благоустройство территории МАУ - | reft

Муниципальное автономное учреждение «РЕФТ-АРЕНА»
городского округа Рефтинский
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ «РЕФТ-АРЕНА»
_________ А. В. Пасынков
«18» июня 2014 г.
Котировочная документация
Благоустройство территории МАУ «РЕФТ-АРЕНА»
п. Рефтинский, 2014
Извещение о проведении запроса котировок
Наименование заказчика: Муниципальное автономное учреждение «РЕФТ-АРЕНА» городского
округа Рефтинский. E-mail: reftarena@mail.ru.
Почтовый адрес: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Молодежная, дом 5/1, тел. 8-93211-49-028.
Источник финансирования: собственные средства.
Вид услуг согласно ОКДП: 4540040- устройство дорожных оснований и покрытий.
Предмет договора: «Благоустройство территории МАУ «РЕФТ-АРЕНА».
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на благоустройство территории МАУ «РЕФТ-АРЕНА»
№
Наименование
пп
1
2
Устройство щебеночной площадки:
1
Разборка бортовых камней на бетонном основании
2
Установка бортовых камней бетонных при других видах
покрытий
3
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
4
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора
строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3
Перевозка
грузов
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 10 км I класс груза
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5(0,5-0,63) м3,
группа грунтов:3
Планировка площадей механизированным способом, группа
грунтов 3
5
6
7
8
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на
первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см
Перевозка
грузов
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 10 км I класс груза
10
Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции
40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)
Устройство площадки асфальтом:
9
1
Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих
асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых,
плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
Ед. изм.
Кол-во
3
4
100 м
1,51
100 м
бортового
камня
100 м3
конструкций
1 т груза
1,51
1 т груза
0,1
1000 м3
грунта
0,2384
1000 м2
спланированно
й площади
1000 м3
уплотненного
грунта
1 т груза
0,596
0,1192
1000 м2
основания
0,596
1000 м2
покрытия
0,326
0,01
0,1
441,04
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2) идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика (для иностранного лица);
3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок
цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не
предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть
новыми товарами;
4) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о
проведении запроса котировок;
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
другие обязательные платежи).
Место выполнения работ: 624285, Свердловская область, поселок Рефтинский, улица
Молодежная, д. 5/1.
Срок выполнение работ: работы должны быть выполнены в течение 21 (двадцати одного)
календарного дня с даты заключения договора.
Условия выполнения работ: работы выполняются силами, транспортом, оборудованием и
материалами подрядчика. Гарантия на выполненные работы 3 года.
Условия оплаты работ: Безналичный расчёт. Расчёт за выполненные работы производится в
течение 10 дней при условии подписания обеими сторонами Акта выполненных работ по форме
КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.
Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах: в цену договора входят
расходы, связанные с исполнением условий договора, в том числе транспортные расходы,
страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Максимальная цена договора: 348 200 рублей.
Требования к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участниках закупки
в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным Законом № 223ФЗ и Федеральным Законом № 44-ФЗ.
Форма подачи котировочных заявок: форма заявки обязательная к заполнению всеми
участниками размещения заказа представлена в приложении № 2 настоящего извещения.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику, уполномоченному органу
в письменной форме с собственноручной подписью и оригинальным оттиском печати или в форме
электронного документа (подписанного электронно-цифровой подписью) в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме
электронного документа уполномоченный орган в тот же день обязаны направить в письменной
форме или в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую
заявку, подтверждение получения такой заявки. Котировочные заявки, оформленные в
бумажной форме, рекомендуется подавать в закрытом конверте с указанием информации
необходимой для осуществления регистрации (кому, от кого, предмет запроса котировок).
Место подачи котировочных заявок: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул.
Молодежная, 5/1, пн.-пт. с 8.00 до 17.00 часов местного времени, перерыв обеденный – с 12.00 до
13.00 часов местного времени.
Срок подачи котировочных заявок: со дня размещения извещения на официальном сайте
до 17:00 часов местного времени 25 июня 2014 года.
Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок: 11:00 часов местного
времени 26 июня 2014 года.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: в
течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок (но не позднее 20 календарных дней со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок).
Приложение № 1
Схема расположения объекта.
устройство
стоянки
с
щебеночным
покрытием
устройство стоянки
с асфальтовым покрытием
Приложение № 2
Извещения о проведении запроса котировок
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата: _____________ 2014 г.
Кому:__________________________________________________________________
От кого:________________________________________________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок цен, мы, нижеподписавшиеся, согласны
выполнить работы по благоустройству территории МАУ «РЕФТ-АРЕНА» на сумму
__________________________________________________________,00 руб.
Цена Договора включает в себя расходы, связанные с исполнением условий договора, в том
числе транспортные расходы, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей.
Место выполнения работ: 624285, Свердловская область, поселок Рефтинский, улица
Молодежная дом 5/1.
Срок проведения работ: работы должны быть выполнены в течение 21 (двадцати одного)
календарного дня с даты подписания договора.
Мы обязуемся, в случае принятия нашей цены, в соответствии с условиями котировочной
документации и настоящей заявки исполнить условия договора.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом
котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Мы подтверждаем настоящей заявкой отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
исполнителей, подрядчиков.
Мы подтверждаем, что: Настоящим удостоверяем, что на момент подписания настоящей заявки
______________(Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам
данной процедуры и в частности:
- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными,
финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также
необходимыми трудовыми ресурсами;
- обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;
- не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его
имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая
деятельность не приостановлена.
______________________
(должность)
_________________
(подпись)
М.П.
________________________
(расшифровка подписи)
Анкета участника размещения заказа
Каждый участник, подающий заявку на участие в запросе котировок, должен заполнить
настоящую форму.
Для юридических лиц:
№
п/п
1.
2.
Полное и сокращенное фирменное
наименование Участника, организационноправовая форма
Адрес местонахождения юридического лица
(юридический адрес)
3.
Адрес для почтовых отправлений
(фактический адрес)
4.
ИНН/КПП Участника
5.
6.
Сведения об участнике размещения заказа
(заполняется участником)
Наименование
Банковские реквизиты Участника:
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
ИНН/БИК
Дополнительные сведения:
Телефоны, факс Участника (с указанием кода
города), адрес электронной почты и Ф.И.О.
уполномоченного сотрудника
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
№
п/п
Наименование
1.
Фамилия, имя, отчество Участника
2.
Паспортные данные (серия, номер паспорта,
место и дата выдачи, орган выдавший
документ)
3.
Сведения о месте жительства
4.
ИНН Участника
5.
Банковские реквизиты Участника
6.
Дополнительные сведения:
Телефоны, факс Участника (с указанием кода
города), адрес электронной почты
____________________________
(должность)
Сведения об участнике размещения заказа
(заполняется участником)
_________________
(подпись)
М.П.
________________________
(расшифровка подписи)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №_________
на благоустройство территории МАУ «РЕФТ-АРЕНА»
п. Рефтинский
«____» ________________ года
Муниципальное автономное учреждений «РЕФТ-АРЕНА» городского округа Рефтинский,
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пасынкова Александра Викторовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ______________,
действующего на основании ___________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны» на основании Протокола______________________№
__________ от ____________ года заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории МАУ «РЕФТАРЕНА» городского округа Рефтинский (624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул.
Молодежная, д. 5/1), (далее Работы), на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в
настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.
1.2. Сроки выполнения Работ составляют: 21 (двадцать один) календарный день с момента
заключения Договора.
1.3. По настоящему Договору Подрядчик выполняет работы своими силами, материалами,
оборудованием и средствами.
1.4. Требования к качеству, функционально-техническим характеристикам выполнения Работ,
указаны в Ведомостью объемов работ (Приложении № 1), являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. Цена Договора и порядок расчётов
2.1. Цена по настоящему Договору установлена участником запроса котировок в составе заявки
на участие в запросе котировок (котировочная заявка) и составляет ___ рублей ___ копеек, в том
числе НДС ______.
2.2. В цену Договора входят все расходы, связанные с исполнением Договора, уплата налогов,
сборов и других обязательных платежей.
2.3.Оплата по настоящему Договору производится безналичным расчетом.
2.4. Оплата стоимости Работ производится в следующем порядке: Заказчик перечисляет
денежные средства в размере 30% от стоимости Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента подписания договора на расчётный счёт Подрядчика в качестве предоплаты за
выполняемую Работу. Оставшуюся сумму 70% Заказчик обязан оплатить после подписания Акт о
приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3) обеими сторонами в течение 10 (десяти) банковских дней.
2.5. После выполнения работ Подрядчик передает Заказчику Акт (Акт формы КС-2), Справку
формы КС-3, счёт, счёт-фактуру.
3. Качество Работ.
3.1. Результаты Работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья,
а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются
законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
3.2. Недоработки, замечания устраняются Подрядчиков в десятидневный срок с момента
получения письменной претензии от Заказчика за счёт собственных средств.
3.3. Подрядчик несёт ответственность за выполненные Работы в том числе, которые
обнаружены при ее использовании и реализации, и обязан безвозмездно их устранить, а также
возместить убытки, вызванные данными недостатками за счет собственных сил и средств.
3.5. Гарантийный срок на результат выполненных Работ устанавливается на период 36
(тридцать шесть) месяцев с момента подписание акта выполненных работ обеими сторонами.
3.6. Требования Заказчика по качеству Работ, недостатки которых не могли быть выявлены при
приёмке Работ, принимаются в течение действия гарантийного срока.
3.7. В случае существенного нарушения требований к качеству результатов Работ Заказчик
вправе потребовать уплату штрафа, установленного п.6.3 настоящего Договора, а также вправе по
своему выбору:
3.7.1. инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной
суммы, в случае её оплаты;
3.7.2. потребовать устранения недостатков выполненных Работ за счёт средств Подрядчика.
4. Порядок сдачи-приёмки Работ
4.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения Работ, Подрядчик обязан
передать Заказчику документы: Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3,
составленные в двух оригинальных экземплярах и подписанных со своей стороны.
С даты подписания Сторонами Акта у Заказчика наступает обязанность по окончательному
расчету за выполненные работы в соответствии с разделом 2 Договора.
4.2. В ходе выполнения Работ скрытые работы должны быть освидетельствованы
соответствующими актами. Работы, выполненные Подрядчиком без подписания актов
освидетельствования скрытых работ в Акт приёмки выполненных работ не включаются и Заказчиком
не оплачиваются.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования скрытых
работ.
4.3. Заказчик в течение пяти дней с даты уведомления Подрядчиком о готовности работы, а
также Акта и Справки, обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу.
4.4. В случае наличия замечаний к результатам работ, Подрядчик обязан устранить данные
замечания.
4.5. По результатам рассмотрения и утверждения Заказчик в течение 5 календарных дней
подписывает Акт о приемке выполненных работ со своей стороны и направляет один экземпляр
Подрядчику.
4.6. В случае досрочного выполнения Работ (этапа Работ) Заказчик вправе досрочно
осуществить ее приёмку.
4.7. При обнаружении недостатков выполненных Работ после их приемки, Заказчик
незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, и приглашает его для подписания двухстороннего
акта о выявленных недостатках выполненных Работ и сроках их устранения.
4.8. Если Подрядчик не явится для подписания акта в течение 5-ти рабочих дней со дня
получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить
его Подрядчику, с требованием устранить недостатки выполненных Работ.
4.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена
экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной
связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы
на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по
соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.
5. Обязательства Сторон
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Качественно выполнить Работы и сдать Заказчику полностью выполненные Работы в
установленные Договором сроки и в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №1).
5.1.2. Выполнить Работы лично. В случае невозможности выполнить Работы лично Подрядчик
вправе привлечь для этого третье лицо с согласия Заказчика, оставаясь ответственным перед
Заказчиком за действия третьего лица.
5.1.3. Немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих
выполнению Работ и принять все меры для устранения таких препятствий, а также предупреждать
Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят
годности или прочности результатов Работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.1.4. Производить работы в соответствии с требованиями действующих стандартов и
технических условий. Материалы, используемые для выполнения работ по благоустройству Объекта,
и результаты работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным
требованиям безопасности, стандартам, сертификации, предъявляемым к ним действующим
законодательством. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
качество используемых материалов, средств, оборудования.
5.1.5. Соблюдать режим работы Заказчика, бережно относится к имуществу Заказчика.
5.1.6. За свой счет устранять недостатки и/или дефекты в выполненных работах до момента
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, а также в пределах гарантийного срока,
появившихся в результате ненадлежащего качества выполнения работ, с нарушением условий
Договора или использования материалов, средств и оборудования ненадлежащего качества.
5.1.7. Осуществлять систематическую уборку и вывоз строительного мусора, а в день
завершения работ произвести окончательную уборку Объекта и вывоз строительного мусора с
территории Заказчика.
5.1.8. По окончании работ, в течение трех дней с даты подписания Сторонами Акта
выполненных работ, Подрядчик обязан вывезти все свое оборудование и материалы из Объекта и с
территории Заказчика.
5.1.9. Подписывать акт о приемке выполненных Работ в порядке и в сроки, установленные
разделом 4 настоящего Договора.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору;
5.2.2. Самостоятельно определять методы выполнения Работ в рамках настоящего Договора.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. Передать Подрядчику всю документацию, необходимую для производства Работ;
5.3.2. Оплатить выполненные Работы Подрядчика в соответствии с настоящим Договором.
5.3.3. Подписать своевременно акт о приемке выполненных Работ.
5.3.4. Обеспечить Подрядчику свободный доступ на объект.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Проверять ход и качество выполнения Работ в период действия настоящего Договора, не
вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
5.4.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от
договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также
потребовать возмещения убытков.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков начала и окончания выполнения Работ (этапов Работ) или устранения
выявленных недостатков Работ Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 1% от
стоимости Работ за каждый день просрочки.
6.3. В случае существенного нарушения Подрядчиком требований к качеству результатов Работ
(этапов Работ), установленных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком
штрафа в размере 1% от стоимости Работ, а также возмещения убытков, причиненных Подрядчиком
Заказчику вследствие ненадлежащего исполнения Договора.
6.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе
уменьшить подлежащую к оплате сумму за выполненные Работы, на размер встречного требования в
сумме начисленной неустойки в уведомительном порядке.
6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает стороны Договора от исполнения обязательств по
Договору в полном объёме.
6.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик имеет право начислить
Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной
Центральным Банком РФ на день оплаты неустойки за каждый день просрочки.
6.7. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ третьих лиц (субподрядчиков),
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за деятельность таких лиц.
6.8. В случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик
вправе инициировать расторжение настоящего Договора.
Существенным нарушением условий Договора является:
- нарушение сроков начала и окончания выполнения Работ, а также сроков завершения
отдельных этапов Работы, более чем на 10 дней подряд;
- наличие более двух претензий по качеству Работ.
При расторжении Договора по решению суда сведения о Подрядчике подлежат внесению в
реестр недобросовестных поставщиков, в порядке и на условиях, установленных законодательством
Российской Федерации.
7. Односторонний отказ от исполнения Договора
7.1. Заказчик/Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора в соответствии с гражданским законодательством.
7.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем
отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по
результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора,
послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.
7.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Подрядчику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, или
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение
Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается
дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата
получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении 20 дней с даты направления решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчику.
7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и
Договор считается расторгнутым через 7 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора, если в течение семидневного срока с даты надлежащего уведомления
Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено
нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также
Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.7.3. Договора.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора,
которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего
отказа заказчика от исполнения Договора.
7.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, или
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного
уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение
Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается
дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику данного уведомления.
7.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и
Договор считается расторгнутым через 7 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.9. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора, если в течение семидневного срока с даты надлежащего уведомления
Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены
нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
7.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от
исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием
для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий
настоящего Договора, решаются путём переговоров.
В случае невозможности разрешения
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской
области в установленном порядке.
8.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую
репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством
Российской Федерации.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей
вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц,
отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров.
9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно
письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств,
но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращении соответственно.
9.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой
силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности
за
невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.
9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3
(три) месяца.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то
каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не
вправе требовать возмещения убытков.
9.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской
Федерации.
10. Срок действия Договора
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.
10.2. Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от полного исполнения
принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
10.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения
убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором
и законодательством Российской Федерации.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
11.3. При исполнении Договора изменение его условий по соглашению Сторон и в
одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
11.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения
настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной или
электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомление, с последующим направлением
оригинала. При этом Сторона – отправитель должна удостовериться в получении Стороной –
адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления.
11.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в
течение двух рабочих дней уведомить об этом друг друга.
11.6. К настоящему Договору прилагаются:
Приложение № 1 – Ведомость объемов работ.
Приложение № 2 - Локальный сметный расчёт, составленный в ценах 2001 года с
коэффициентом уровня цен текущего квартала 2014 года, и с применением коэффициента 5,16
(объекты спортивного назначения) - выполняется Подрядчиком.
12. Банковские реквизиты и адреса Сторон
Заказчик:
Муниципальное автономное учреждение
«РЕФТ-АРЕНА» городского округа Рефтинский
624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, ул.
Молодежная, д. 5/1 Тел. 8-932-11-49-028
ИНН 6683003090 КПП 668301001
л/сч. 33901000010
р/с 40701810900001376203
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области г. Екатеринбург, БИК 046577001.
Директор _________________ А. В. Пасынков
Приложение № 1
к договору
от ________________ №________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на благоустройство территории МАУ «РЕФТ-АРЕНА»
№
Наименование
пп
1
2
Устройство щебеночной площадки:
1
Разборка бортовых камней на бетонном основании
2
Установка бортовых камней бетонных при других видах
покрытий
3
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
4
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора
строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3
Перевозка
грузов
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 10 км I класс груза
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5(0,5-0,63) м3,
группа грунтов:3
Планировка площадей механизированным способом, группа
грунтов 3
5
6
7
8
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на
первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см
Перевозка
грузов
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 10 км I класс груза
10
Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции
40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)
Устройство площадки асфальтом:
9
1
Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих
асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых,
плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
Ед. изм.
Кол-во
3
4
100 м
1,51
100 м
бортового
камня
100 м3
конструкций
1 т груза
1,51
1 т груза
0,1
1000 м3
грунта
0,2384
1000 м2
спланированно
й площади
1000 м3
уплотненного
грунта
1 т груза
0,596
0,1192
1000 м2
основания
0,596
1000 м2
покрытия
0,326
0,01
0,1
441,04
Приложение 2
к договору
№ ________ от_________________
Локальный сметный расчёт.
Выполняется Подрядчиком.