Документация - АО "НПП "Старт"

__________________________________________________________________
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
____________В.Н. Никитин
"___" _________ 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ КОТИРОВОЧНОЙ СЕССИИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЧАСТКОВ МЯГКОЙ КРОВЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА
№ 05/17-190
СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель генерального директора
_________________ А.К. Богданов
Начальник юридической службы
___________________ Е.В. Павлов
Главный инженер
___________________ Е.П. Волков
Начальник ОКС
__________________ С.Н. Андреев
Великий Новгород
2015 г.
Раздел 1. Информационная карта котировочной сессии
№№
Сведения
п/п
1
Сведения о Заказчике
2
3
4
5
6
7
8
Предмет договора с указанием
количества поставляемого
товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг
код ОКДП
код ОКВЭД
Количественные и
качественные характеристики
предмета договора
Место поставки товара
(выполнения работы, оказания
услуги)
Срок поставки товара
(выполнения работы, оказания
услуги)
Начальная (максимальная)
цена договора
9
Порядок формирования цены
договора
10
Сведения о валюте договора
11
12
13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к рублю
РФ, установленного ЦБ РФ
Источник финансирования
Форма оплаты
14
15
Сроки оплаты
Порядок оплаты
Описание
Наименование: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Старт» (ОАО «НПП «Старт»)
Почтовый адрес: РФ, 173021, г. Великий Новгород, ул.
Нехинская, д. 55
Контактный телефон: (816-2)629-026;факс 629-001,
Контактное лицо: Никитина Надежда Константиновна,
Адрес электронной почты: nnk_start@mail.ru
Выполнение работ по ремонту участков мягкой кровли
производственного корпуса, 1 усл. ед.
4540120
45.22
в соответствии с Техническим заданием (раздел 3).
173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, ОАО «НПП
«Старт».
В течение 2 месяцев с даты начала выполнения работ
1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей, включая
НДС 18%.
При подаче ценовых предложений участником или
участниками, имеющими право применять налоговый вычет
НДС в отношении выполняемых работ, в качестве единого
базиса сравнения ценовых предложений используются цены
предложений участников без учета НДС. В иных случаях в
качестве единого базиса сравнения ценовых предложений
используются цены предложений участников с учетом всех
налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В цену товара, работы, услуги включены все расходы
Участника закупки, необходимые для поставки товара, работы,
услуги, в том числе все налоги, сборы и другие обязательные
платежи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, а также иные расходы Участника закупки,
связанные с поставкой товара, работы, услуги и выполнением
всех условий договора
Валюта, используемая при формировании цены Договора –
российский рубль.
Не установлено
Собственные средства Заказчика
Безналичная оплата в рублях путем перечисления на расчетный
счет Исполнителя
В соответствии с условиями Договора
Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата 50 % от
стоимости СМР производится в течение 5-ти банковских
дней после подписания промежуточных актов КС-2, КС-3,
16
Требования, устанавливаемым
в соответствии с
законодательством РФ к
лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
являющихся предметом
закупки
17
Дополнительные требования к
участникам закупки
оплата остальных 50% от стоимости СМР производится
Заказчиком после полного завершения работ на основании
акта приемки выполненных работ по унифицированной
форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и
затрат по унифицированной форме КС-3, подписанных
Заказчиком и Подрядчиком, в течение 5 (пяти) банковских
дней с даты подписания акта и справки, при условии
предоставления счета-фактуры.
В котировочной сессии могут принять участие юридические
лица, индивидуальные предприниматели, физические лица,
получившие аккредитацию на ЭТП, а также соответствующие
следующим обязательным требованиям:
- соответствие участников процедуры закупки требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки. В случае установления таких требований,
информация о них содержится в Разделе «Информационная
карта котировочной сессии»
- в отношении участника котировочной сессии не проводится
процедура ликвидации – для юридического лица и отсутствует
решение арбитражного суда о признании участника
котировочной сессии – юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
Отсутствие сведений об участнике котировочной сессии в
реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и
в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ, размещенных на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru).
Участники закупки должны представить заверенные
надлежащим образом копии документов:
1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте, сайте ЭТП извещения о
проведении котировочной сессии копию выписки из единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), копию
выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя –
ЕГРИП), копии документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте, сайте ЭТП извещения о проведении
котировочной сессии;
2) копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
4) копии учредительных документов организации (Устав,
учредительный договор – при наличии, решение о создании
организации);
5) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа – юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании, приказ о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника размещения
заказа без доверенности (далее руководитель).
В случае если от имени участника размещения заказа
действует иное лицо, заявка на участие в процедуре закупки
должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника размещения заказа, заверенную
печатью участника размещения заказа и подписанную
руководителем участника размещения заказа (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицо. В случае
если
указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным руководителем участника размещения заказа,
заявка на участие в процедуре закупки должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) копию договора аренды или другие документы,
подтверждающие факт нахождения по юридическому адресу,
указанному в учредительных документах и выписке ЕГРЮЛ
(ЕГРИП).
7) справка об отсутствии в отношении участника котировочной
сессии процедуры ликвидации – для юридического лица и
решения арбитражного суда о признании участника
котировочной сессии – юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
8) справка об отсутствии факта приостановления деятельности
участника котировочной сессии в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки;
6) справка об отсутствии у участника котировочной сессии –
юридического лица задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника котировочной сессии по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую
дате рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии;
9) справка об отсутствии сведений об участнике котировочной
сессии
в
реестре
недобросовестных
поставщиков»,
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
(www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт Российской
Федерации);
10) участник
процедуры
закупки
должен
обладать
профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами,
оборудованием и другими материальными возможностями,
надежностью, опытом и репутацией, а также людскими
ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по
договору. Для подтверждения указанных данных участник в
18
19
20
21
Адрес электронной площадки
Требования к обеспечению
исполнения договора (возврата
аванса и/или гарантийных
обязательств)
Порядок подачи и форма
заявки на участие в
котировочной сессии
Дата начала подачи заявок и
составе заявки предоставляет:
10.1 Справку о выполнении аналогичных по характеру и
объему работ, договоров за последние 3 года. Справка должна
содержать следующие данные: Заказчик по договору,
количества заключенных договоров, сумма договора. Справка
предоставляется на бланке участника в произвольной форме.
10.2 Справка о кадровых ресурсах (по форме, установленной
настоящей документацией).
10.3 Справка о материально-технических ресурсах (по форме,
установленной настоящей документацией).
10.4 Копии бухгалтерских балансов за 2 (два) последних
отчетных года и копия бухгалтерского баланса за последний
отчетный период, в котором проводится закупка.
10.5 Копии отчетов о прибылях и убытках за 2 (два)
последних отчетных года и копия отчета о прибылях и
убытках за последний отчетный период, в котором проводится
закупка.
10.6 Копии всех необходимых действующих разрешительных
документов (действующего свидетельства о допуске
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство, для осуществления видов
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданного участнику закупки,
вместе с приложениями, описывающими конкретные виды
деятельности, на которые у участника закупки есть допуск,
лицензий, свидетельств, сертификатов), подтверждающих
соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, выполняющим работы (оказывающим услуги),
являющиеся предметом Закупки, заверенные участником;
11) сметный расчет;
12) справка о принадлежности участника к субъектам малого
или среднего предпринимательства в Российской Федерации
(по форме, установленной настоящей документацией).
К заявке необходимо приложить заполненный проект
договора (Приложение к Документации) в формате *.doc
или *.docx.
https://opk.roseltorg.ru
Не установлено
Любой участник котировочной сессии, вправе подать одну
котировочную заявку в форме электронного документа
заверенного электронной подписью в течение периода
времени, указанного в извещении о проведении котировочной
сессии.
Проведение переговоров между Заказчиком или комиссией по
проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и
участником процедуры закупки в отношении, поданной им
котировочной заявки не допускается.
Прием заявок от участников осуществляется по форме
Заявки (Раздел № 2). Заполнение всех граф Заявки и
приложений к ней обязательно.
Предложения, оформленные не по форме Заявки,
рассматриваться не будут.
Дата начала подачи заявок: «01» июля 2015 г. с момента
день окончания подачи заявок
22
23
24
25
Размер обеспечения заявки на
участие в котировочной сессии
День окончания рассмотрения
заявок на участие и подведения
итогов котировочной сессии
Критерии, порядок оценки и
сопоставления заявок на
участие в котировочной сессии
публикации на www.zakupki.gov.ru.
День окончания подачи заявок: «08» июля 2015 г. 10:00 часов
(время московское).
Не установлено
«10» июля 2015 г. 15:00 часов по московскому времени
Критерием оценки заявок на участие в котировочной сессии
является цена договора.
Победителем в проведении котировочной сессии признается
участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку,
которая отвечает всем требованиям, установленным в
документации о проведении котировочной сессии и в которой
указана наиболее низкая цена товаров (работ, услуг).
При предложении одинаково низкой цены товаров (работ,
услуг) несколькими участниками процедуры закупки,
победителем котировочной сессии признается участник,
котировочная заявка которого поступила ранее заявок других
участников процедуры закупки.
Срок подписания победителем Договор с победителем должен быть заключен не позднее
котировочной сессии договора двадцати дней со дня подписания итогового протокола.
Договор заключается на условиях, указанных в
документации о проведении процедуры закупки по цене
согласованной с победителем процедуры закупки.
Участник, признанный единственным участником процедуры
закупки, не вправе отказаться от заключения договора.
Документация размещается на официальном сайте. Для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенном Федеральным законом от
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(http://www.zakupki.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сайте
электронной площадки (https://opk.roseltorg.ru), начиная с даты официальной публикации настоящего
извещения и документации о котировочной сессии. Доступна для скачивания в течение всего срока
подачи заявок на участие в котировочной сессии.
Котировочная сессия не является торгами, в связи с чем, ее проведение не регулируется статьями
447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данная процедура не накладывает на Заказчика гражданско-правовых обязательств по
обязательному заключению Договора с победителем котировочной сессии или иным участником данной
процедуры.
Раздел 2. Формы документации котировочной сессии
Заявка на участие в котировочной сессии
начало формы
На бланке организации.
____________________________________
Дата, исх. Номер
_____________________
(указать наименование Заказчика)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОТИРОВОЧНОЙ СЕССИИ
на __________________________________________________________
(указать предмет договора)
1. Изучив документацию котировочной сессии на право заключить вышеупомянутый
договор, а также применимые к данной котировочной сессии законодательство и
нормативные правовые акты_____________________________________________________
(наименование Участника закупки)
в лице____________________________________________________________________
- (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании_____________________________________________________
(устава, доверенности)
сообщает о согласии участвовать в котировочной сессии на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны ______________________________, являющиеся предметом котировочной
сессии, в соответствии с требованиями документации котировочной сессии и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении.
3. Настоящей заявкой декларируем, что против_____________________________________
(наименование Участника закупки)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании____________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановлена деятельность в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Копии документов прилагаются.
4. Сообщаем, что сведения о ____________________________________________________
(наименование Участника закупки)
отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от
18.07.2011 года №223-ФЗ Реестре недобросовестных поставщиков.
5. Данная заявка подается с пониманием того, что:
Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой
и подачей заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;
Вы оставляете за собой право:
принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями документации;
отклонить все заявки.
6. В случае признания нас победителем котировочной сессии мы берем на себя обязательства
подписать проект договора с Заказчиком в соответствии с требованиями документации
котировочной сессии и условиями наших предложений, которые соответствуют условиям
документации котировочной сессии.
7. В случае если нашей заявке на участие в котировочной сессии будет присвоен второй
номер, а победитель котировочной сессии будет признан уклонившимся от заключения
договора, мы обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями
документации котировочной сессии и условиями наших предложений.
8. Мы извещены о включении сведений ___________________________________________
(наименование Участника закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
Заказчиком
нами
уполномочен
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении котировочной сессии просим сообщать уполномоченному лицу.
11. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты подведения итогов
котировочной сессии и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер
предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях наших предложений.
11. Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «_____» _______ 201_
года (но не менее 30 дней) и действительна до дня заключения договора.
12. Наше полное и сокращенное наименование ____________________________;
почтовый адрес ________________________________________,
банковские реквизиты:
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
Код БИК ____________________
ОГРН _______________________
ОКВЭД _____________________
ОКДП ________________________
ОКПО _________________________
Для физических лиц: фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического
лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки
13. Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:
_____________________________________________________________________________
(указать адрес направления корреспонденции, в том числе индекс)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника закупки
_____________
(подпись)
______________
(Ф. И. О.)
(МП)
конец формы
К заявке необходимо приложить заполненный договор в формате *.doc или *.docx.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
начало формы
Приложение №1 к Заявке
от «____» __________ 2015 г. №________
На бланке организации.
_____________________
_______________________
Дата, исх. Номер
(указать наименование Заказчика)
Коммерческое предложение (предложение о цене договора)
Мы,
_____________________________,
в
лице
_____________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)
сообщаем, что готовы поставить товары со следующими единичными расценками:
№
пп
Наименование продукции
(товара, работ, услуг),
Ед.
изм.
Количество
Цена за
единицу с
НДС 18%,.
Стоимость с
НДС 18%,
по позиции
.
1
2
…
ИТОГО: __________(
) рублей, в том числе НДС 18% ______(
_________________
_______________________________________
(подпись)
)рублей.
(фамилия, имя, отчество, должность)
М.П.
конец формы
Внимание: Коммерческое предложение подается в соответствии с требованиями технического
задания, заполняется в произвольной форме с расшифровкой (структурой) цены договора.
Участники котировочной сессии описывают поставляемый товар, который является предметом
котировочной сессии, его функциональные характеристики (потребительские свойства), а также его
количественные и качественные характеристики.
Форма анкеты участника
начало формы
Приложение № 2 к Заявке
от «____»_____________ 2015 г. №__________
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор),
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства
о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц – копии прилагаются)
2. Регистрационные данные:
2.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
2.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
3. Юридический (фактический) адрес участника закупки
4 Почтовый адрес участника закупки
Страна
Адрес
Страна
Адрес
Телефон
Факс
5. Банковские реквизиты (может быть несколько):
5.1. Наименование обслуживающего банка
5.2. Расчетный счет
5.3. Корреспондентский счет
5.4. Код БИК
6. Фактический (почтовый) адрес участника закупки
7. Телефоны Участника (с указанием кода города)
8. Факс Участника (с указанием кода города)
9. Адрес электронной почты Участника
10. Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника,
имеющего право подписи согласно учредительным
документам Участника, с указанием должности и контактного
телефона
11. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника
с указанием должности и контактного телефона
12. Сведения о выданных участнику закупки лицензиях,
необходимых для выполнения обязательств по договору
(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты
действующей лицензии, наименование территории на которой
действует лицензия)
13. Выручка по балансу за последние три года, тыс. руб.
14. Чистая прибыль, тыс. руб.
Настоящим заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие
документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
……………………………………………………………………………………………
Руководитель организации
(подпись)
___________________
(Ф.И.О.)
_____________________
М.П
конец формы
* Участник по своему усмотрению может приложить копию баланса за 2 последних
года и копию отчета о прибылях и убытках.
Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации-участника размещения заказа
начало формы
Приложение № 3 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
Дата, исх. номер.
ДОВЕРЕННОСТЬ № __________
г. _______________
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник размещения заказа:
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _______ №_________ выдан _________________ «____» _____________ г.
представлять интересы
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
в котировочной сессии, на право заключения Договора
_________________________________.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять закупочной (единой)
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации —
доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись__________________________________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ 2015 г.
__________________________________________________(___________________)
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
конец формы
Примечания: Подписывает руководитель участника, представитель участника, действующий
на основании доверенности.
Указывается должность, фамилия, имя, отчество и подпись заверяется печатью.
Форма запроса на разъяснение положений закупочной документации
начало формы
Приложение № 4 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
Запрос
на разъяснение положений закупочной документации котировочной сессии на право
заключения договора _______________________________.
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации котировочной сессии:
№
п/п
Раздел закупочной
документации
Ссылка на пункт
закупочной
документации,
положения которого
следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение
положений закупочной документации
Ответ на запрос прошу направить по:
_____________________________________________________________________________
(нужное выбрать: почте – почтовый адрес, по факсу – номер, по эл. п.– адрес эл. п.)
__________________________________________________(___________________)
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
конец формы
Примечания: Подписывает руководитель участника, представитель участника, действующий
на основании доверенности. Указывается должность, фамилия, имя, отчество и подпись
заверяется печатью.
Сведения о принадлежности Участника к субъектам малого или среднего
предпринимательства (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.13 г. №867-р)
начало формы
Приложение № 6 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
№
пп
1
2
3
4
Наименование условия
Данные Участника
закупки
для юридических лиц - суммарная доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан,
общественных
и
религиозных
организаций
(объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанных юридических лиц (за исключением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов)
для юридических лиц - доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого
и среднего предпринимательства, (данное ограничение не
распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных
микросхем,
секретов
производства
(ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежат учредителям
(участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным
учреждениям или созданным государственными академиями наук
научным
учреждениям
либо
бюджетным
образовательным
учреждениям высшего профессионального образования или созданным
государственными академиями наук образовательным учреждениям
высшего профессионального образования);
средняя численность работников за предшествующий
календарный год составляет:
а) до 15 человек включительно - для микропредприятий ;
б) до 100 человек включительно - для малых предприятий;
в) от 101 до 250 человек включительно - для средних предприятий.
выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов за
предшествующий календарный год не превышает предельные
значения, установленные Правительством РФ:
а) для микропредприятий - 60 млн. рублей;
б) для малых предприятий - 400 млн. рублей;
в) для средних предприятий - 1000 млн. рублей.
 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии
наибольшим по значению условием.
______________
(подпись, М.П.)
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______________________
г._______________
«__»____20___г.
(полное наименование организации-Гаранта)
__________________________________________________________________, адрес места
нахождения: ____________________, почтовый адрес:_______________________________,
код ОКПО:_________________, ИНН:____________, финансовые
реквизиты:________________________________________________, реквизиты лицензии
Банка России на осуществление банковских операций:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим гарантирует надлежащее исполнение
(полное наименование организации-Принципала)
____________________________________________________________________________,
адрес места нахождения:________________________________________________________,
почтовый адрес:_____________________, код ОКПО:_____________, ИНН_____________,
финансовые реквизиты:_____________________, именуемый в дальнейшем «Принципал»,
_____________________________________________________________________________
(наименование обязательства по исполнению договора на __________________________
_______________________________(название предмета договора, номер и дата договора),
перед Открытым акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Старт»,
адрес места нахождения: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д.55 , код ОКПО:
08615787, ИНН: 5321091136, КПП: 532101001, финансовые реквизиты: р/с:
40702810943000002948 в отделении №8629 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Великий Новгород, к/с
30101810100000000698, БИК , 044959698, именуемым в дальнейшем «Бенефициар».
Гарант настоящим безотрывно обязуется выплатить Бенефициару любую сумму, не
превышающую_______________ рублей, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
письменного Требования Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит
нарушение Принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана настоящая гарантия.
Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей
гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им
лицом и заверено печатью Бенефициара. К Требованию должны быть приложены
заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии следующих
документов:
-платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса
Принципалу, с отметкой банка Бенефициара об исполнении;
-документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с
условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного
срока);
-документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или
иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение
об избрании, приказ о назначении, доверенность).
Приложение иных документов, вместе с указанным Требованием Бенефициара, не
требуется.
Основанием для выплаты денежной суммы по настоящей гарантии является
ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств перед Бенефициаром, в том числе в
случае:
поставки Принципалом товаров/оказания/выполнения Принципалом услуг/работ, не
соответствующих требованиям договора;
просрочки исполнения обязательств, в том числе пропуска Принципалом сроков,
установленных договором;
возникновения обстоятельств, установленных договором, при наступлении которых
Принципал обязан уплатить Бенефициару неустойку (штраф, пени);
причинения Принципалом Бенефициару просрочкой исполнения обязательств
убытков (расходов);
невозврата Принципалом Бенефициару полученного аванса.
Исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет Бенефициара.
В случае нарушения срока исполнения обязательства по Гарантии, Гарант обязуется
уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей
уплате по Гарантии, за каждый календарный день просрочки.
Бенефициар имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта,
если Гарантом в установленный срок не исполнено требование Бенефициара об уплате
денежной суммы по Гарантии.
Никакие изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают Гаранта от
обязательств по настоящей гарантии.
Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с даты выдачи и действует
по «____»________ 20___г. включительно.
Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Новгородской области.
Руководитель организации-Гаранта <1>
_______________
_________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Вместе с безотзывной банковской гарантией предоставляются документы (копии документов), подтверждающие
полномочия лиц, на осуществление действия от имени банка (Гаранта).
1
Приложение № 7 к Заявке
от «____»_____________ 2015 г. №__________
СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ.
№
п/п
ФИО
Подразделение /
Должность
Образование
1.
2
3
4
Общий
стаж
работы
в
данной
должности
(кол-во лет)
5
Стаж работы в
данной должности на данном
предприятии
(кол-во лет)
2
1. В справке указывается количество человек, которые участник собирается использовать при
выполнении работ по закупочной процедуре.
Приложение:
1. Выписка из штатного расписания организации на _1_ листе, в 1 экз. или
2. Копии договоров, в случае, если участник привлекает специалистов, не состоящих у него в штате
- _____ листах в 1 экз.
3. Копии квалификационных аттестатов (сертификатов, дипломов …..) специалистов на ____листах,
в 1 экз
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
_____________________________
_______________________ /____________________/
Приложение № 8 к Заявке
от «____»_____________ 2015 г. №__________
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Наименование Участника________________________________________________________
№
Год
%
Наименование
п/п
выпуска амортизации
1
2
3
4
Принадлежность Кол(собственность,
во
арендованный)
ед.
5
6
Предназначения с точки
зрения выполнения
обязательств по договору
7
1.
Приложение:
1. Выписка из основных средств на _1_ листе, в 1 экз.
2. Копии договоров проката, аренды, лизинга и т.д. в случае, если данное оборудование
находиться не в собственности участника - _____ листах в 1 экз.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
_____________________________
_______________________ /____________________/
Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту участков мягкой кровли в осях 20-24; Ж-Н; 23-24; Б-Ж
производственного корпуса ОАО «НПП «Старт» по адресу:
г. Великий Новгород ул. Нехинская 55.
1. Общие положения.
1.1. Предмет выполнения работ: «Ремонт участков мягкой кровли в осях 20-24; Ж-Н;
23-24; Б-Ж; производственного корпуса ОАО «НПП «Старт» по адресу: г. Великий
Новгород, ул. Нехинская 55.
1.2. Вид работ: Капитальный ремонт кровли.
1.3. Срок выполнения работ:
Начало работ: в течение 3-х дней с даты подписания договора.
Окончание работ: в течение 2 месяцев с даты начала выполнения работ.
1.4. Для ознакомления с объемами работ: контактное лицо Начальник ОКС Андреев
Сергей Николаевич (8(8162) 62-90-16,016 с 8:00 до 17:00), Инженер ОКС Чернова Анна
Александровна (8(8162) 62-90-61,061 с 8.00 до 17:00).
2. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг): все выполняемые работы
и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно – технических
документов.
2.1. Работы должны производиться по техническому заданию, дефектной ведомости, сметы и
утвержденному графику производства работ. (Смета и график производства работ
предоставляются Подрядчиком в момент заключения договора и являются его неотъемлемой
частью).
2.2. Работы производить в соответствии с требованиями: СП 48.13330.2011
Актуализированная версия СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП II-2676(79); СНиП 12-03-01, часть I «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 12-04-02, часть
II «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие
конструкции»; постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. «О противопожарном
режиме»; постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 «О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства».
2.3. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать
требованиям нормативных документов и быть не менее 24 месяца со дня Акта сдачи и
приемки выполненных работ. Срок гарантии используемых материалов должен составлять
12 месяцев. Срок эксплуатации 7 лет.
2.4. Подрядчик должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам,
оказывающих влияние на безопасность объекта, выдаваемое саморегулирующей
организацией, осуществляющей строительство с обязательным наличием в свидетельстве
видов работ, необходимых для выполнения работ по существу данного технического задания
(«Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624» Раздел III
Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.)
2.5. Наличие опыта у Подрядчика по данному виду работ.
2.6. Строительные работы производятся только в отведённой зоне работ;
2.7. В случае привлечения иностранных граждан Подрядчик представляет соответствующие
документы, в том числе разрешения на работу. Заказчик оставляет за собой право произвести
запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых
Подрядчиком документов. До получения Заказчиком подтверждений подлинности
документов персонал Подрядчика на объект не допускается.
2.8. Привлечение Подрядчиком, субподрядной организации осуществляется только по
согласованию с Заказчиком;
2.9. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала,
задействованного на объекте, квалификация персонала должна быть подтверждена
соответствующими удостоверениями.
2.10. Перед началом работ персонал Подрядчика обязан пройти инструктаж в отделе охраны
труда Заказчика.
2.11. До начала работ Подрядчик обязан назначить представителя, ответственного за
проведение работ на объекте.
2.12. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список автотранспорта
(марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку
материалов Подрядчика на объект.
2.13. Подрядчик несет полную ответственность за природоохранную деятельность, в том
числе по обращению с отходами при выполнении работ по договору с условием исполнения
требований, предъявляемых действующим законодательством РФ;
2.14. Сотрудники подрядной организации при производстве работ должны соблюдать
технику
безопасности,
обеспечивать
антитеррористические
и противопожарные
мероприятия;
2.15. Место накопления строительного мусора и материалов до начала работ согласовать со
службами: ОКС, ОООС, ОТ, ГО и ЧС, ПБ. Обязательна уборка зоны производства работ
от строительного мусора по окончании рабочей смены.
2.16. До начала работ представить документы, удостоверяющие соответствие выпускаемой в
обращение продукции требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта,
декларации соответствия качества) на планируемые к использованию материалы.
2.17. Исполнитель обязан безвозмездно устранить строительные дефекты, выявленные в
течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные
обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ.
3. Состав и содержание работ.
3.1. Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с ведомости
объемов работ (приложение №1 к техническому заданию).
4. Порядок контроля и приемки работ.
4.1. Технический надзор за соблюдением технологий, объемов, сроков и качества работ представители подразделения-заказчика, назначенные приказом по подразделению (отдел
капитального строительства);
4.2. При нарушении технологии производства работ, отступлений от технического
задания и дефектной ведомости, требований ТУ, применении материалов,
не
соответствующих ГОСТ-ам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица,
осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.
4.3. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов
ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о стране происхождения, сохранность всех
поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового
объекта в эксплуатацию.
4.4. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат
беспрекословному выполнению.
4.5. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты
другими видами работ, должны быть оформлены акты освидетельствования скрытых работ.
4.6. Окончательная приемка выполненных работ по ремонту производится на объекте
комиссией, состоящей из представителей Подрядчика, Заказчика, с оформлением
совместного акта приемки. После приемки для оплаты работ Подрядчик предоставляет
Заказчику в обязательном порядке комплект документов: счёт на оплату, счет-фактуру, акты
формы КС-2, КС-3, КС-2 на непредвиденные расходы (в случае их наличия) исполнительную
документацию в соответствии с разделом 5.
4.7. При приемке проверяются качество, объем и номенклатура выполненных работ.
5. Состав документации.
5.1. По окончании работ Подрядчик обязуется передать в обязательном порядке
Заказчику следующую исполнительную документацию:
- Акты освидетельствования скрытых работ.
- Документы, удостоверяющие соответствие примененных материалов требованиям
технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества).
Материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте.
- Счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы и оборудование.
5.2. Начальная максимальная стоимость – 1 800 000 р., в том числе НДС 18%;
6. Порядок оплаты.
6.1. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата 50 % от стоимости СМР производится
в течение 5-ти банковских дней после подписания промежуточных актов КС-2, КС-3, оплата
остальных 50% от стоимости СМР производится Заказчиком после полного завершения
работ на основании акта приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и
справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3,
подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
подписания акта и справки, при условии предоставления счета-фактуры.
Приложение №1 к Техническому заданию.
Дефектная ведомость объемов работ
Дефектная ведомость на ремонт участка кровли в осях 20-24; Ж-Н:
Единица
измерения
1
100 м2
покрытия
100 м2
покрытия
100 м2
покрытия
100 м2
покрытия
Количество
Техническое состояние и методы реставрации
2
3
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
5
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (доп. участки)
0,8
Разборка стяжки
5
Разборка стяжки (доп. участки)
0,8
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15
мм
5
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения
толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
200
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой
битумным лаком
0,52
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15
мм (доп. участки)
0,8
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения
толщины добавлять или (доп. участки) исключать к расценке 12-01-01701
32
Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных
материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
8,04 Унифлекс ХПП Унифлекс Экстра ЭКП
Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных
материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя(доп.
участки)
0,8 Унифлекс ХПП Унифлекс Экстра ЭКП
Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора
строительного с погрузкой вручную
48
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25
км
48
5
0,8
5
0,8
100 м2
стяжки
5
100 м2
стяжки
200
100 м2
покрытия
0,52
100 м2
стяжки
0,8
100 м2
стяжки
32
100 м2
кровли
8,04
100 м2
кровли
0,8
т
48
т
48
Дефектная ведомость на ремонт участка кровли в осях 23-24; Б-Ж:
Единица
измерения
1
100 м2
кровли
м2
Количество
2
3,36
385
Техническое состояние и методы реставрации
3
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
3,36
Унифлекс ХПП
385
м2
383,04
100 м
покрытий
1,22
100 м2
покрытия
1,22
т
0,15
т
0,15
Унифлекс Экстра ЭКП
383,04
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали отливов, свесов
и т.п.
1,22
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из
листовой оцинкованной стали
1,22
Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора
строительного с погрузкой вручную
0,1464
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25
км
0,1464