ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на выполнение работ для нужд ВлГУ
«____» __________ 2016 г.
№ ________
г. Владимир
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице __________________________________, действующего на основании
_________________________, с одной стороны, и ____________________________________,
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________, действующего на
основании _______________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного
учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ для
нужд ВлГУ: __________________________________________________________.
1.2. Содержание и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным
планом по выполнению работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора,
согласно приложению 1.
Срок выполнения работ: ______________________________________________________.
1.3. Работы, выполняемые согласно настоящему Договору, должны соответствовать
требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации,
должна иметь сертификат и знак соответствия.
1.4. Основание для заключения настоящего Договора: п. _______________ положения о
закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,
ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.
2. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За оказанные по настоящему Договору услуги Заказчик, обязуется оплатить Подрядчику
_______________________________________________. Цена Договора является твердой и
определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев предусмотренных
настоящим Договором.
2.2.
Расчеты
за
выполненные
работы
осуществляются
в
форме:________________________________________________________________________.
2.3. Датой выполнения работ считается дата, указанная в акте сдачи-приемки.
2.4. По соглашению сторон цена Договора может быть изменена в следующих случаях:
- при снижении цены Договора без изменения, предусмотренного Договором объема
работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора;
- если по предложению заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный
Договором объем работ не более чем на 10 %, при этом изменение цены Договора
осуществляется пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной
в Договоре цены работы.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. При завершении выполнения работ в целом Подрядчик представляет Заказчику два
экземпляра подписанного Подрядчиком акта сдачи - приемки выполненных работ.
3.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи - приемки выполненных работ и
отчетных документов (материалов), обязан направить Подрядчику один экземпляр
подписанного Заказчиком акта сдачи - приемки выполненных работ или мотивированный
отказ.
3.3. В случае несоответствия выполненных работ условиям Договора Стороны обязаны
составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные
претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 30 дней со дня получения им акта
сдачи - приемки выполненных работ. Подрядчик обязан произвести работы по устранению
дефектов выполненных работ без дополнительной оплаты.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик:
а) поручает Подрядчику осуществление выполнения работ в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором;
б) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения заказа на выполнение работ для нужд
Заказчика;
в) обеспечивает оплату выполненных работ, в соответствии с пунктом 2 настоящего Договора;
г) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине
Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;
д) осуществляет контроль за исполнением настоящего Договора;
е) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае,
если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению Договора или выполняет работу
настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможно.
ж)вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных
организаций.
2.2. Подрядчик:
а) обязан приступить к выполнению работ в течение 2 рабочих дней после заключения
Договора;
б) обязан обеспечить качество выполненных работ и применяемых материалов, также
обязательно согласование с Заказчиком применяемых материалов и цветовых решений, на
применяемые материалы предоставлять сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие их качество и соответствие требованиям пожарной
безопасности, действующим строительным, санитарным и другим нормам;
в) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения
настоящего Договора;
г) вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на выполнение
работ для нужд Заказчика;
д) обязан осуществить поставку, складирование необходимых материалов и конструкций.
Подрядчик сохраняет за собой право собственности на указанное имущество, на нем лежит
риск случайной утраты имущества, повреждения до момента сдачи объекта в гарантийную
эксплуатацию, согласно ст. 741 ГК РФ.
е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине
Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок,
согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты выполненных работ, допущенные по
вине Подрядчика.
5.2. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Договором, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику фактически
произведенные затраты.
5.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Договором, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику понесенные им
убытки.
5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых
ими обязательств.
5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней.
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня начисляется в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не
уплаченной в срок суммы.
5.7. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе
потребовать уплаты штрафов. Размер штрафа устанавливается договором в виде
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 и составляет 2,5% от цены настоящего Договора _______рублей, за каждый случай ненадлежащего исполнения обязательств
5.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней.
5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в
размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но
не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка
России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком, и определяется по
формуле установленном Правительством Российской федерации от 25 ноября 2013 года №
1063.
Подрядчик обязан оплатить Заказчику пени в течение 10 банковских дней с момента
получения соответствующего расчета (п. 5.9.) и счета на оплату пени.
5.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате
штрафов. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в виде фиксированной
суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25
ноября 2013 г. № 1063 и составляет 10 % от цены настоящего Договора - _______ рублей, за
каждый случай ненадлежащего исполнения обязательств.
5.11. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора решаются
сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в
Арбитражном суде Владимирской области.
5.12. На все работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, устанавливается
гарантийный срок __________________.
В течение данного срока Заказчик вправе предъявить к Подрядчику любые требования,
предусмотренные законом в качестве последствий обнаружения недостатков выполненных
работ.
5.13. Для решения вопроса о наличии и причинах возникновения недостатков проводится
независимая экспертиза с участием сторон Договора.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Обеспечение исполнения Договора Заказчиком не установлено.
7. ФОРС – МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
7.2.В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в договоре,
переносятся на срок, в течение которого действовала непреодолимая сила.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, на
основании обязательств указанных в п. 7.1., обязана известить в письменной форме другую
сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 дней с момента их
наступления.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В
НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.
8.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты заключения Договора
до исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до окончания срока его действия по
соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны
Договора от исполнения Договора по основаниям, установленным действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
8.3. В настоящий Договор по письменному соглашению Сторон могут быть внесены
изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения настоящего Договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
9.2. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязательства по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
9.3. Во всем остальном, что не определено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим Законодательством.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Владимирский
государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых»
Адрес: 600000, г. Владимир, ул.
Горького, д.87
Банковские реквизиты:
ИНН 3327102091
КПП 332701001 УФК по Владимирской
области (ВлГУ, л/с 20286U86220)
Банк: Отделение Владимир
БИК: 041708001
Р/с: 40501810400082000001
Тел.: (4922) 47-77-71, 47-76-66
Подписи сторон
От имени Заказчика
_________________/__________________/
От имени Подрядчика
____________/_______________________/
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору № ______________
от «____» ____________ 2016 г.
Календарный план выполнения работ по Договору
№
1.
Наименование
От имени Заказчика
_________________/__________________/
Срок выполнения работ
От имени Подрядчика
____________/_______________________/