снять и установить впускную трубу турбокомпрессора
Снять и установить топливный насос высокого давления (ТНВД)
Снять и установить топливоподкачивающий насос
Снять и установить трубопровод высокого давления от ТНВД к
форсунке
Снять и установить трубопровод системы питания
Снять и установить фильтр грубой очистки топлива
Снять и установить фильтр тонкой очистки топлива
Снять и установить форсунку
Снять топливный бак
Установить топливный бак
Снять и установить глушитель
Заменить термостат
Заменить шланг радиатора отводящий
Заменить шланг радиатора подводящий
Снять и установить вентилятор (при снятом радиаторе)
Снять и установить водяной насос (при снятом радиаторе)
Снять и установить радиатор
Снять и установить сливной краник
Снять и установить главный цилиндр привода включения
сцепления
Снять и установить сцепление при снятой коробке передач
однодисковое
Снять и установить коробку передач
Снять и установить механизм переключения передач
Снять и установить рычаг переключения передач
Разобрать в собрать маслоприемник
Разобрать и собрать водяной насос
Разобрать и собрать двигатель
Разобрать и собрать масляный насос и проверить работу
Разобрать и собрать ось коромысел
Разобрать и собрать поршень с шатуном (с подгонкой колец по
цилиндру и канавкам поршня и втулок шатуна по поршневому
кольцу)
Разобрать и собрать турбокомпрессор
Разобрать и собрать центробежный фильтр очистки масла
Разобрать, притереть клапаны и собрать головку блока
цилиндров
Снять и установить клапан
Снять и установить шатунно-поршневую группу двигателя
Разобрать и собрать вторичный вал коробки передач
Разобрать и собрать механизм переключения передач
Разобрать и собрать первичный вал коробки передач
Снять и установить вторичный вал коробки передач (при снятом
первичном вале коробки передач)
Снять и установить первичный вал коробки передач
Заменить крестовину карданного вала
Разобрать и собрать основной и промежуточный карданные
валы (комплект)
Разобрать и собрать основной карданный вал
Разобрать и собрать дифференциал
12
93
94
95
96
97
98
99
100
Разобрать и собрать задний мост с тормозами в сборе
Разобрать и собрать передний мост с рулевыми тягами и
тормозами в сборе
Разобрать и собрать поперечную рулевую тягу
Разобрать и собрать продольную рулевую тягу
Разобрать и собрать карданный вал рулевого управления
Разобрать и собрать насос гидроусилителя рулевого управления
Разобрать и собрать рулевой механизм
Разобрать и собрать рулевую колонку
*- стоимость указана без НДС
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
13
Приложение №4 к Форме 1
Форма отображения стоимости выполнения основных операций по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей (шасси) ЗИЛ с бензиновым ДВС различных модификаций
Содержание работы
Стоимость
1-го н*ч
работ, руб. *
Трудоемко
сть, н*ч
Стоимость,
руб.*
1
2
3
4
5
1
Заменить болт крепления двигателя
Заменить и отрегулировать вкладыши шатуна (при снятом
поддоне картера двигателя)
Заменить и отрегулировать вкладыши шейки коленчатого вала
(при снятом поддоне картера двигатели)
Заменить комплект поршневых колец поршня с подгонкой по
канавкам поршня и по цилиндру (при снятых головке цилиндров
и поддоне картера двигателя)
Заменить механизм вращения клапана
Заменить передний сальник коленчатого вала (при снятом
оперении и радиаторе)
Заменить пружину клапана (при снятой крышке головки блока
цилиндров)
Заменить регулировочный винт коромысел (при снятой крышке
головки блока цилиндров)
Заменить храповик (при снятом радиаторе)
Заменить шланг масляного радиатора (при снятой облицовке
радиатора)
Заменить шпильку крепления головки цилиндра (при снятой
головке цилиндров)
Очистить от нагара и промыть головку цилиндра
Прочистить каналы грязеуловителей (при снятом поддоне
картера двигателя)
Снять выпускную трубу или прокладку V-образного двигателя
левую
Снять выпускную трубу или прокладку V-образного двигателя
правую
Снять головку цилиндров двигателя левую
Снять головку цилиндров двигателя правую
Снять двигатель
Снять и установить впускной трубопровод в сборе или
прокладку V-образного двигателя
Снять и установить маслоприемник (при снятом поддоне
картера двигателя) с очисткой и мойкой
Снять и установить масляный насос
Снять и установить масляный радиатор (при снятой облицовке
радиатора ГАЗ, ЗИЛ)
Снять и установить маховик (при снятом сцеплении)
Снять и установить поддон картера двигателя или прокладку
Снять и установить поршень с шатуном (при снятых головке
цилиндров и поддоне картера двигателя)
Снять и установить привод распределителя зажигания
Снять и установить фильтр центробежной очистки масла
(промыть)
Снять крышку головки блока цилиндров
Снять ось коромысел клапанов с коромыслами и стойками в
сборе (отрегулировать клапаны, крышка снята)
Снять подушку передней или задней опоры двигателя
Снять, очистить и установить сапун (трубку) вентиляции
картера
Установить выпускную трубу или прокладку V-образного
двигателя левую
№
п/п
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
14
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Установить выпускную трубу или прокладку V-образного
двигателя правую
Установить головку цилиндров двигателя левую
Установить головку цилиндров двигателя правую
Установить двигатель
Установить крышку головки блока цилиндров
Установить ось коромысел клапанов с коромыслами и стойками
в сборе (отрегулировать клапаны, крышка снята)
Установить подушку передней или задней опоры двигателя
Заменить сальник ведущей конической шестерни
Снять задний мост без рессор, прокачать тормоза (колеса сняты)
Снять и установить полуось
Снять и установить редуктор заднего моста
Установить задний мост без рессор, прокачать тормоза (колеса
сняты)
Заменить шланг высокого или низкого давления гидроусилителя
рулевого управления
Снять и установить карданный вал рулевого управления
Снять и установить колонку рулевого управления
Снять и установить рулевое колесо
Снять и установить рулевую сошку
Снять насос гидроусилителя рулевого механизма
Снять рулевой механизм в сборе с рулевой сошкой
Установить насос гидроусилителя рулевого механизма
Установить рулевой механизм в сборе с рулевой сошкой
Заменить палец ушка
Заменить палец ушка
Заменить стремянку задней рессоры
Заменить стремянку передней рессоры
Заменить стремянку ушка
Снять дополнительную рессору
Снять заднюю и дополнительную рессору
Снять и установить амортизатор (передний и задний)
Снять переднюю рессору
Установить дополнительную рессору
Установить заднюю и дополнительную рессору
Установить переднюю рессору
Заменить стяжную пружину (при снятой ступице или тормозном
барабане)
Снять и установить барабан ручного тормоза
Снять и установить воздушный баллон
Снять и установить гибкий шланг (без прокачки тормозов)
Снять и установить головку компрессора или прокладку
Снять и установить компрессор
Снять и установить педаль тормоза
Снять и установить разжимной кулак (при снятой ступице с
тормозным барабаном)
Снять и установить разжимной кулак (при снятой ступице с
тормозным барабаном)
Снять и установить разобщительный кран
Снять и установить регулировочный рычаг
Снять и установить регулировочный рычаг
Снять и установить регулятор давления
Снять и установить ручной тормоз
Снять и установить рычаг ручного тормоза
Снять и установить соединительную головку
Снять и установить тормозной кран
Снять и установить тормозную камеру заднюю
Снять и установить тормозную камеру переднюю
15
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Снять и установить тормозные колодки (при снятом тормозном
барабане или ступице)
Снять и установить тормозные колодки (при снятом тормозном
барабане или ступице)
Снять и установить тормозные колодки ручного тормоза (при
снятом тормозном барабане)
Снять и установить трос (тягу) привода ручного тормоза
передний
Снять и установить трубку тормозов от компрессора к
воздушному баллону
Снять я установить тягу педали тормоза
Снять и установить заднюю ступицу с тормозным барабаном и
отрегулировать подшипники (при снятых колесах и полуоси)
Снять и установить наружное заднее колесо
Снять и установить наружное и внутреннее задние колеса
Снять и установить переднее колесо
Снять и установить переднюю ступицу с тормозным барабаном
и отрегулировать подшипники (при снятом колесе)
Снять и установить воздушный фильтр
Снять и установить топливную трубку
Снять и установить топливный фильтр тонкой очистки
Снять и установить тягу (тросик) привода карбюратора
Снять и установить центробежный датчик ограничителя числа
оборотов с использованным механизмом
*- стоимость указана без НДС
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
16
Приложение №5 к Форме 1
Форма отображения стоимости выполнения основных операций по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей (шасси) КамАЗ различных модификаций
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Содержание работы
Стоимость
1-го н*ч
работ, руб. *
Трудоемко
сть, н*ч
Стоимость,
руб.*
2
3
4
5
Снять головку блока цилиндров с клапанами левую
Снять головку блока цилиндров с клапанами правую
Снять и установить крышку головки цилиндров
Снять и установить масляный насос (при снятом поддоне
картера двигателя)
Снять и установить масляный радиатор (при снятом оперении)
Снять и установить полнопоточный масляный фильтр тонкой
очистки
Снять и установить поршень с шатуном (при снятых головке
цилиндров и поддоне картера)
Снять и установить фильтр центробежной очистки масла
Снять и установить шланг масляного радиатора
Установить головку блока цилиндров с клапанами левую
Установить головку блока цилиндров с клапанами правую
Разобрать и собрать поршень с шатуном (с подгонкой колец по
цилиндру и канавкам поршня и втулок шатуна по поршневому
кольцу)
Разобрать и собрать центробежный фильтр очистки масла
Снять и установить шатунно-поршневую группу двигателя (8
цилиндров)
Снять приборы питания, электрооборудования и КПП
Снять и установить наружную полуось (на автомобилях
повышенной проходимости)
Снять и установить передний мост без рессор, прокачать
тормоза (колеса сняты)
Снять и установить поворотный кулак (при снятой ступице)
левый
Снять и установить поворотный кулак (при снятой ступице)
правый
Снять и установить рычаг поворотного кулака
Снять и установить тягу рулевой трапеции поперечную и
отрегулировать схождение колес
Снять и установить тягу рулевой трапеции продольную
Снять передний ведущий мост без рессор (колеса сняты)
Установить передний ведущий мост без рессор (колеса сняты)
Выпрессовать, запрессовать и развернуть втулки поворотного
кулака
Разобрать и собрать поперечную рулевую тягу
Разобрать и собрать продольную рулевую тягу
Снять и установить задний мост в автомобилях с колесной
формулой 6х4 (колеса сняты)
Снять и установить полуось
Снять и установить редуктор на автомобилях с колесной
формулой 6х4 (при снятой платформе и цилиндрах) заднего
моста
Снять и установить редуктор на автомобилях с колесной
формулой 6х4 (при снятой платформе и цилиндрах) среднего
моста
Снять и установить средний мост (колеса сняты)
Разобрать и собрать дифференциал
Разобрать и собрать задний мост с тормозами в сборе
Разобрать и собрать передний ведущий мост с тормозами в
сборе
Разобрать и собрать реактивную штангу
17
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Разобрать и собрать редуктор среднего моста с дифференциалом
Разобрать и собрать средний мост с тормозами в сборе
Снять и установить буксирный крюк
Снять и установить буксирный прибор
Разобрать и собрать центральный редуктор
Снять и установить карданный вал рулевого управления
Снять и установить колонку рулевого управления
Снять и установить рулевое колесо
Снять и установить рулевую сошку
Снять насос гидроусилителя рулевого механизма
Снять рулевой механизм в сборе с рулевой стойкой
Установить насос гидроусилителя рулевого механизма
Установить рулевой механизм в сборе с рулевой стойкой
Заменить палец ушка (передняя подвеска)
Заменить стремянку задней рессоры
Заменить стремянку передней рессоры
Заменить стремянку ушка (задняя подвеска)
Снять и установить амортизатор передней подвески
Снять и установить балансир задней подвески
Снять и установить заднюю подвеску в сборе с мостами и
колесами
Снять и установить заднюю рессору (на автомобилях с колесной
формулой 6х4)
Снять и установить реактивную штангу задней подвески
Снять и установить стяжку балансира задней подвески
Снять переднюю рессору
Установить переднюю рессору
Заменить пружину передних тормозов (при снятой ступице)
Снять и установить задний тормозной энергоаккумулятор
Снять и установить кран стояночного тормоза
Снять и установить педаль тормоза
Снять и установить разжимной кулак задних тормозов (при
снятой ступице)
Снять и установить разжимной кулак передних тормозов (при
снятой ступице)
Снять и установить регулировочный рычаг заднего тормоза
Снять и установить регулировочный рычаг переднего тормоза
Снять и установить тормозной кран
Снять и установить тормозную камеру переднюю левую
Снять и установить тормозную камеру переднюю правую
Снять и установить тормозные колодки задних тормозов (при
снятой ступице)
Снять и установить тормозные колодки передних тормозов (при
снятой ступице)
Снять и установить заднюю ступицу с тормозным барабаном и
отрегулировать подшипники (при снятых колесах и полуоси)
Снять и установить переднюю ступицу с тормозным барабаном
и отрегулировать подшипники (при снятом колесе)
Установить для автомобилей повышенной проходимости
заднюю ступицу и отрегулировать подшипники
Установить для автомобилей повышенной проходимости
переднюю ступицу и отрегулировать подшипники
Выпрессовать и запрессовать наружные кольца подшипников и
сальник ступицы заднего колеса
Выпрессовать и запрессовать наружные кольца подшипников и
сальник ступицы переднего колеса
Заменить тормозной барабан (диск) и шпильки ступицы заднего
моста
Заменить тормозной барабан (диск) и шпильки ступицы
переднего колеса
Заменить шпильки крепления полуоси на ступицы
Снять и установить воздушный фильтр двигателя
18
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Снять и установить топливный насос высокого давления (ТНВД)
Снять и установить топливоподкачивающий насос
Снять и установить трубопровод высокого давления от ТНВД к
форсунке
Снять и установить трубопровод системы питания
Снять и установить фильтр грубой очистки топлива
Снять и установить фильтр тонкой очистки топлива
Снять и установить форсунку
Снять топливный бак
Установить топливный бак
Снять и установить глушитель
Отрегулировать сцепление (при снятой коробке передач)
Разобрать и собрать сцепление и отрегулировать
Снять и установить механизм переключения передач
Снять и установить рычаг переключения передач
Разобрать и собрать механизм переключения раздаточной
коробки
Разобрать и собрать раздаточную коробку передач
*- стоимость указана без НДС
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
19
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на ремонт оборудования
г. Ангарск
«___» ________ 20___года
Общество с ограниченной ответственностью «000» (ООО «000»), именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании
__________________, с одной стороны, и ООО «Востокнефтепровод», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на
основании _____________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, а по
отдельности – Сторона, заключили Договор о нижеследующем:
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 1. Определение и толкование терминов.
В Договоре используются следующие термины:
1.1. «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – первичный учетный документ,
составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и услуг за
отчетный период, подписываемый Сторонами.
1.2. «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает
собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего
качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему
законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
1.3. «Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами, указанная
в правом верхнем углу первой страницы договора.
1.4. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах от требований договора,
приложений к нему, нормативных документов к качеству и полноте работ.
1.5. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами
документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий
неотъемлемую часть Договора.
1.6. «Дополнительные работы» – это дополнительные объемы работ, не указанные в
настоящем договоре, выданные Подрядчику Заказчиком в письменной форме.
1.7. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и
Дополнениями к нему.
1.8. «Материалы» - материалы и изделия, используемые при выполнении работ по
Договору.
1.9. «Объект» - автотранспорт филиала Иркутское РНУ, на котором выполняются Работы и
услуги согласно условиям Договора.
1.10. «Персонал Подрядчика» – штатные работники Подрядчика или физические лица,
привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части.
1.11. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение
от его имени действий в соответствии с Договором.
1.12. «Работы и услуги», «Работы» - комплекс работ по ремонту Объекта, согласно
технического задания приложение 1, в том числе оказание консультаций по устранению всех
возникающих неисправностей в работе Объекта, выполняемых Подрядчиком в соответствии с
Договором, проведение иных неразрывно связанных с предметом договора работ, в том числе и в
течение Гарантийного срока.
20
1.13. «Нормативные
документы»
нормативные
документы
РФ,
ООО
«Востокнефтепровод», ОАО «АК «Транснефть», устанавливающие нормы и правила, общие
принципы или характеристики в отношении организации и производства выполняемых Работ.
1.14. «Расходные материалы» – инструмент, инвентарь, иные расходные материалы и
прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте.
1.15. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
1.16. «Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в силу до
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в
Гарантийный срок.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во
множественном числе.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ и услуг по
Объекту в соответствии условиями настоящего Договора, включая:

выполнение Работ, указанных в приложении 1;

устранение дефектов/недостатков;

сдачу работ и выполнение Гарантийных обязательств.
2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Стоимости работ по
Договору выполнит за свой счёт и своими силами все Работы и услуги в объеме, определенном в
пункте 2.1. Договора и приложениями.
2.3. Объект принадлежит Заказчику на праве собственности.
2.4. В случае необходимости Стороны вправе заключать Дополнительные соглашения к
Договору в письменной форме.
Статья 3. Стоимость работ по Договору
3.1. Стоимость нормо-часа выполнения работ по настоящему договору составляет
(________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (________________________)
рублей _____ копеек, и включает все накладные расходы.
3.2. Общая (максимальная) стоимость работ по Договору составляет __________
(________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС __________
(________________________) рублей _____ копеек.
3.3. Стоимость ремонта автомобилей определяется в соответствии с Приложением № 2 к
Договору.
Статья 4. Порядок и условия платежей
4.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 рабочих дней,
следующих за датой подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и
предоставления Заказчику оригинала счета.
4.2. Датой платежа по настоящему Договору является дата списания денежных средств с
расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все
расходы, связанные с платежами.
Статья 5. Сроки выполнения Работ
5.1. Срок ремонта определяется на основании заказ-наряда, который должен быть передан
Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) дней, после приемки автомобиля в ремонт. Подрядчик
приступает к выполнению работ только после подписания заказ-наряда, лицом, уполномоченным на
заключение договора от лица Заказчика.
21
5.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в сроки
выполнения работ, то такие изменения должны проводиться по согласованию Сторон в письменной
форме.
РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 6. Обязательства Подрядчика
В счет Стоимости, указанной в Статье 3 Договора, Подрядчик:
6.1. Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Договора, указанные в п. 2.1
настоящего Договора, в соответствии с Приложением 1, Нормативными документами,
Эксплуатационными документами на обслуживаемое оборудование, иными условиями Договора, а
также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от
требований договора и Нормативных документов, в том числе не влияющие на технологию и
качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
6.2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых
профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг,
требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации.
6.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора назначает
ответственных Представителей для координации и согласования хода выполнения работ по
настоящему Договору, о чем направляет Заказчику официальное уведомление в письменной форме.
В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, полномочия и
срок их действия.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора,
представляет Заказчику список ответственных за выполнение работ лиц с указанием всех
разрешительных документов и допусков по охране труда и электробезопасности. Лица,
ответственные за проведение работ повышенной опасности, перед фактическим допуском к работе
проходят проверку знаний норм и правил промышленной безопасности в комиссии Заказчика.
6.4. Устраняет в течение срока, зафиксированного в акте, оформленном в соответствии со
статьей 18 Договора, своими силами и за свой счет все дефекты (недостатки) в выполненных им
Работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения
и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
6.5. В течение Гарантийного срока несет ответственность за качество выполненных работ.
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки
выполненных работ.
6.6. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями Нормативных документов
ведет техническую отчетную документацию.
6.7. До начала работ получает все необходимые согласования Заказчика и компетентных
органов власти и управления.
6.8. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях
сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды,
безопасности работающих.
6.9. В случае обнаружения дефектов (недостатков) в выполненных Работах в счет
стоимости Работ по Договору обязан приступить к их устранению, в том числе и в нерабочее время,
не позднее 3 (трёх) часов с момента уведомления ответственного представителя Подрядчика на
Объекте телефонограммой Заказчика, регистрируемой Заказчиком в порядке, предусмотренном
локальным нормативным актом Заказчика. Уведомление об обнаружении дефектов (недостатков) в
выполненных работах должно быть направлено Подрядчику также в письменном виде.
6.10. Несет полную материальную ответственность за утрату или повреждение оборудования
и иного имущества, переданных Заказчиком и оказавшихся во владении Подрядчика в связи с
исполнением Договора.
22
6.11. Обеспечивает возврат Заказчику в течение 10 дней по окончании работ лома цветного
металла и других демонтированных материалов, образующихся в результате работ.
6.12. Подрядчик при заключении настоящего договора обязуется представить в ООО
«Востокнефтепровод» информацию путем надлежащего оформления приложения № 3 к настоящему
Договору о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных
собственников и выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в
исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную
информацию. Изменения к представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и
лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих
документов Подрядчик обязуется представлять в ООО «Востокнефтепровод» по форме приложения
№ 3 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения.
Надлежащим образом оформленное Приложение № 3 «Информация о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)», является обязательной и
неотъемлемой частью настоящего договора.
Если какие-либо поля приложения № 3 к настоящему Договору не заполнены
соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены в ООО
«Востокнефтепровод», последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 15 дней, по
истечении которых договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по договору, а если
это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное договором
встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора.
Подрядчик согласен на раскрытие ООО «Востокнефтепровод» предоставленной Подрядчиком
информации по форме приложения № 3 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней
персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти, ОАО «АК
«Транснефть» и предоставляет ООО «Востокнефтепровод» право передавать данную информацию и
подтверждающие документы указанным органам и ОАО «АК «Транснефть». Подрядчик,
предоставляя ООО «Востокнефтепровод» информацию по форме приложения № 3 к настоящему
Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных.
Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их
раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены.
Условия, изложенные в настоящем пункте являются существенными.
Статья 7. Обязательства Заказчика
По Договору Заказчик:
7.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном
Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или
Дополнительными соглашениями к нему.
7.2. Осуществляет приемку выполненных Работ.
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Статья 8. Материалы
8.1. Подрядчик в счет стоимости работ по Договору поставляет на Объект все Расходные
материалы, необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору.
Статья 9. Оборудование
9.1. Подрядчик своими силами и в счет стоимости работ по Договору доставляет на Объект и
хранит все оборудование, необходимое для выполнения Работ, выполняет его ремонт и техническое
обслуживание.
23
9.2. Оборудование должно быть в рабочем состоянии, пригодным для предполагаемого
назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ и удовлетворять требованиям
нормативных документов ОАО «АК «Транснефть».
РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Статья 10. Режим работы
10.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается
Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
 безусловного исполнения технического задания Приложение 1;
 доступности ответственных представителей Подрядчика для приема телефонограмм в
соответствии с п. 6.9. Договора.
Статья 11. Наряды-допуски
11.1. Проведение огневых, газоопасных и повышенной опасности работ на
взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления наряда-допуска в
установленном порядке.
11.2. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующими
Нормативными документами.
Статья 12. Учетная документация
12.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее последнего числа
каждого текущего месяца, оригиналы первичной учетной документации.
12.2. Первичная учетная документация включает в себя:
 акты сдачи-приемки выполненных работ;
 акты приема-передачи автомобиля в ремонт;
 счет-фактуру на выполненные работы (услуги);
 заказ-наряд;
 акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (ОС-3).
Статья 13. Контроль качества выполнения работ
13.1. Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в
процессе выполнения Работ по техническому обслуживанию требований, установленных в
Нормативных документах.
13.2. Подрядчик должен обеспечить соответствие качества выполненных работ требованиям
договора, законодательства и Нормативных документов Заказчика.
13.3. Заказчик имеет право в ходе проведения Работ в любое время проверять
контролировать качество выполнения Работ по Договору. При этом положительные результаты
осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
Статья 14. Предотвращение повреждений и ущерба
14.1. Подрядчик обязан предпринимать все меры для обеспечения предотвращения
нанесения ущерба своими действиями, техническими средствами и персоналом объектам,
опознавательным знакам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим
коммуникациям.
14.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время
выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения,
24
связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда,
причиненного окружающей среде, благоустройству, если этот вред нанесен в результате его
действий.
14.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных
претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть
вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых - примет на
себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
14.4. Подрядчик в полном объеме возмещает понесенные Заказчиком убытки по ликвидации
аварии, инцидента и их последствий, произошедшие при нарушении Подрядчиком правил
производства работ.
Статья 15. Сдача-приемка выполненных Работ
15.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по Акту сдачи-приемки
выполненных работ. Форма акта сдачи - приемки выполненных Работ приведена в приложении.
15.2. Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы акта сдачи-приемки выполненных
работ, заказ-наряды и счета-фактуры с сопроводительным письмом в срок не позднее последнего
числа текущего месяца.
15.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта
сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачиприемки выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком
Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в
сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки
Работ, и повторно направить Акт Заказчику в течение 3 дней от даты устранения замечаний.
15.4. Приемка выполненных Работ производится в соответствии с действующим
законодательством и Нормативными документами.
РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 16. Внесение изменений в состав Работ
16.1. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком вносить техническое задание
(Приложение 1) изменения. Изменения технического задания и соответствующее изменение
стоимости оформляется дополнительным соглашением к Договору.
16.2. Если возникает необходимость изменения объема работ, Подрядчиком составляется
расчет стоимости изменения объемов выполняемых работ, который согласуется Заказчиком. Данный
расчет вместе с Актом, составленным в соответствии с п.п. 17.3, 17.4 Договора, является основанием
для формирования дополнительного соглашения на увеличение либо уменьшение Стоимости работ
по настоящему Договору.
Статья 17. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
17.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных
дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
 непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов;
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения Работ и услуг;
 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемых Работ и услуг, либо создают невозможность их завершения в
срок.
17.2. Подрядчик:
 не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 17.1,
25
 либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о
прекращении Работ - не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих
требований ссылаться на указанные обстоятельства.
17.3. Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения
дополнительных работ, что влечет за собой изменение Стоимости работ по Договору, Подрядчик
обязан предупредить об этом Заказчика и до начала выполнения этих работ составить Акт на
производство дополнительных работ или на исключение ряда работ.
17.4. Акт на производство дополнительных работ должен быть подписан Сторонами.
17.5. Подписанный Акт вместе с расчетом, оформленным в соответствии с п. 17.3 Договора,
является основанием для подготовки соответствующего дополнительного соглашения. Подрядчик
приступает к выполнению дополнительных работ после подписания дополнительного соглашения.
РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 18. Гарантии
18.1. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также расходных материалов поставки
Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих Нормативных документов,
действующих в системе ОАО «АК «Транснефть». Гарантии качества распространяются, в том числе,
на Материалы, поставки Подрядчика, используемые при выполнении работ по Договору на срок,
определенный изготовителем, подтверждаемый документально.
18.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями,
предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть
удостоверено соответствующим актом Комиссии, сформированной согласно п. 18.6 настоящего
Договора, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный
сроку остановки.
18.3. Если в соответствии с настоящим Договором результаты работ приняты Заказчиком по
частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ в целом.
18.4. Гарантия качества результата выполнения Работ предусмотренная настоящим
Договором, распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные в рамках
Договора.
18.5. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа либо неправильной
эксплуатации или ненадлежащего обслуживания или ремонта Объекта, произведенного самим
Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
18.6. При обнаружении дефектов в Гарантийный срок Заказчик назначает Комиссию для
расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с
указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных
дефектов и подписания Сторонами акта о выявленных дефектах. В случае неприбытия
Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о
выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой
давности начинается с даты вручения указанного письменного извещения Подрядчику либо с даты
отправления по почте или факсу.
18.7. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию
Заказчика, в срок, указанный в акте о выявленных дефектах, своими силами и за свой счет выполнить
все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения
Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить
отдельные виды работ.
18.8. Срок гарантии в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными
дефектами в Работах начинает отсчитываться с момента возобновления эксплуатации Объекта.
18.9. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных
дефектах, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.
26
18.10. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не
устранит недостатки (дефекты), указанные в данном Акте, то Заказчик вправе, без ущемления своих
прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других лиц. В
этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего
требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании
представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
18.11. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте,
составляется Акт устранения недостатков.
Статья 19. Ответственность Сторон и санкции
19.1. За нарушение сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику по его
требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день
просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
19.2. В случае просрочки оплаты выполненных Работ Заказчик уплачивает Подрядчику по
его требованию неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
19.3. За нарушение срока, указанного в п. 6.4, Подрядчик уплачивает Заказчику по его
требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости Работ с дефектами (недостатками) за каждый
день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
19.4. Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему
Договору, проводится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об
их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему
Договору документом, определяющим дату получения (начисления) Сторонами доходов в виде
неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
19.5. Заказчик имеет право при нарушении работником Подрядчика либо Субподрядчика
правил безопасного производства работ, создающих угрозу аварии, инцидента или несчастного
случая на опасном производственном объекте, ограничить доступ виновному лицу на объект до
устранения вышеуказанных нарушений. Данные ограничения не могут являться основанием для
невыполнения условий п. 2.1 Договора. Заказчик в течение одного рабочего дня письменно
уведомляет Подрядчика об ограничении доступа на объект виновного лица.
19.6. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Статья 20. Обстоятельства непреодолимой силы
20.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой
силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
20.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 21.1 настоящего Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и
существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная ТорговоПромышленной Палатой Российской Федерации.
20.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 21.1, срок выполнения
Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
Статья 21. Урегулирование споров. Арбитраж
27
21.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора
или в связи с ним, урегулируются в претензионном порядке. При этом претензии рассматриваются, и
ответ на них направляется в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой их
поступления.
21.2. При не урегулировании споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.
Статья 22. Особые условия
22.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
22.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой.
22.3. Новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно
подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
22.4. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
22.5. Передача прав и обязанностей по договору, уступка прав требования может быть
произведена только по письменному согласованию другой Стороны.
Статья 23. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора
23.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013г.,
окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему.
23.2. Договор составлен в двух экземплярах: один экз. - для Заказчика, другой экз. - для
Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 24. Приложения к Договору
24.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
24.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
24.3. Перечень Приложений к Договору.
Приложение № 1. Техническое задание.
Приложение № 2. Протокол согласования договорной цены.
Приложение № 3. Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том
числе конечных).
Статья 25. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
Общество с ограниченной
ответственностью «Восточно-Сибирские
магистральные нефтепроводы»
(ООО «Востокнефтепровод»)
Подрядчик:
Подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
/_____________/
М.П.
/_____________/
М.П.
28
Приложение №1
к договору № ______________
от «____» ___________ 2013 г.
Техническое задание
на проведение ремонта автотранспорта марки УАЗ, ПАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ (г.Саянск, Зима)
Цель работы: Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей по
заявкам Заказчика с использованием запасных частей и расходных материалов
Подрядчика.
Объект:
Автотранспорт марки УАЗ, ПАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ.
Состав объекта: Автомобили УАЗ, ПАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ различных модификаций.
Объем работ: Выполнение полного объема работ по техническому обслуживанию и ремонту для
обеспечения технически исправного состояния автомобилей, по заявкам Заказчика с
использованием оборудования, запасных частей и расходных материалов Подрядчика.
Срок выполнения работ – с 05 ноября по 31 декабря 2013 года.
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных и
методических документов:
- Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту АТС
(Постановление Правительства РФ № 290 от 11.04.2001г.);
- Сервисной книжкой на АТС;
- Инструкциями по эксплуатации АТС;
- Сервисной литературой фирмы-производителя АТС;
- Сборником нормативов трудоемкости по ремонту и обслуживанию АТС.
Начальник ТС
В.Ю. Смирнов
29
Приложение №2
к договору № ______________
от «____» ___________ 2013 г.
Протокол
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от _______________, лице _______________, действующего
на
основании
________________,
от
ООО
«Востокнефтепровод»,
в
лице
________________________, действующего на основании ________________, удостоверяем,
что сторонами достигнуто соглашение на выполнение комплекса работ, указанных в статье 2
настоящего Договора на сумму в размере _______________________ (_____________________)
рублей, в том числе НДС (18%) в сумме ____________ (_________________________________)
рублей.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
_____________________/______________/
М.П.
_____________________/______________/
М.П
30
Приложение № 3
к договору №
от "___" ______ 2013г.
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Сведения о составе
исполнительных органов
Информация о
подтверждающих
документах
Руководитель/участник/ак
ционер/бенефициар
Серия, № документа,
удостоверяющего его
личность (для физических
лиц)
Ф.И.О.
Наименование/
ОГРН
ИНН
Серия, № документа,
удостоверяющего
личность руководителя
Ф.И.О. руководителя
Код ОКВД
Наименование
организации
ОГРН
ИНН
№ п/п
Адрес регистрации
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
Информация о контрагенте
Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления в ООО
«Востокнефтепровод», а также последним в органы государственной власти, ОАО «АК «Транснефть»
______________________________
(должность руководителя контрагента)
_______________________________
(Ф.И.О.)
___________________
(подпись)
(М.П.)
31