39404_типовой_контракт_выполнение_работ

Утверждено
Приказом Республиканской
ветеринарной службы
Республики Мордовия
от «23» апреля 2014 г. № 87-Пр
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
«____»________20__ г.
___________________
__________________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
в лице _____________________________, действующего на основании
_________________, с одной стороны и ________________________________, именуемый в
дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на
основании _______________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий контракт в целях обеспечения государственных нужд о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом «Подрядчик » обязуется по заданию
«Заказчика» выполнить работы_________________________________________ в соответствии с
утвержденной локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта
(Приложение №1 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные работы Подрядчика на условиях, предусмотренных
контрактом.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего контракта составляет ___________________________ рублей.
2.2. Источником финансирования товара по настоящему контракту является
_____________________.
2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в форме безналичного расчета
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетафактуры, акта выполненных работ и справки стоимости выполненных работ и затрат в течение 10
(десяти) банковских дней после подписания актов.
2.4. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма,
подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с
оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику,
Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере
13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
(в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд
социального страхования.)
2.5. Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, оборудования,
необходимых для выполнения данного вида работ, в том числе расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, всех налогов, сборов и других обязательных платежей,
связанных с исполнением контракта.
2.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3. Сроки выполнения работ и гарантии качества
3.1. Срок выполнения работ – ______________ месяцев с момента заключения контракта.
3.2. Срок гарантии качества работ – в течение _______ лет с момента подписания Акта о
приемке выполненных работ Сторонами.
3.3. Все недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного
срока, устраняются Подрядчиком за свой счет, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента выявления дефектов. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования
порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2
(двух) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в
этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. При завершении выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке
выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат и счета (и/или счетафактуры).
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчетных документов
организует и осуществляет приемку результата выполненных работ.
4.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом
о приемке выполненных работ, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, счетом,
счетом-фактурой подписанными обеими сторонами.
Сдача-приемка выполненных работ производится в присутствии уполномоченных
представителей сторон, ответственными лицами Заказчика в присутствии уполномоченных
представителей Подрядчика.
4.4. В целях проверки соответствия выполненных работ, условиям Контракта Заказчиком
проводится экспертиза. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением
экспертов (экспертной организации).
4.5. Экспертиза осуществляется по окончании выполнения работ.
4.6. Представители Подрядчика предоставляют представителям Заказчика документы
согласно настоящего Контракта.
4.7. По итогам проведения экспертизы выполненных работ, составляется заключение с
указанием соответствия (несоответствия) выпоненных работ требованиям Контракта (далее –
Заключение экспертизы), которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству РФ. Заключение экспертизы составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для
Заказчика и Подрядчика.
4.8. Подписание Заключения экспертизы без замечаний Заказчиком, является основанием
для принятия выполненных работ Заказчиком.
4.9. В случае, если по результатам экспертизы будут установлены нарушения требований
Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в Заключении экспертизы могут
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их
устранения.
4.10. Заказчик оставляет за собой право, проверки как части выполненных работ, так и
осуществить экспертизу 100% выполненных работ требованиям, установленным Контрактом и
предусмотренной им нормативной и технической документации, на условиях настоящего раздела
Контракта.
4.11. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия
выполненных работ условиям Контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Предоставить Подрядчику объект работ, являющийся предметом контракта.
5.1.2. Принять от Подрядчика выполненные работы по Акту о приемке выполненных работ
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Подрядчиком указанного акта.
5.1.3. Оплатить работы Подрядчика в соответствии с выставленным счетом (и/или счетомфактурой), Актом о приемке выполненных работ и Справкой о стоимости выполненных работ и
затрат, согласно пунктам 2.1 и 2.3. Контракта.
5.1.4. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
5.1.5. Осуществлять технический надзор.
5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. Произвести работы, указанные в пункте 1.1. контракта, в строгом соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением мероприятий по
технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды и в
порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
5.2.2. Подрядчик для выполнения работ по договору вправе привлекать субподрядные
организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и квалифицированным
персоналом.
При размещении заказа на выполнение работ в случае привлечения субподрядчиков
Подрядчик (генеральный подрядчик) несет перед Заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту субподрядчиком в
соответствии с действующим законодательством.
5.2.3. Обеспечить надлежащее качество работ согласно пункта 6.1. Контракта, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с Приложением №1
Контракта.
5.2.4. После выполнения работ сдать их уполномоченному лицу Заказчика, оформить 2
экземпляра Акта о приемке выполненных работ, 2 экземпляра Справки о стоимости выполненных
работ и затрат, 2 экземпляра оригиналов счетов (и/или счетов-фактур) в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента завершения работ.
5.2.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения
работ, качеством используемых материалов.
5.2.6. В случае изменения банковских реквизитов письменно уведомить Заказчика в
пятидневный срок.
5.2.7. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц
– субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией,
специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в
Приложении № 1 к Контракту. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение
субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему
Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает
в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то
он отражает этот факт в своей отчетной документации.
5.3. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика, компенсируются последним в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования о компенсации.
5.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с Приложением №1 к контракту, в
полном объеме, из качественных материалов, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, с соблюдением мероприятий по технике безопасности, охране труда,
пожарной безопасности, охране окружающей среды, должно обеспечивать безопасность жизни и
здоровья населения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей
на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от
неуплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренного контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в
размере 2,5 % от цены контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
настоящий контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере не менее
чем 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом. Размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % от цены контракта.
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (“форс-мажор”), сторона по
Контракту, не имеющая возможности выполнять обязанности по Контракту, должна
незамедлительно направить другой стороне уведомление о случившемся, о причинах
случившегося, со ссылкой на документ, выданный соответствующим независимым компетентным
органом, подтверждающий наличие и продолжительность действия обстоятельства
непреодолимой силы.
7. Обеспечение исполнения контракта
7.1.Контракт заключается только после предоставления участником закупки с которым
заключается контракт безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ, или передаче заказчику
денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном в извещении о
проведении закупки. Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных выше способов
определяется участником закупки самостоятельно.
7.2. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное
или муниципальное казенное учреждение и заказчиком, Уполномоченным органом, установлено
требование обеспечения исполнения Контракта, предоставления обеспечения исполнения
Контракта не требуется (в соответствии с частью 8 ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ).
7.3.Обеспечение исполнения Контракта должно быть выдано на срок действия Контракта с
учетом установленного гарантийного срока. Срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 месяц.
7.4.В случае, если в качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком были
внесены денежные средства на расчетный счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные
денежные средства, на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня
получения письменного требования после исполнения Подрядчиком своих обязательств.
7.5. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в размере __%,
от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ______________рублей.
Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежит выплате
заказчику в случае, если Подрядчик не исполнил или ненадлежащим образом исполнил принятые
на себя обязательства по настоящему контракту, а именно:
- не исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ (просрочки выполнения
работ) на срок более 30 (тридцати) календарных дней;
-неисполнения (ненадлежащего) исполнения гарантийных обязательств, установленных
разделом 3 Контракта.
7.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта
8. Расторжение и изменение контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренного настоящим
Контрактом объема выполняемых Работ и иных условий настоящего Контракта.
- Если по предложению Заказчика происходит увеличение либо уменьшение предусмотренного
настоящим Контрактом объема выполняемых работ не более чем на 10 (Десять) процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально
дополнительному объему работ исходя из установленной в настоящем Контракте цены Работ, но
не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении
предусмотренных
настоящим Контрактом объема
выполняемых Работ стороны
настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта пропорционально
фактическому объему выполняемых Работ.
8.2. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных Заказчику для
проведения Работ, Стороны согласуют новые сроки и другие условия выполнения Работ.
Подрядчик вправе требовать от Заказчика возмещения только реального ущерба, причиненного
ему изменением сроков выполнения Работ.
8.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного
соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
9. Прочие условия контракта
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными
соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта.
9.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, разрешаются
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.
9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по контракту.
9.5. Приложение:
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Государственный заказчик
Поставщик
Юридический адрес:
Юридический адрес:
Банковские реквизиты плательщика:
Банковские реквизиты поставщика:
Заказчик
М.П.
Подрядчик
М.П.
Приложение № 1
к контракту № ___ от ___
Локальный сметный расчет
Приложение № 2
к контракту № ___ от ___
Техническое задание
на выполнение работ____
Приложение № 3
к контракту № ___ от ___
График выполнения работ
(разрабатывается Подрядчиком)