Образец встречного иска

Образец встречного иска:
Арбитражный суд Московской области
Истец: ООО «Сатурн»
ИНН/КПП 11111111 / 22222222
Адрес местонахождения: 109202, г.
Москва, ул. 2-я Фрезерная, д.19, стр.56
Ответчик: ООО «Уран»
Адрес местонахождения: г.Москва, пр.
Троицкий, д.17
ОГРН 33333333: 44444444
Дело № 77777777
Цена иска: 313 074 (Триста тринадцать
тысяч семьдесят четыре) рубля, 19 копеек
Госпошлина: 6000 руб.
Встречное
исковое заявление
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело №
77777777 по иску ООО «Уран» о взыскании с ООО «Сатурн» пени по государственному
контракту.
С указанным иском Ответчик не согласен по следующим основаниям:
Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн», и ООО «Уран», на
основании протокола подведения итогов электронного аукциона от «04» июня 2015 года №
0124200000615002565 заключили государственный на поставку лекарственного препарата.
При принятии решения о признании ООО «Сатурн» победителем электронного аукциона и
заключении контракта конкурсной комиссией не были приняты во внимания условия
поставки лекарственного препарата, срок годности предлагаемого к поставке препарата
(Срок годности препарата: до 01.01.2016г.)
Таким образом, следует полагать, что при принятии решения о заключении
контракта стороны согласовали указанные условия.
Однако, Истец безосновательно не принимал товар, тем самым нарушая п. 1.1
государственного контракта. В соответствии с пунктом 1.1 Контракта ООО «Сатурн»
принимает на себя обязательство по поставке лекарственного препарата (далее - Товар) в
соответствии с приложением «Спецификация» к Контракту для обеспечения граждан,
имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с
федеральным законодательством, а ООО «Уран» обязуется принять и оплатить
поставленный Товар.
Гражданский кодекс РФ устанавливает, что стороны договора должны исполнять
свои обязательства надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств
не допускается (ст. ст. 309, 310 ГК РФ). Покупатель обязан принять переданный ему товар.
Со стороны ответчика было предложение в внесудебном порядке расторгнуть
контракт, заключенный на основании подведения итогов электронного аукциона от «04»
июня 2015 года № 0124200000615002565. Ранее направленные претензии Истцу, с
просьбой о принятии товара и расторжении контракта остались без ответа.
В нарушение условий Контракта и положений Гражданского кодекса Российской
Федерации ООО «Уран» обязательство по приему Товара до настоящего момента не
выполнило.
В случае просрочки исполнения ООО «Уран» обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО
«Уран» обязательств, предусмотренных Контрактом, ООО «Сатурн» вправе требовать
уплату неустоек (штрафов, пеней) (пункт 8.2 Контракта.)
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая
пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с
Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 (далее – Правила), в
виде фиксированной суммы в размере 22 428 (Двадцать две тысячи четыреста двадцать
восемь) рублей 13 копеек.
С учетом условий Контракта и Правил, сумма пени составляет: Формула для
начисления пени: П = (Ц - В) х С, установлена пунктом 6 Правил, где Ц - цена контракта, В
- стоимость фактически исполненного заказчиком обязательства по контракту, С - размер
ставки. Размер ставки - С определяется по формуле: С = Сцб х ДП, где Сцб - размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определен по формуле: К = ДП/ДК х 100%, где ДП - количество дней
просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту, и составил 1 566,6% =141/9
х 100%. При К равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени. Таким образом, неустойка составляет (897 125,00
рублей — 0 рублей) х 8,25% х 0,03 х 141 = 313 074 (Триста тринадцать тысяч семьдесят
четыре) рубля, 19 копеек
В соответствии с п.11.7. расторжение Контракта допускается по соглашению
Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
В соответствии с ч.2 ст. 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может
быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или
договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для
другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора.
Ответчик существенно нарушил условия договора, тем самым, причинив Истцу
значительный ущерб.
В связи с изложенным и на основании ст.ст., 309, 310, 450 ГК РФ, ст.137, 138 ГПК, а
также ст. 132 АПК РФ,
ПРОШУ:
1. Отказать в удовлетворении первоначального иска по делу № 77777777 ООО «Уран» о
взыскании с ООО «Сатурн» пени по государственному контракту № 02-04-04/265 от 29
июня 2015 года
2. Расторгнуть государственный контракт № 02-04-04/265 от 29 июня 2015 года
заключенный между ООО «Уран» и ООО «Сатурн»
3. Взыскать с ООО «Уран» в пользу ООО «Сатурн» сумму неустойки в размере 313 074
(Триста тринадцать тысяч семьдесят четыре) рубля, 19 копеек
4. Возложить на ответчика судебные расходы и взыскать с ООО «Уран» в пользу ООО
«Сатурн» сумму госпошлины по делу.
Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Квитанция об оплате госпошлины
Уведомление о направлении копии отзыва истцу
Копия претензии
Решение о назначении генерального директора.
Свидетельство о регистрации ООО «Сатурн»
Доверенность представителя
Генеральный директор
ООО «Сатурн»
______________________/ Иванов И.И./