РАЗДЕЛ № 3 ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО

РАЗДЕЛ № 3
ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА №
г. Нефтекамск
«___» ________ 2013 г.
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 27
комбинированного вида городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, в лице
заведующей Гариповой Илизы Салихяновны, именуемое в дальнейшем Заказчик, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем
Поставщик, в лице ______________________________________________, действующий на основании
____________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые Стороны»), на основании
протокола открытого аукциона в электронной форме (Протокол № от
заключили настоящий
Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется произвести поставку малых форм (далее–Товар), по объекту:
МДОБУ Д/с № 27, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, д. 11 «Б», согласно
накладной, а Заказчик - принять на условиях, предусмотренных Договором и обеспечить оплату.
1.2. Срок поставки Товара – не позднее 01 ноября 2013 г.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Передать Товар и относящиеся к нему принадлежности и документы на территории
Заказчика по адресу: г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, д. 11 «Б».
2.1.2. Осуществить отгрузку, перевозку, разгрузку, сборку, установку Товара за свой счет, на
территории Заказчика, указанной в пункте 2.1.1., в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.3. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в
упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.
2.1.4. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц, в сроки,
предусмотренные договором.
2.1.5. Предоставить Заказчику счет-фактуру, товарно-транспортную накладную на
поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять Товар в порядке, установленном Договором.
2.3.1. Обеспечить оплату поставленного Товара Заказчику в порядке, установленном
Договором любым согласованным сторонами способом, не противоречащим действующему
законодательству на основании документов, представленных Заказчиком.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения накладных и счет фактур
подписывает его либо дает Поставщику мотивированный отказ от приема в письменной форме.
Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы
обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.
3.2. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления.
3.3. Доставка, сборка, установка партии Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни,
в рабочее время. Предварительная приемка партии Товара по количеству производится по товарнотранспортной накладной и должна быть полностью завершена в день доставки.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к
Заказчику с момента подписания накладных на Товар обеими сторонами.
4. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара (далее - сумма Договора)
составляет
(
) рубля ___ коп., в том числе НДС. Финансирование
оплаты осуществляется за счет средств бюджета РФ.
4.2. Сумма Договора, стоимость единицы Товара, поставляемого по Договору является
фиксированной на период действия Договора и пересмотру не подлежит.
4.3. Оплата поставленного Товара производится в течении 10 банковских дней после подписания
накладных соответствующей партии Товара обеими Сторонами и на основании счета-фактуры
Поставщика по мере поступления бюджетных средств не позднее 31 декабря 2013 г.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору, не имеет недостатков,
связанных с качеством изготовления.
5.2. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с
государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются
соответствующей документацией (сертификат качества и гигиенический сертификат).
5.3. Гарантийный срок на Товар, включая все комплектующие, составные части и
принадлежности, составляет 12 месяца со дня подписания накладных.
5.4. В течение гарантийного срока Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:
- безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения расходов на их исправление
Заказчиком или третьим лицом;
- замены на аналогичный Товар.
5.5. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие
поставки ему Товара ненадлежащего качества.
5.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан исполнить
требования Заказчика, предусмотренные пунктом 5.4. Договора, в установленные Заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их
устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения
письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно
на период устранения недостатков.
5.7. При неявке или отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных
недостатков, Заказчик составляет односторонний акт на основании проведения независимой
экспертизы. В случае если экспертизой установлено, что недостаток Товара возник по вине
Поставщика, расходы на проведение независимой экспертизы относятся на его счет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных
настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от размера оплаты за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
отсутствия вины Заказчика, непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.3. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в
размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.
6.4. В случае выявления поставки не качественного товара Заказчик направляет Поставщику
претензию, в течение двух дней с момента обнаружения недостатков, с требованием безвозмездного
устранения недостатков в срок, установленный претензией.
6.5. Уплата неустойки осуществляется Поставщиком на основании претензии, выставленной
Заказчиком.
6.6. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных Договором.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия по Договору Стороны будут пытаться разрешить путем досудебного
урегулирования.
7.2. При не достижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в
Арбитражный суд Республики Башкортостан.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая новые обязательства или изменение или
прекращение действующих, считаются действительными, если они подтверждены сторонами в
письменной форме в виде дополнительных соглашений и сопровождались перепиской.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов
и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение №1 – Спецификация.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
исполнения ими принятых на себя по Договору обязательств.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное учреждение детский сад
№ 27 комбинированного вида городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан
Адрес: 452680, РФ, РБ, г. Нефтекамск,
Проспект Юбилейный, д. 11Б
ИНН 0264064896 КПП 026401001
р/с 407 018 101 804 930 000 01 РКЦ НБ РБ
г.Нефтекамск л/с 20 112 020 430
Телефон 8 (347-83) 3-50-11
Заведующий ______________/ И.С. Гарипова /
М.П.
Поставщик:
Приложение № 1
к договору № 1
от
2013 г.
Спецификация
№
п/п
Наименование товара
Заказчик:
МДОБУ д/с № 27 г. Нефтекамск
_________________ / И.С. Гарипова/
М.П.
Кол-во
(шт.)
Цена
за ед. товара
(руб.)
Поставщик:
Сумма
(руб.)