часть i. общие условия проведения аукциона в электронной форме

МВД России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ и ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного
обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Федерального
казенного
учреждения
«Центр
хозяйственного и сервисного обеспечения
Главного
управления
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области»
полковник внутренней службы
______________________ Н.В. Беляев
«___»__________________________2014 г.
Документация
об аукционе в электронной форме
на право заключения государственного контракта
на выполнение работ по текущему ремонту помещений
ОГЛАВЛЕНИЕ
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование
2. Понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе в электронной
форме
Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
1. Наименование и описание объекта закупки
2. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги
3. Источник финансирования закупки
4. Начальная (максимальная) цена контракта, порядок ее формирования, обоснование
начальной (максимальной) цены контракта
5. Требования к участникам закупки
6. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и
инструкция по ее заполнению
7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
9. Дата проведения электронного аукциона
10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным
банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
11. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе
12. Размер, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению исполнения контракта
13. Возможность заказчика изменить условия контракта
14. Информация о контрактной службе, ответственных за заключение контракта, срок, в
течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается
контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен
подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника
аукциона уклонившимися от заключения контракта
15. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона
разъяснений положений документации об аукционе
16. Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта
17. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,
форма, сроки и порядок их оплаты
ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование
Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии и на основании
Гражданского Кодекса Российской Федерации, Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», а также иных нормативных правовых актов, регулирующих
закупки товаров, работ, услуг. В случае наличия противоречий между законодательством
и требованиями извещения о проведении электронного аукциона либо документации об
электронном аукционе применяются требования и нормы законодательства. В части,
прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение
электронного аукциона регулируется настоящей документацией об электронном
аукционе.
Документация об электронном аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет
информацию, опубликованную в Извещении о проведение аукциона.
2. Понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе в электронной
форме
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации,
применяются в значениях, определенных Федеральным законом № 44-ФЗ.
В настоящей документации об аукционе в электронной форме используются
следующие понятия и сокращения:
электронный аукцион – под аукционом в электронной форме (электронным
аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам
закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение
такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;
официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором проводятся электронные аукционы;
Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, государственная
регистрация которых осуществлена на территории Российской Федерации, которые
владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программноаппаратными средствами и обеспечивают проведение таких аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
заказчик - Федеральное казенное учреждение "Центр хозяйственного и сервисного
обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области";
государственный контракт (контракт) - договор, заключенный от имени
Российской Федерации государственным заказчиком для обеспечения государственных
нужд;
участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя;
заявка – заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником
закупки, включающая в себя сведения и документы, предусмотренные документацией;
поставщик (подрядчик, исполнитель) – лицо, с которым заключен
государственный контракт на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд;
конкретные показатели, предлагаемого для поставки товара (товара,
используемого в ходе выполнения работ) – это показатели, которые однозначно
идентифицируют поставляемый товар (товар, используемый в ходе выполнения работ),
являются контрольными при приемке товара (товара, используемого в ходе выполнения
работ), не могут иметь двух и более значений. Конкретными показателями определяются:
наименование товара, функциональные характеристики (потребительские свойства)
товара, размеры товара, характеристики безопасности товара, иные показатели
(связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика),
надежность товара, сведения об обслуживании товара, сведения о расходах на
эксплуатацию товара, изображение товара, максимальные и (или) минимальные значения
показателей, используемых для определения соответствия потребностям заказчика или
эквивалентности предлагаемого товара, показатели, значения которых не могут
изменяться;
товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров
юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое признано
исключительное право, удостоверенное свидетельством на товарный знак;
указание на товарный знак (его словесное обозначение) – информация,
позволяющая заказчику иметь полное, детальное и достоверное представление о товарном
знаке на предлагаемый товар;
новый товар – товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том
числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских
свойств;
документация – настоящая документация об электронном аукционе.
Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
1. Наименование и описание объекта закупки
1.1. Объектом закупки электронного аукциона является поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, указанных в части II (Информационная карта
аукциона) документации, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в
настоящей документации, в том числе в части IV (Проект государственного контракта)
документации.
1.2. Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики объекта закупки, связанные с определением соответствия поставляемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика, определены в
части III (Техническое задание) документации.
1.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром, если иное не предусмотрено
описанием объекта закупки в части III (Техническое задание) документации.
1.4. Изображение поставляемого товара, а также место, даты начала и окончания,
порядок и график осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку
которого заключается контракт, в случае, если в части III (Техническое задание)
документации содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или
макету товара, на поставку которого заключается контракт, приводятся в части III
(Техническое задание) документации.
1.5. Перечень запасных частей к технике, оборудованию с указанием цены запасных
частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, в случае, если при
проведении аукциона на право заключить контракт на выполнение работ по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить объем
подлежащих выполнению работ устанавливается в части III (Техническое задание)
документации.
1.6. Локальные сметы, расчеты, дефектные ведомости, спецификации, планы,
чертежи, графики, эскизы, фотографии и т.п. являются неотъемлемой частью части III
(Техническое задание) документации.
2. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги
2.1. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему
предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам
на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются
заказчиком при необходимости в части IV (Проект контракта) документации.
3. Источник финансирования закупки
3.1. Источник финансирования закупки товаров, работ, услуг, определен в части II
(Информационная карта аукциона) документации.
4. Начальная (максимальная) цена контракта, порядок ее формирования,
обоснование начальной (максимальной) цены контракта
4.1. Начальная (максимальная) цена контракта, порядок ее формирования установлен
в части II (Информационная карта аукциона) документации.
4.2. Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию,
цена единицы работы или услуги, в случае, если при заключении контракта объем
подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту
техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг,
образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по
перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки
определить невозможно, указана в части II (Информационная карта аукциона)
документации.
Оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по цене единицы
работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной
услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества
запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но
в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
части II (Информационная карта аукциона) документации.
4.3. Информация об обосновании начальной (максимальной) цены контракта указана
в части II (Информационная карта аукциона) документации.
5. Требования к участникам закупки
5.1. К участникам закупки предъявляются следующие требования:
5.1.1. Соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
5.1.2. Правомочность участника закупки заключать контракт;
5.1.3. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
5.1.4. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на дату подачи заявки на участие в закупке;
5.1.5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5.1.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
5.1.7. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1.8. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма.
5.1.9. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий
состоят
в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества.
Проверка соответствия участников закупки указанным требованиям осуществляется
комиссией по осуществлению закупок.
5.2. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные требования. Информация
об установлении дополнительных требований к участникам аукциона указана в части II
(Информационная карта аукциона) документации.
6. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и
инструкция по ее заполнению
6.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
6.1.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
указанную в одном из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если участник
предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об аукционе
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и
(или) участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару,
указанному в документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным документацией;
б) конкретные
показатели,
соответствующие
значениям,
установленным
документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение)
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные
образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование
производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в
документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование,
патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения
товара или наименование производителя;
2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на
условиях, предусмотренных документацией, при проведении аукциона на выполнение
работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для
выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на
условиях, предусмотренных документацией, в том числе согласие на использование
товара, в отношении которого в документации содержится указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или
наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное участником
аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных
документацией, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии),
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и,
если участник аукциона предлагает для использования товар, который является
эквивалентным товару, указанному в документации, конкретные показатели товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией, при
условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя
товара.
б) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на
условиях, предусмотренных документацией, а также конкретные показатели
используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией, и
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в
документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование,
патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения
товара или наименование производителя товара.
6.1.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного
лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика
учредителей,
членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям,
установленным пунктами 5.1.1., 5.1.2. и 5.2. (при наличии таких требований в части II
Информационная карта аукциона) документации, или копии этих документов, а также
декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным
пунктами 5.1.3 - 5.1.5, 5.1.7 - 5.1.9 документации;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных документов
предусмотрено в части II (Информационная карта аукциона) документации;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного
решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для
совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение
преимущества, в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона 44-ФЗ, или копии
этих документов, если предоставление преимущества предусмотрено в части II
(Информационная карта аукциона) документации;
6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или)
предлагаемых им товаров, работ или услуг условиям, запретам и ограничениям, в
соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов,
если предоставление указанных документов предусмотрено в части II (Информационная
карта аукциона) документации.
6.2. Инструкция по заполнению заявки.
6.2.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только
лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке;
6.2.2. Заявка должна быть составлена на русском языке. Исключение составляют
фирменные наименования, знаки обслуживания, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименования производителей, которые могут указываться на
иных языках.
6.2.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов
участником электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона;
6.2.4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в
любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных
документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.
6.2.5. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих
части заявки, предусмотренные пунктами 6.1.1 и 6.1.2 документации. Указанные
электронные документы подаются одновременно.
6.2.6. Вид закупки, с учетом которого подается первая часть заявки (поставка товара,
выполнение работ, оказание услуг или выполнение работ, оказание услуг, для выполнения
или оказания которых используется товар) указывается в части II (Информационная
карта аукциона) документации.
6.2.7. В случае, когда наименование показателя, требование к которому установлено
в техническом задании, либо приложении к нему, сопровождается знаком * , значение
показателя в заявке не может устанавливаться точным значением, а должно быть указано
диапазоном, в котором он может применяться.
6.2.8. В случае, если в части II (Информационная карта аукциона) документации
есть указание на предоставление запретов и ограничении допуска товаров, происходящих
из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии со
статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ участнику закупки необходимо указывать страну
происхождения товара.
6.2.9. Конкретные показатели товара, используемого в ходе выполнения работ,
оказания услуг должны соответствовать значениям, установленным в приложении № 4 к
части III (Техническое задание) документации.
6.2.10. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара,
указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник закупки.
6.2.11. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого
заключается контракт.
6.2.12. В случае если в части III (Техническое задание) документации указано
требование по соответствию товара нормативному документу (пункту нормативного
документа), ГОСТ (пункту ГОСТ), участник аукциона должен указать конкретные
показатели, соответствующие значениям, установленным указанным нормативным
документом (пунктом нормативного документа), ГОСТ (пунктом ГОСТ). В случае
наличия требования по соответствию товара техническим условиям (пункту технических
условий), отраслевому стандарту (пункту отраслевого стандарта), участник размещения
заказа должен указать конкретные показатели, соответствующие значениям,
установленным указанным техническим условием (пунктом технических условий) или
отраслевым стандартом (пунктом отраслевого стандарта). При этом представлять
описание товара по соответствию нормативному документу, ГОСТ, техническим
условиям, отраслевым стандартам не требуется, если такие документы не действуют на
территории Российской Федерации.
6.2.13. В случае если в части III (Техническое задание) документации содержится
указание на товарные знаки, участник размещения заказа в заявке на участие в аукционе
может предложить эквивалент.
6.3. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) не предоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66
Федерального закона №44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального
закона №44-ФЗ, требованиям документации.
6.4. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей
требованиям, установленным документацией, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1,
3-5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ,
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным
документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной
информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе;
2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии
со статьей 31 Федерального закона №44-ФЗ.
6.5. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до
заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок
обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 5.1 и
5.2 документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего
соответствия указанным требованиям.
7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
7.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
указаны в части II (Информационная карта аукциона) документации.
8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
8.1. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
указана в части II (Информационная карта аукциона) документации.
9. Дата проведения электронного аукциона
9.1. Дата проведения электронного аукциона указана в части II (Информационная
карта аукциона) документации.
10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов
с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), порядок применения
официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при
оплате контракта
10.1. Цена контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации – в
российских рублях. В случае, если валютой, используемой для формирования цены
контракта является не российский рубль, курс применения такой валюты соответствует
официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оплаты
заключенного контракта.
11. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе
11.1. По настоящему аукциону устанавливается требование о внесении участником
денежных средств в качестве обеспечения заявки.
11.2. Размер обеспечения заявки установлен в части II (Информационная карта
аукциона) документации.
12. Размер, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению исполнения контракта.
12.1. По настоящему аукциону устанавливается требование обеспечения исполнения
контракта. Размер, срок и порядок его предоставления определяются настоящим разделом
документации, частью II (Информационная карта аукциона) документации, частью
IV (Проект государственного контракта) документации.
12.2. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене
контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет
обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона
№44-ФЗ.
12.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального
закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в части II
(Информационная карта аукциона) документации счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия
банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один
месяц.
12.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным
законом №44-ФЗ.
12.5. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения
контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
12.6. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской
гарантии, выданной банком.
Заказчики в качестве обеспечения исполнения контрактов принимают банковские
гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового
кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96
Федерального закона №44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его
заключении;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении
заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом
обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
12.7. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта путем внесения
денежных средств на указанный заказчиком счет.
В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется путем внесения
денежных средств на указанный заказчиком счет, участник аукциона, с которым
заключается контракт, перечисляет сумму обеспечение исполнения контракта,
установленную в части II (Информационная карта аукциона) документации, на
указанный в части II (Информационная карта аукциона) документации счет
заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Условия о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю)
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта установлены
в части IV (Проект государственного контракта) документации.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер
выполненных
обязательств,
предусмотренных
контрактом,
взамен
ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен
способ обеспечения исполнения контракта.
13. Возможность заказчика изменить условия контракта
13.1. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с
которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на
сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара
не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены
контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на
количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.
13.2. Изменение условий контракта по соглашению сторон при его исполнении в
следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом
по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
контракта
пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя
из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем
на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить
цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте
количество такого товара;
13.3. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
контракте.
14. Информация о контрактной службе, ответственных за заключение контракта,
срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым
заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения
контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого
аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта
14.1. Информация о контрактной службе, ответственных за заключение контракта
указанна в части II (Информационная карта аукциона) документации.
14.2. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты
размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов
электронного аукциона в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
14.3. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения
контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона №44ФЗ не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по
истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола подведения итогов электронного аукциона, или не исполнил требования,
предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при
проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от
начальной (максимальной) цены контракта).
В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
надлежащего обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения
контракта, такой участник также считается уклонившимся от заключения контракта.
15. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона
разъяснений положений документации об аукционе
15.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой
планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о
таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три
запроса о даче разъяснений положений документации в отношении одного аукциона.
15.2. Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона
разъяснений положений документации установлены в части II Информационная карта
аукциона.
15.3. Разъяснение положений документации об электронном аукционе размещается в
единой информационной системе в течение двух дней с даты поступления от оператора
электронной площадки запроса участника аукциона.
16. Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта
16.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при
условии, что это предусмотрено в части IV (Проект государственного контракта)
документации.
17. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, форма, сроки и порядок их оплаты
17.1. Количество и место поставки товара, являющегося предметом контракта, объем
и место выполнения работ или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а
также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
определены в части III (Техническое задание) документации.
17.2. Форма, срок и порядок оплаты товаров, работ, услуг установлены в части III
(Техническое задание) документации и (или) в части IV (Проект государственного
контракта) документации.
ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Информационная карта аукциона - является неотъемлемой частью документации.
№
п/п
Наименование пункта
Заказчик
1.
2.
3.
4.
Юридический адрес, телефон, электронная
почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО
Наименование объекта закупки (предмет
контракта)
Описание объекта закупки, количество
поставляемого товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта,
порядок формирования цены
Информация об обосновании начальной
(максимальной) цены контракта
6. Источник финансирования закупки
7. Адрес официального сайта
8. Адрес электронной площадки
9. Соответствие участника требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки
10. Правомочность участника закупки
заключать контракт
11. Информация об установлении
Правительством Российской Федерации
дополнительных требований к участникам
закупок отдельных видов товаров, работ,
услуг.
12. Требования к документам,
5.
Значение пункта
Федеральное казенное учреждение "Центр
хозяйственного и сервисного обеспечения
Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области"
192148, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги
Берггольц, д. 33, тел. 8-(812)-573-30-98,
эл. почта fkugu@mail.ru
7811529430
781101001
40285561000
Выполнение работ по текущему ремонту
помещений
В соответствии с частью III (Техническое
задание) документации
4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч)
рублей, 00 копеек. Цена контракта включает
стоимость работ, расходы на перевозку,
погрузку, разгрузку, подъем, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей,
транспортные, командировочные и прочие
расходы, связанные с исполнением
контракта.
В соответствии с Приложением № 1 к части
III (Техническое задание) документации
Федеральный бюджет на 2014 год.
www.zakupki.gov.ru
www.roseltorg.ru
Требование установлено
Требование установлено
Требование не установлено
Требование не установлено
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
подтверждающим соответствие товара,
работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством
Российской Федерации
Преимущества, установленные
учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям
инвалидов (размер).
Требование о соответствии участника
закупки требованиям Федерального закона
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
Требование о соответствии участника
закупки требованиям ст. 4 Федерального
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»
Условия, запреты и ограничения допуска
товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными
лицами.
Вид закупки
Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе
Дата окончания срока рассмотрения заявок
на участие в аукционе
Дата проведения аукциона
Размер обеспечение заявки на участие в
аукционе
Обеспечение исполнения контракта
Не установлено
Не установлено
Не установлено
Выполнение работ
До 9 час. 00 мин. 11 марта 2014 года
13 марта 2014 года
17 марта 2014 года
5 % начальной (максимальной) цены
контракта
20 % начальной (максимальной) цены
контракта
Реквизиты счета для внесения денежных
средств, в качестве обеспечения исполнения
государственного контракта:
ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области»
ИНН 7811529430
КПП 781101001
БИК 044030001
УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК 20, ФКУ
«ЦХиСО ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области»)
ГРКЦ ГУ Банка России по г.СанктПетербургу
Расч. счет: 40302810500001000001
л/с 05721А78020
Назначение
платежа:
обеспечение
исполнения контракта на выполнение работ
по текущему ремонту помещений ГУ МВД
России
по
г.
Санкт-Петербургу и
Ленинградской области по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Захарьевская, дом 6.
22. Информация о контрактной службе,
ответственных за заключение контракта
23. Контактное лицо по вопросам технического
задания
24. Дата начала и окончания срока
предоставления участникам разъяснений
положений документации
25. Срок заключения контракта
Петухов Арсений Александрович,
тел.: 573-30-98
Пыжьянов Максим Владимирович,
тел. 573-30-96
С даты публикации извещения о проведении
электронного аукциона по 08 марта 2014
года
Контракт может быть заключен не ранее чем
через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола
подведения итогов электронного аукциона
26. Возможность заказчика принять решение об Не предусмотрено
одностороннем отказе от исполнения
контракта
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Техническое задание - является неотъемлемой частью документации.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования
1. Объект закупки.
1. Объектом закупки открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион)
является право заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту
помещений (далее-работы) ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская д.6
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 4 500 000 рублей 00 копеек
2. Цели и правовое основание выполнения работ
1. Целями данной закупки является: необходимость поддержания в технически
исправном состоянии зданий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
3. Источник финансирования государственного заказа
Источник финансирования государственного заказа: средства федерального бюджета
на 2014 год, по коду экономической статьи 225 «Содержание имущества»
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ
1. Форма оплаты: безналичная форма расчетов в соответствии с утвержденными
бюджетными ассигнованиями на 2014 год.
2. Сроки и порядок оплаты: Основанием для оплаты выполненных работ является
счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) с
прилагаемой к ней расшифровкой (акт сдачи-приемки выполненных работ по форме
№КС-2), составленные на основании локальных смет Заказчика, с учетом рассчитанного
коэффициента аукционного снижения.
Заказчик производит оплату по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с момента представления Подрядчиком вышеперечисленных документов.
3. Авансирование не предусмотрено.
5. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
1. Местом выполнения работ является: г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская д.6
2. Условия и сроки выполнения работ: в течение 10 (десяти) недель, с момента
подписания сторонами акта приема-передачи объекта для выполнения работ.
3. Окончанием работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных
работ, на объекте Заказчика.
4. Поэтапное подписание актов сдачи-приемки выполненных работ не
предусмотрено.
6. Порядок формирования цены контракта
1. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована посредством применения
проектно-сметного метода и метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на
основании сметной документации, подготовленной в соответствии с приложением 2 к
МДС 81-35.2004, в ценах ТССЦ и индексах на январь 2014 года с использованием
территориальной сметно-нормативной базы ГосЭталон 1.2. в сметно-расчетной программе
«Сметный калькулятор».
2. В начальную (максимальную) цену аукциона включены все необходимые расходы
на доставку, подъем, погрузку-разгрузку строительного Товара, с учетом расходов на
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3. Цена государственного контракта рассчитывается как начальная (максимальная)
цена контракта, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно
начальной (максимальной) цены аукциона, с расчетом коэффициента аукционного
снижения.
4. Начальная (максимальная) цена строительных Товаров (материалов, деталей,
конструкций и оборудования), входящих в состав сметной документации, не учтенных
территориальными сметными расценками, сформирована на основании метода
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом, руководствуясь необходимостью
экономии бюджетных средств, за максимальную цену Заказчик принял минимальную
стоимость из предложенных предложений (приложение №4 к Техническому заданию).
Раздел 2. Требования к работам, являющимся объектом закупки
7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном
сметной документацией Заказчика, входящей в состав Технического задания.
При выполнении работ по контракту Подрядчик обязан обеспечивать выполнение работ с
использованием строительных Товаров (материалов, деталей, конструкций и оборудования)
надлежащего качества и безопасности, соответствующих стандартам и требованиям,
установленным действующим законодательством и предъявляемым к товару такого рода.
При выполнении работ по контракту Подрядчиком используются строительные
Товары (материалы, детали, конструкции, оборудование и т.д.), которые должны быть
использованы, поставлены, смонтированы и подключены к инженерным системам на
объекте.
8. Технические (качественные) характеристики строительных
Товаров
(материалов, деталей, конструкций, оборудования и т.д.), входящих в состав сметной
документации.
1. Краски водно-дисперсионные
поливинилацетатные вд-ва-24 эконом,
интерьерные
Краска должна быть на основе гомополимерной
поливинилацетатной дисперсии для работ внутри помещений,
а также помещений с повышенной влажностью.
Внешний вид пленки - после высыхания краска должна
образовывать пленку с ровной однородной матовой
поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ, % - 53-61
рН краски - не более 8,5
Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 140
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при
температуре (20± 2) °С, ч, не менее 10
Морозостойкость краски, циклы, не менее 4
Степень перетира, мкм, не более 50
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч,
не более 2
Предельно допустимая концентрация, мг/м2 по винилацетату:
- в воздухе рабочей зоны производственного помещения не
более, - 10
- в воде водоемов не более – 0,2
- в атмосфере не более – 0,15
Класс опасности не выше 4
Коэффициент отражения при геометрии угла 0 - 45° пленки не
менее 75%
Эластичность пленки при изгибе не более- 1 мм.
Смываемость пленки краски, не более 3,5 г/м2;
ГОСТ 28196-89
2. замок врезной
Тип ригелей должен быть Цилиндрический
Диаметр ригеля : 16 мм
Количество ключей не менее : 4 шт
должен быть без возможности перекодировки
должен быть без возможности замены мех.секр.
Вылет ригелей не менее: 23 мм
Количество точек запирания: 1
Тип крепления врезн. замка должен быть: лицевая планка
Класс замка не менее 2
Число секретов не менее 3000
сила, прикладываемая к деталям и узлам замка, Н, не менее
- К засову не менее 1300
- к запорной планке не менее 1300
- к механизму засова не менее 380
- к соединению лицевой планки с корпусом врезного замка не
менее 380
Ключи должны быть прочными и выдерживать момент силы,
приложенный к головке ключа, Н*м, не менее 2
Вскрытие замка, механизма мин, не менее 2
Вскрытие замка разрушающими методами, мин, не менее 2
Высверливание механизма секретности, мин, не менее 2
Сворачивание механизма секретности крутящим моментом,
Мкр, Н * м, не менее 50
Ударные нагрузки на засов, Дж, не менее 80
Ударные нагрузки на запорную планку, Дж, не менее 80
ГОСТ 5089-2003
3. Блоки дверные однопольные
Двери должны изготовляться с щитовыми и рамочными
полотнами
Нижние части полотен дверей должны быть защищены
деревянными планками толщиной 12 - 19 мм
Отклонение дверных полотен от плоскостности не должно
превышать 3 мм по высоте, ширине и диагонали.
Отклонение от перпендикулярности сторон дверных
полотен не должно превышать 3 мм на 1 м.
В угловых шиповых соединениях коробок высота провесов
не должна превышать 0,7 мм, а в угловых соединениях
обвязок полотен - 0,4 м. Зазоры в заплечиках шиповых
соединений коробок не должны быть более 2 мм.
Трещины не допускаются шириной более 3 мм, а на
нелицевых поверхностях 4 мм
Червоточина, смоляные кармашки не допускаются
диаметром, шириной более 12 мм в количестве на любом 1 м
стороны детали более 4 шт.
Гнили, острый обзол, наклон волокон более 20 %,
сквозные трещины и сквозные смоляные кармашки не
допусткаются.
Прочность клеевых соединений должна быть :
на скалывание вдоль волокон при склеивании древесины
по толщине и ширине не менее 3 МПа (40 кгс/см2)
на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы:
- деталей коробок не менее 15 МПа (200 кгс/см2)
- остальных деталей не менее 20 МПа (260 кгс/см2)
угловых шиповых соединений коробок не менее 0,3 МПа
(4 кгс/см2)
соединений листовой облицовки с каркасом полотна на отрыв
не менее 1000
ГОСТ 475-78, ГОСТ 24698-81
4. Арматурные сетки сварные
5. Петли дверные полушарнирные пн1-130
с полимерным покрытием
6. Прокат рифленый ромбического
рифления
7. Светильники с люминесцентными
лампами пвлм 2х40 (без ламп)
Сетка должна быть легкая
Продольный и поперечный стержень диаметром 6 мм
Тип сетки 4 или 5(4)
Ширина должна быть 1000 мм
Длина должна быть 3000 мм
Расстояние между стержнями (в осях) - шаг стержней - 100
Должна соответствовать ГОСТ 23279-85
Тип петель – накладные
Исполнение и высота более 110 мм и менее 140 мм
Овальность осей (полуосей) в местах подвижных
соединений с картами петель должна быть не более 0,2, а
трубок карт петель - 0,4 мм.
Зазор между осью или полуосью и трубкой петли в местах
подвижных соединений должен быть не менее 0,2 и не более
0,5 мм.
Отклонение от перпендикулярности опорных поверхностей
осей петель относительно осей вращения должно быть не
более 0,45 мм.
Зазор между трубкой и плоскостью карты петли - не более
0,7 мм.
Головка оси или полуоси петель должна иметь
сферическую форму или форму усеченного конуса.
Фаска на торце оси петель должна быть (2 - 3) Ч 30°.
ГОСТ 5088-2005
Из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь с235
Ширина основания листа от 1 до 1,9 м.
Толщина основания листа – 4 мм
Листовой прокат должен быть нормальной или высокой
точности.
Предельные отклонения по толщине листа при ширине, мм
должны быть ± 0,3
Ширина основания рифлей b, мм не более 5,5
Масса 1 м2 листа, кг не более 40 кг
Угол при вершине рифлей j, град не более 35
ГОСТ 8568-77
Область применения светильника:
предназначены для общего освещения производственных
зданий.
Характеристики светильника:
— класс защиты от поражения электрическим током должен
быть - I по ГОСТ 12.2.007.0-75
— номинальное напряжение должно быть 220 V
— степень защиты должна быть - 5'3 по ГОСТ 17677-82
— тип монтажа: подвесной (на стержень, на горизонтальную
поверхность)
— климатическое исполнение должно быть - УХЛ4, 04
Конструкция светильника ПВЛМ:
— металлический корпус и крышка должны быть изготовлены
из стали, окрашены белой порошковой краской. Панель
должна крепиться к корпусу двумя резьбовыми замками.
— диффузный отражатель изготовлен из стали, окрашен белой
порошковой краской, крепится к корпусу двумя поворотными
подпружиненными замками из ударопрочного полистирола.
Экранирующая решетка должна быть изготовлена из стали,
окрашена белой порошковой краской, крепится к отражателю
с помощью подпружиненных кронштейнов армированными
винтами.
— уплотнительная прокладка по контуру между корпусом и
крышкой из вспененной резины.
— герметичный ламподержатель (IP65) должен быть
изготовлен из поликарбоната.
8. Лампы люминесцентные лб 20
9. Кабель-каналы пластмассовые 25х16 мм,
длина 2 м, прямые
10. Кабели силовые с медными жилами в
изоляции из пвх пластиката, с
промежуточной оболочкой из резиновой
смеси, с наружным покровом из пвх
пластиката, не поддерживающего горение
NYM 3х1,5 мм2
11. Кабели силовые с медными жилами в
изоляции из пвх пластиката, с
промежуточной оболочкой из резиновой
смеси, с наружным покровом из пвх
пластиката, не поддерживающего горение
NYM 3х2,5 мм2
12. Выключатели электроустановочные
открытой проводки двухклавишные а56029
13. Решетки вентиляционные наружные
аллюминиевые окрашенные, типа рн,
размером 300х300 мм
Тип цоколя должен быть: G13
Диаметр колбы, мм: 26
Длина мм: 604
Мощность, должна быть Вт: 20
Напряжение на лампе, В: 57
Световой поток, не менее лм: 1060
Срок службы, не менее час: 12000
Форма колбы: круглая
Цвет стекла: прозрачное
Материал должен быть – поливинилхлорид (ПВХ)
ударопрочный, самозатухающий до t 950°С (испытание нитью
накаливания 2 мм)
Цвет должен быть белый (диапазон RAL 9003 - 9010)
Степень защиты - IP 40
Диапазон рабочих температур - от –25°С до +60°С
Температура монтажа - от –5°С до +60°С
Размеры: 25х16 мм, длина 2м
Ударопрочность не менее – 6 Дж.
Назначение: должны применяться для передачи и
распределения электрической энергии в стационарных
установках на переменное напряжение до 0,66 кВ частотой
50Гц
Количество жил - 3
Сечение жилы, мм2 – 1,5
Наружный диаметр кабеля, мм, не более – 10,4
Масса 1 км кабеля, кг, не более – 198
Рабочее напряжение, кВ, не менее – 0,66
Оболочка кабеля – ПВХ Пластикат
Тип изоляции на горение: пониженной токсичности при
горении
Гарантийный срок эксплуатации, лет – не менее 5
Назначение: должны применяться для передачи и
распределения электрической энергии в стационарных
установках на переменное напряжение до 0,66 кВ частотой
50Гц
Количество жил - 3
Сечение жилы, мм2 – 2,5
Наружный диаметр кабеля, мм, не более – 10,4
Масса 1 км кабеля, кг, не более – 250
Рабочее напряжение, кВ, не менее – 0,66
Оболочка кабеля – ПВХ Пластикат
Тип изоляции на горение: пониженной токсичности при
горении
Гарантийный срок эксплуатации, лет – не менее 5
Должны быть электроустановочные открытой проводки
двухклавишные а56-029
Характеристики:
Количество клавиш – 2
Степень защиты IP 20
Цвет должен быть белый
Напряжение сети 250 В
Номинальный ток нагрузки должен быть 6 А
Габаритные размеры 65x71x32 мм
Масса должна быть 65 г
Наружные решетки используют для забора воздуха в системах
вентиляции и кондиционирования.
Наружная решетка должна состоять из рамы и закрепленных
неподвижно жалюзи S-образной формы. Должны иметь
прочную конструкцию. Решетки должны быть окрашены в
белый цвет.
Размер решетки должен быть 300х300мм с шагом 50 мм.
Коэффициент «живого сечения» наружной алюминиевой
решетки – 0,41.
14. плитки керамические
15. Блоки оконные одностворные
оворотно-откидные, однокамерные
16. Краски водно-дисперсионные
акрилатные вд-ак-111 голубовато-серая
Конструкция наружных решеток должна предусматривать
установку нагревательных элементов с приборами
автоматики.
Решетка должна крепиться к воздуховоду или стене с
помощью саморезов.
Керамические
Плитка должна быть предназначена для внутренней
облицовки стен зданий. Плитка должна быть изготовлена из
керамической массы. Плитка должна быть глазурованная.
Внешний вид глазури должен быть или матовый, или
блестящий. Лицевая поверхность гладкая. Плитки должны
быть без завала. Боковые грани без завалов. Сорт или 1, или 2.
Максимальная косоугольность (при наличии) не более 1мм.
(0,5) Максимальное водопоглощение менее 19 % (15).
Минимальный предел прочности при изгибе более 14 МПа.
(15,0) Минимальная термическая стойкость глазури менее 160
и более 125 градусов Цельсия.
Минимальная твердость глазури по МООСу более четырех и
менее шести. (5)
Водопоглощение плиток из масс, содержащих карбонаты и
полиминеральные глины, не должно быть более 24%
Цвет должен быть белый
Плитки должны соответствовать ГОСТ 6141-91
Должны быть одностворные, поворотно-откидные,
однокамерные.
Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не
менее 20 (26)
Класс звукоизоляции, не ниже Д
Общий коэффициент светопропускания: 0,35 - 0,60
Воздухопроницаемость при DР =10 Па, м3 /(чЧм2), не более
20,0 (17)
Класс воздухо- и водопроницаемости, не ниже В
Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открываниезакрывание» по ГОСТ 23166
Долговечность, условных лет эксплуатации:
для ПВХ профилей должна быть не менее– 20
для стеклопакетов должна быть не менее – 5 (10)
для уплотняющих прокладок должен быть не менее -5
Должны соответствовать ГОСТ 30674-99
Характеристики для пластикового профиля, установки
металлопластиковых окон:
- цвет белый;
- количество камер в профиле одно;
- прочность при растяжении 46,8 МПа;
- ударная вязкость по Шарпи 55,3 кДж/м2;
- температура размягчения по Вика 87С;
- изменение цвета белых профилей облучение на аппарате
«Ксенотон» - 4 порога серой шкалы;
- изменение линейных размеров после теплового воздействия
не менее 1,4%;
- изменение ударной вязкости после облучения в аппарате
«Ксенотест» 17%;
- прочность сварных соединений на растяжение 90%;
- модуль упругости 2720мпа;
- сопротивление теплопередачи ПВХ профилей (без
установленных стальных вкладышей) 0,72 (0,65).
- стеклопакеты клееные строительного назначения, серийного
производства ГОСТ 24866-99 из полированного стекла СПО
4М1-16-4М1.
Материал – ПВХ
Краска должна быть на основе сополимерной акрилатной
дисперсии для наружной и внутренней окраски зданий и
17. Краски водно-дисперсионные
акрилатные вд-ак-111 белая
18. Эмаль пф-115
19. Двери
сооружений
Внешний вид пленки - после высыхания краска должна
образовывать пленку с ровной однородной матовой
поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ, % - 50-57
рН краски - не более 9
Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 100
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при
температуре (20± 2) °С, ч, не менее 24
Морозостойкость краски, циклы, не менее 4
Степень перетира, мкм, не более 60
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч,
не более 2
Класс опасности не выше 4
Коэффициент отражения при геометрии угла 0 - 45° пленки не
менее 75%
Эластичность пленки при изгибе не более- 1 мм.
Смываемость пленки краски, не более 3,5 г/м2;
Цвет должен быть голубовато-серый.
ГОСТ 28196-89
Краска должна быть на основе сополимерной акрилатной
дисперсии для наружной и внутренней окраски зданий и
сооружений
Внешний вид пленки - после высыхания краска должна
образовывать пленку с ровной однородной матовой
поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ, % - 50-57
рН краски - не более 9
Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 100
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при
температуре (20± 2) °С, ч, не менее 24
Морозостойкость краски, циклы, не менее 4
Степень перетира, мкм, не более 60
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч,
не более 2
Класс опасности не выше 4
Коэффициент отражения при геометрии угла 0 - 45° пленки не
менее 75%
Эластичность пленки при изгибе не более- 1 мм.
Смываемость пленки краски, не более 3,5 г/м2;
Цвет должен быть белый
ГОСТ 28196-89
Сорт должен быть высший.
блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру не менее
60%
условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром
сопла 4 мм при температуре (20+/-0,5 град.С) 80-120с
массовая доля нелетучих веществ 57-66%
степень перетира не более 15 мкм
укрывистость высушенной пленки не более 80 г/м2
время высыхания до степени 3 при температуре плюс 20+/2град.С не более 24
адгезия пленки не более 1 балл
стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного
раствора моющего средства не менее 15 мин
стойкость покрытия при температуре 20+/-2град.С к
статическому воздействию воды не менее 10 ч
цвет эмали или серый или светло-серый
Должна соответствовать требованиям ГОСТ 6465-76;
Должны быть металлические
Размер - 1500х2400 мм
Дверь должна состоять из рамы и полотна. Рама
изготавливается из стального листа, согнутого в сложный
20. Труба квадратная
21. Оргстекло
22. Смеси сухие
профиль, внутренняя полость профиля в районе притвора
заполнена теплоизоляционным материалом. Рама является
жесткой конструкцией и одновременно образует наличник. На
раму с помощью регулируемых петель навешивается полотно
коробчатого типа. Внутренняя полость полотна заполнена
теплоизоляционными материалами, уложенными в порядке и
количестве, обеспечивающем заданный предел огнестойкости.
Дверное полотно однопольной двери оборудовано замкомзащелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в
районе вертикальной стойки коробки. По периметру дверной
коробки устанавливается термоуплотнительная лента,
заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае
пожара. Со стороны петель на раме имеются неподвижные
противосъёмные ригели. Дверь должна обладать
звукоизоляционным свойством (до 35 Дб).
Технические характеристики:
Предел огнестойкости, минуты – не менее 50
Инерционность срабатывания, сек., не более -15
Усилие открывания двери в начальный период, кгс, не более 30
Тип привода закрывания должен быть местный
Тип привода открывания должен быть ручной
Двери должны быть рассчитаны на эксплуатацию в
отапливаемых помещениях в диапазоне температур от +1 до
+40 град., во взрывобезопасных средах.
Срок эксплуатации до списания не менее 15 лет.
Профили стальные электросварные квадратного сечения:
Наружный размер А, мм более 35 и менее 42
Толщина стенки s, мм более 2,5 и менее 3,5
Площадь сечения, см2 не менее 3,6 и не более 4,5
Масса 1 м, кг – более 3 и менее 3,5
Момент инерции, см4 - не менее 8,5 и не более 10,5
Момент сопротивления, см3 не более 5
Вогнутость или выпуклость сторон: не более 0,75 мм
Профили стальные должны соответствовать ГОСТ 8639-82
стекло органическое техническое пластифицировано,
бесцветное
Температура размягчения, °С, : не более 100
Ударная вязкость, кДж/м2, не менее : 12
Плотность при (23 ± 2) °С, кг/м3 1180
Прочность при разрыве, МПа, не менее 60
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 2
Линейная усадка, % 3,5
Коэффициент пропускания, %, не менее. 80
Должно соответствовать ГОСТ 17622-72
Цвет должен быть серый. Смесь должна быть водостойкой.
Связующий элемент - цемент. Заполнитель должен быть
натуральный песок и молотый известняк, размер фракции
< 1,2 мм.
Вещества, улучшающие адгезию и обрабатываемость. Не
должен содержать казеина.
Толщина слоя 5-50 (80) мм
Прочность на сжатие (28 суток, от.вл.50%, +23С) > 20МПа
Прочность на изгиб (28 суток, от.вл.50%, +23С) > 5МПа
Сцепление с бетоном (К30) > 1МПа
Усадка (28 суток, от.вл.50%, +23С) < 0,5 мм/м
Температура воды макс. + 35оС
К-во воды для смешивания 3,5 л/25 кг (20% от веса сухой
смеси)
Время смешивания > 1 мин.
Время использования - в течение 30 минут с момента
затворения водой
Возможность хождения (+20С, от.вл.50%) через 2-3 часа
23. Грунтовка для внутренних работ
24. Смесь сухая для заделки швов
25. Клей для облицовочных работ (сухая
смесь)
Возможность укладки напольного покрытия (+20С, от.вл.50%)
через 24 часа при толщине слоя 10 мм
Показатель рН (затвердевшего материала) - 10,5-11
Расход примерно 1,8 кг/кв.м при толщине слоя 1 мм
Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4, с,
не менее 40
Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более 25
Массовая доля нелетучих веществ, % 50-60
Степень перетира, мкм, не более 50
Время высыхания до степени 3, не более
при (105±5)°C, мин 45
при (20±2) °С, ч 24
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные
единицы, не менее 0,25
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 2
Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не
менее 40
Адгезия пленки, баллы, менее 2
Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного
раствора хлористого натрия, ч, не менее 24
Стойкость пленки к статическому воздействию минерального
масла при (20±2)°С, ч, не менее 36
Расслаивание, мл, не более 6
ГОСТ 25129-82
Марка по подвижности Пк 3
Норма подвижности по погружению конуса, см от 8 до 12
Водоудерживающая способность растворных смесей должна
быть не менее 90 %
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна
превышать 10 %.
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 %
массы цемента.
Влажность сухих растворных смесей не должна превышать 0,1
% по массе.
Прочность растворов на сжатие М10-М50
Морозостойкость F25-F50
Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном
возрасте должна быть, кг/м3 менее 1500
ГОС Т 28013-98
Цвет должен быть серый
Связующее должно быть цемент
Наибольший размер частиц не более, мм 0,63
Марка по прочности не более М75
Адгезия, МПа, не менее 0,5
Насыпная плотность, кг/м3 , не более 1600
Водопотребность, л/кг сух. смеси 0,21 – 0,27
Выход готового раствора, л/кг сухой смеси 0,65
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м2 - 1,53
Открытое время, мин, не менее 10
Допустимая толщина рабочего слоя, мм, не более 10
Жизнеспособность после смешения с водой, ч, не менее 3
9. Требования к качеству и безопасности работ
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии со
следующими нормативными документами:
- Гражданский кодекс РФ глава 37,
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном
режиме"
- Постановление Минтруда РФ от 09.10.2001 № 72"Об утверждении Межотраслевых
правил по охране труда при электро- и газосварочных работах"(вместе с "ПОТ Р М-0202001."
- СНиП 3.05.06.-85 «Электрические устройства»;
-Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 "Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном
строительстве и ремонтно-строительных работ"
- СП 16.13330.2011. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная
редакция СНиП II-23-81*
- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения"
- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80"О принятии строительных норм и
правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования. СНиП 12-03-2001"
- ГОСТ 12.4.059-89. Система стандартов безопасности труда. Строительство.
Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия"
- Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм
и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство. СНиП 12-04-2002"
- СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
- Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра "Об
утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге"
-«Правилами уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт–
Петербурга», утвержденных постановлением Правительства Санкт–Петербурга
от
16.10.2007 г. № 1334,
- Распоряжение Государственной административно-технической инспекции СанктПетербурга от 22.01.2008 N 4 "Об утверждении Правил производства земляных,
строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий СанктПетербурга"
2.Все материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь
сертификаты пожарной безопасности, в случае если это предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации.
Пожарная опасность отделочных материалов на путях эвакуации должна
соответствовать п.4.3. «Эвакуационные пути» СП 1.13130.2009.
3. Представители ОПБ УОТО тыла ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области являются официальными представителями Заказчика и в случае
обнаружения в ходе работ нарушений требований правил пожарной безопасности, имеют
право приостанавливать ход выполнения работ до устранения выявленных нарушений и
недостатков.
4. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан письменно уведомить
Заказчика о необходимости их освидетельствования не позднее, чем за 2 (два) дня.
Скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчиком, принятию и оплате
Заказчиком не подлежат.
5. Подрядчик в ходе выполнения ремонтных работ обязан сохранить в
работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локальновычислительные сети, системы видеонаблюдения, доступа, охранно-пожарную
сигнализацию и т.д. В случае повреждения указанных систем, восстановить их
работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае
необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе
ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По
окончании ремонтных работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии
Заказчику и представителям ЦИТСиЗИ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области и ОПБ УОТО тыла ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
6. При выполнении работ Подрядчик обязан строго выполнять требования правил
пожарной безопасности и охраны труда и техники безопасности, обеспечивать санитарное
состояние чердаков, подвалов, теплоцентров, мест производства работ, сохранность
имущества Заказчика, при нарушении вышеуказанных требований вся ответственность
ложиться на Подрядчика.
7. Подрядчик должен содержать рабочую площадку и прилегающие участки
свободными от мусора, возникающего в результате выполнения работ, а так же
обеспечивать уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту
выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения. Вывезти с
территории, где проводились работы, принадлежащие ему материалы, оборудование и
иное имущество, а так же строительный мусор.
Подрядчик должен своими силами и средствами производить замер сопротивления
изоляции проводов, кабелей, аппаратов и т.д. с предоставлением соответствующих
протоколов Заказчику.
10. Требования к техническим характеристикам работ
1. Подрядчик при выполнении работ обязуется соблюдать нормы и правила
следующих нормативных актов в отношении работ и материалов, комплектующих и
оборудования, используемых при выполнении работ:
- ФЗ РФ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
- СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения;
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ПУЭ – 2003 Правила устройства электроустановок, издание седьмое;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СП 12-95 МВД России.
2. Все применяемые Подрядчиком строительные товары (материалы, детали,
конструкции, оборудование и т.д.) должна иметь сертификаты соответствия (декларацию
соответствия) и быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, в
случае если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества
работ
1. Срок гарантии на выполненные в соответствии с настоящим контрактом работы
составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта приема-передачи
выполненных работ на объекте Заказчика. Гарантия качества результата работы,
распространяется на все, составляющее результат работы.
2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по
настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической
документации и СНиП, работы выполненные Подрядчиком с отступлениями,
ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект
непригодными для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно завить о них
Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика
безвозмездного устранения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период
устранения недостатков.
3. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются
двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. В случае уклонения Подрядчика от
составления двухстороннего акта Заказчик вправе составить соответствующий акт
самостоятельно.
4. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
недостатки (дефекты), возникшие по его вине.
Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его
неотъемлемой частью
1. Приложение № 1 - Локальная смета
2. Приложение № 2 - Календарный план;
3. Приложение № 3 - Дефектная ведомость;
4. Приложение №4 - Расчет стоимости, технические (качественные) характеристики
строительных Товаров (материалов, деталей, конструкций, оборудования и т.д.),
входящих в состав сметной документации, не учтенных территориальными
единичными расценками, используемых при выполнении работ
СОСТАВИЛ:
Заместитель начальника ОТЭИК
ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»
подполковник внутренней службы
М.В. Пыжьянов
Приложение № 1
к части III (Техническое задание) документации
Согласовано:
Утверждаю:
"___" ____________________
"___" ____________________
Локальная смета
На текущий ремонт помещений здания по адресу : г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Составлена в ценах на: январь 2014 г.
Сметная стоимость: 4500000.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 4793.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 716795.00 руб.
№
п.п.
Шифр
норматива
Наименование работ и затрат,
материалов, изделий и конструкций
Единица
измер.
Кол-во
Стоимость единицы, руб.
ВСЕГО
экспл. машин
основной
в. т.ч. з/пл
з/пл
машинистов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100 м2
горизон
тальной
проекци
и
2.34
1287,51
852.51
20.21
0
31313.98
24363.39
351.42
0
70.20
0
164.27
0
100 м2
горизон
тальной
проекци
и
2.34
1743,13
1209.55
24.70
0
43928.61
34567.03
429.55
0
99.60
0
233.06
0
ВСЕГО
Общая стоимость, руб.
основной
экспл. машин
заработной
в. т.ч. з/пл
платы
машинистов
Затраты труда
рабочих-строителей, чел-ч.
на
всего
единицу
Раздел 1 Коридор
1
2
ТЕР 08-07- Установка и разборка внутренних
002-01
трубчатых инвентарных лесов: при
высоте помещений до 6 м к стоим.
экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 7.431, к
материалам: 6.799, (Н.Р. 122*0,85*0,9 =
93% = 22657.95 руб. С.П. 80*0,8*0,85 =
54% = 13156.23 руб.)
ТЕР 08-07- Установка и разборка внутренних
002-02
трубчатых инвентарных лесов: на
каждые последующие 4 м высоты
помещений добавлять к расценке 0807-002-01 к прямым затратам: 2 к
стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п
рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
7.432, к материалам: 7.501, (Н.Р.
122*0,85*0,9 = 93% = 32147.34 руб. С.П.
80*0,8*0,85 = 54% = 18666.20 руб.)
3
4
5
6
ТЕР 46-02- Отбивка штукатурки с поверхностей:
009-02
стен и потолков кирпичных
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р.
110*0,85 = 94% = 40812.66 руб. С.П.
70*0,8 = 56% = 24313.92 руб.)
ТЕР 15-02- Штукатурка поверхностей внутри
016-03
здания цементно-известковым или
цементным раствором по камню и
бетону: улучшенная стен к стоим.
экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 10.826, к з/п
машинистов: 12.213, к материалам:
6.758, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% =
197461.46 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% =
91325.92 руб.)
ТЕР 15-04- Окраска поливинилацетатными
005-03
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке стен к
стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п
рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
7.562, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 2.216, (Н.Р. 105*0,85*0,9 =
80% = 105776.41 руб. С.П. 55*0,8*0,85 =
37% = 48921.59 руб.)
101-9851- Краски водно-дисперсионные
053П
поливинилацетатные вд-ва-24 эконом,
интерьерные (ТССЦ 1.2014 СанктПетербург )
ТЕРр 62-17- Окрашивание водоэмульсионными
6
составами поверхностей потолков,
ранее окрашенных:
водоэмульсионной краской, с
расчисткой старой краски более 35%
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 8.558, к з/п
машинистов: 12.213, к материалам:
3.965, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 7552.18
руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 4442.46 руб.)
101-9851- Краски водно-дисперсионные
054П
поливинилацетатные вд-ва-21 эконом,
потолочные (ТССЦ 1.2014 СанктПетербург )
100 м2
16.33
217,70
217.70
0
0
100 м2
оштукат
уриваем
ой
поверхн
ости
16.33
2228,76
1135.23
181.20
102.38
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
20.01
1315,62
540.71
17.50
0.33
т
1.26063
(33732.2)
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
2.54
710,03
356.72
т
0.18034
(24936.44)
43417.72
43417.72
0
0
22.82
0
372.65
0
359125.46 226408.33
32034.09
20418.49
85.84
6.29
1401.77
102.72
168373.08 132139.86
2648.02
80.65
42.90
0.02
858.43
0.40
174.55
40.33
33.78
0.10
85.80
0.25
(42523.82)
8.03
1.30
14717.72
(4497.04)
11065.82
7
8
9
10
11
ТЕР 46-04- Разборка бетонных оснований под
1 м3
009-02
полы: на кирпичном щебне Индексы:
к з/п рабочих: 12.213, к стоимости
машин: 6.296, к з/п машинистов:
12.213, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 1502.17
руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 894.91 руб.)
ТЕР 11-01- Устройство подстилающих слоев:
1 м3
002-04
щебеночных к стоим. экспл. машин: подстил
1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п ающего
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
слоя
6.973, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 5.676, (Н.Р. 123*0,85*0,9 =
94% = 1259.83 руб. С.П. 75*0,8*0,85 =
51% = 683.53 руб.)
ТЕР 11-01- Устройство полов бетонных
100 м2
014-01
толщиной: 100 мм к стоим. экспл.
пола
машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 8.845, к з/п
машинистов: 12.213, к материалам:
6.223, (Н.Р. 123*0,85*0,9 = 94% = 821.66
руб. С.П. 75*0,8*0,85 = 51% = 445.80
руб.)
ТЕР 11-01- Устройство стяжек: цементных
100 м2
011-01
толщиной 20 мм к стоим. экспл.
стяжки
машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 10.542, к з/п
машинистов: 12.213, к материалам:
7.548, (Н.Р. 123*0,85*0,9 = 94% =
12645.88 руб. С.П. 75*0,8*0,85 = 51% =
6861.06 руб.)
ТЕР 11-01- Устройство стяжек: на каждые 5 мм
100 м2
011-02
изменения толщины стяжки
стяжки
добавлять или исключать к расценке
11-01-011-01 к прямым затратам: 6 к
стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п
рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
10.383, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 7.535, (Н.Р. 123*0,85*0,9 =
94% = 1478.81 руб. С.П. 75*0,8*0,85 =
51% = 802.33 руб.)
1.2
223,97
86.50
137.47
22.54
2306.32
1267.71
1038.61
330.34
7.80
1.86
9.36
2.23
2
291,82
46.46
40.96
8.41
4026.41
1134.83
571.23
205.42
3.73
0.55
7.46
1.10
0.12
5823,30
409.78
370.41
186.65
4759.70
600.56
393.15
273.55
30.30
11.02
3.64
1.32
2.385
1339,96
441.19
46.65
20.67
29363.74
12850.98
1172.91
602.08
39.51
1.27
94.23
3.03
2.385
1349,27
33.53
48.90
20.48
24953.94
976.66
1210.93
596.54
3.00
1.26
7.15
3.01
12
13
14
15
ТЕР 06-01- Армирование подстилающих слоев и
015-10
набетонок к стоим. экспл. машин:
1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
6.381, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 3.871, (Н.Р. 105*0,85*0,9 =
80% = 1443.10 руб. С.П. 65*0,8*0,85 =
44% = 793.71 руб.)
204-9086- Сетки сварные из арматурной стали A001П
III, д. 6 мм, ячейками размером 100х100
мм, размер 3,0х1,0 м (ТССЦ 1.2014
Санкт-Петербург )
ТЕРр 56-10- Снятие дверных полотен (25 шт.)
1
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р.
82*0,85 = 70% = 922.47 руб. С.П. 62*0,8
= 50% = 658.91 руб.)
(509-9900) Строительный мусор
ТЕР 10-01- Установка блоков в наружных и
039-01
внутренних дверных проемах: в
каменных стенах, площадь проема до
3 м2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п
рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
6.187, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 4.577, (Н.Р. 118*0,85*0,9 =
90% = 5284.74 руб. С.П. 63*0,8*0,85 =
43% = 2524.93 руб.)
201-9316- Комплектующие замок "Cerber" врезной
015П
(ТССЦ 1.2014 Санкт-Петербург )
203-9057- Блоки дверные однопольные дн 21-9
001П
гпщр2; дн 21-9 щр2, площадь 1,84 м2
(ТССЦ 1.2014 Санкт-Петербург )
101-9411- Петли дверные полушарнирные пн1-130
028П
с полимерным покрытием (ТССЦ 1.2014
Санкт-Петербург )
ТЕР 09-06- Монтаж: конструкций дверей, люков,
001-01
лазов для автокоптилок и
пароварочных камер (люки над
трубопроводом) к стоим. экспл.
машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 6.233, к з/п
машинистов: 12.213, к материалам:
4.645, (Н.Р. 90*0,85*0,9 = 69% = 7258.18
руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% = 6101.08
руб.)
1т
0.9198
480,11
157.42
т
0.9198
(30542.37)
100 м2
дверны
х
полотен
т
100 м2
проемо
в
0.3063
352,28
352.28
0
0
0.361434
0.3063
0
5433,64
1345.52
1715.55
224.16
шт.
25
(533.89)
(13347.25)
м2
30.63
(1010.33)
(30946.41)
шт.
50
(29.66)
(1483.00)
1т
констру
кций
0.796
1290,52
1072.36
47.45
3.16
3026.88
1768.38
278.50
35.50
12.64
0.16
11.63
0.15
1317.82
1317.82
0
0
36.28
0
11.11
0
0
11610.67
5033.38
3251.10
838.55
104.28
11.35
31.94
3.48
10425.00
854.27
94.10
89.49
0.49
71.23
0.39
(28092.87)
172.18
9.68
11449.28
101-3716
101-1111
16
ТЕРм 0803-593-17
509-3139
509-1462
17
ТЕРм 0802-390-01
503-9801047П
18
ТЕРм 0802-399-01
501-8436
Сталь угловая равнополочная, марка
т
стали ст3сп, размером 35х35 мм (ТССЦ
1.2014 Санкт-Петербург )
Прокат рифленый ромбического
т
рифления, шириной от 1 до 1,9 м из
горячекатаных листов с обрезными
кромками сталь с235, толщ. 4 мм (ТССЦ
1.2014 Санкт-Петербург )
Кронштейны со светильниками по:
100 шт.
стенам и потолкам Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
8.782, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 3.085, (Н.Р. 95*0,85 = 81%
= 4136.58 руб. С.П. 65*0,8 = 52% =
2655.58 руб.)
Светильники с люминесцентными
шт.
лампами пвлм 2х40 (без ламп) (ТССЦ
1.2014 Санкт-Петербург )
Лампы люминесцентные лб 20 (ТССЦ
10 шт.
1.2014 Санкт-Петербург )
Короба пластмассовые: шириной до
100 м
40 мм Индексы: к з/п рабочих:
12.213, к стоимости машин: 4.111, к з/п
машинистов: 12.213, к материалам:
2.404, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1875.43
руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1203.98 руб.)
Кабель-каналы пластмассовые 25х16
шт.
мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 1.2014
Санкт-Петербург )
Провод в коробах, сечением: до 6
100м
мм2 Индексы: к з/п рабочих: 12.213,
к стоимости машин: 6.310, к з/п
машинистов: 12.213, к материалам:
5.271, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 402.03 руб.
С.П. 65*0,8 = 52% = 258.09 руб.)
Кабели силовые с медными жилами в
1000 м
изоляции из пвх пластиката, с
промежуточной оболочкой из резиновой
смеси, с наружным покровом из пвх
пластиката, не поддерживающего
горение NYM 3х1,5 мм2 (ТССЦ 1.2014
Санкт-Петербург )
0.168
(23295.05)
(3913.57)
0.628
(21819.15)
(13702.43)
0.22
3914,32
1381.68
22
(1136.28)
(24998.16)
4.4
(200.64)
(882.82)
1
260,80
189.45
50
(22.26)
1
123,27
40.48
0.09
(20139.38)
1148.34
519.01
15.46
0.13
6870.54
2511.67
3712.38
2218.64
1394.51
114.00
33.79
25.08
7.43
2313.75
63.56
1.59
16.29
0.01
16.29
0.01
494.38
15.08
1.95
3.52
0.01
3.52
0.01
(1113.00)
2.39
0.16
933.25
(1812.54)
Кабели силовые с медными жилами в
изоляции из пвх пластиката, с
промежуточной оболочкой из резиновой
смеси, с наружным покровом из пвх
пластиката, не поддерживающего
горение NYM 3х2,5 мм2 (ТССЦ 1.2014
Санкт-Петербург )
ТЕРр 67-9-1 Смена: выключателей Индексы: к
з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. 85*0,85 =
72% = 47.00 руб. С.П. 65*0,8 = 52% =
33.95 руб.)
509-9011- Выключатели электроустановочные
096П
открытой проводки двухклавишные а56029 (ТССЦ 1.2014 Санкт-Петербург )
Итого прямых затрат в базовом
уровне цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
501-8437
19
1000 м
0.01
(31692.78)
100 шт.
0.02
267,27
267.27
шт.
2
(33.45)
руб.
(316.93)
0
0
65.28
65.28
0
0
24.10
0
0.48
0
(66.90)
764072.07 513923.26
46705.61
24913.60
3409.10
125.53
764072.07 513923.26
46705.61
24913.60
3409.10
125.53
46705.61
24913.60
3409.10
125.53
1
руб.
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации
машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
руб.
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
%
руб.
Сметная прибыль %:
Итого:
%
руб.
Всего по разделу:
руб.
1
1
513923.26
46705.61
1
1
1
24913.60
203443.20
167696.74
931768.81 513923.26
445485.88
1377254.6
9
224744.18
1601998.8
7
1601999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.33
893,26
608.61
159.32
2.38
11634.37
9885.83
1078.34
38.66
50.79
0.12
67.55
0.16
1.33
(82884.67)
0.95
893,26
608.61
7061.31
770.24
27.61
50.79
0.12
48.25
0.11
0.95
(82884.67)
0.38
359,55
353.11
1638.76
0
0
34.45
0
13.09
0
38
(821.95)
0.76
1086,05
672.24
6239.65
302.42
56.81
52.10
0.31
39.60
0.24
Раздел 2 Камеры
1
2
3
4
ТЕР 09-06- Монтаж: лотков, решеток, затворов
1т
001-02
из полосовой и тонколистовой стали констру
(на окна-38 шт) к стоим. экспл. машин:
кций
1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
5.089, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 4.021, (Н.Р. 90*0,85*0,9 =
69% = 6847.90 руб. С.П. 85*0,8*0,85 =
58% = 5756.20 руб.)
201-0843 Конструкции стальные индивидуальные
т
решетчатые сварные массой до 0,1 т
(ТССЦ 1.2014 Санкт-Петербург )
ТЕР 09-06- Монтаж: лотков, решеток, затворов
1т
001-02
из полосовой и тонколистовой стали констру
(на радиаторные ниши-38 шт) к стоим.
кций
экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 5.089, к з/п
машинистов: 12.213, к материалам:
4.021, (Н.Р. 90*0,85*0,9 = 69% = 4891.35
руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% = 4111.57
руб.)
201-0843 Конструкции стальные индивидуальные
т
решетчатые сварные массой до 0,1 т
(ТССЦ 1.2014 Санкт-Петербург )
ТЕРр 57-13- Смена вентиляционных половых
100 шт.
1
решеток (38 шт) Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к материалам: 3.946,
(Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1114.36 руб. С.П.
68*0,8 = 54% = 884.93 руб.)
301-9545- Решетки вентиляционные наружные
шт.
026П
аллюминиевые окрашенные, типа рн,
размером 300х300 мм (ТССЦ 1.2014
Санкт-Петербург )
ТЕР 09-03- Монтаж перегородок: стальных,
100 м2
046-03
консольных, сетчатых (38 шт) к
стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п
рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
5.981, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 3.672, (Н.Р. 90*0,85*0,9 =
69% = 4344.56 руб. С.П. 85*0,8*0,85 =
58% = 3651.95 руб.)
(110236.61
)
159.32
2.38
8310.27
(78740.44)
0
0
1648.42
(31234.10)
66.53
6.12
7511.23
101-3766
101-3713
5
ТЕР 46-02009-02
6
ТЕР 15-04006-03
7
8
101-9732025П
ТЕР 15-02016-03
ТЕР 15-04005-03
Сталь листовая горячекатаная марки
ст3пс, толщ. 2 мм (ТССЦ 1.2014 СанктПетербург )
Сталь угловая равнополочная, марка
стали ст3сп, размером 25х25х3 мм
(ТССЦ 1.2014 Санкт-Петербург )
Отбивка штукатурки с поверхностей:
стен и потолков кирпичных (Стены
102кв.м; потолки 30кв.м) Индексы: к
з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. 110*0,85*0,9
= 84% = 2948.05 руб. С.П. 70*0,8*0,85 =
48% = 1684.60 руб.)
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз
Стен к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п
рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
8.224, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 4.218, (Н.Р. 105*0,85*0,9 =
80% = 884.36 руб. С.П. 55*0,8*0,85 =
37% = 409.02 руб.)
Грунтовка "бетаконтакт" для внутренних
работ (ТССЦ 1.2014 Санкт-Петербург )
Штукатурка поверхностей внутри
здания цементно-известковым или
цементным раствором по камню и
бетону: улучшенная Стен к стоим.
экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 10.826, к з/п
машинистов: 12.213, к материалам:
6.758, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% =
12333.78 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% =
5704.38 руб.)
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке Стен к
стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п
рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
7.562, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 2.216, (Н.Р. 105*0,85*0,9 =
80% = 5550.49 руб. С.П. 55*0,8*0,85 =
37% = 2567.10 руб.)
т
1.1932
(20605.52)
(24586.51)
т
0.22192
(23590.19)
(5235.13)
100 м2
1.32
217,70
217.70
0
0
3509.58
3509.58
0
0
22.82
0
30.12
0
100 м2
покрыт
ия
1.02
91,13
88.58
1.45
0.16
1120.35
1103.46
12.16
1.99
6.55
0.01
6.68
0.01
т
0.01326
(76169.49)
100 м2
оштукат
уриваем
ой
поверхн
ости
1.02
2228,76
1135.23
181.20
102.38
22431.60
14141.86
2000.90
1275.37
85.84
6.29
87.56
6.42
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
1.05
1315,62
540.71
17.50
0.33
8835.17
6933.88
138.95
4.23
42.90
0.02
45.05
0.02
(1010.01)
Краски водно-дисперсионные
акрилатные вд-ак-111 голубовато-серая
(ТССЦ 1.2014 Санкт-Петербург )
ТЕР 15-01- Гладкая облицовка Стен, столбов,
019-05
пилястр и откосов (без карнизных,
плинтусных и угловых плиток) без
установки плиток туалетного
гарнитура на клее из сухих смесей:
по кирпичу и бетону к стоим. экспл.
машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 11.091, к з/п
машинистов: 12.213, к материалам:
5.517, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 165.13
руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% = 76.37
руб.)
101-0256 Плитки керамические глазурованные
для внутренней облицовки стен гладкие
без завала белые (ТССЦ 1.2014 СанктПетербург )
101-9168- Клей для облицовочных работ (сухая
001П
смесь) (ТССЦ 1.2014 Санкт-Петербург )
402-9111- Смесь сухая для заделки швов (ТССЦ
001П
1.2014 Санкт-Петербург )
ТЕР 15-04- Покрытие поверхностей грунтовкой
006-01
глубокого проникновения: за 1 раз
Потолков к стоим. экспл. машин: 1,25
к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
8.224, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 4.218, (Н.Р. 105*0,85*0,9 =
80% = 321.58 руб. С.П. 55*0,8*0,85 =
37% = 148.73 руб.)
101-9732- Грунтовка "бетаконтакт" для внутренних
025П
работ (ТССЦ 1.2014 Санкт-Петербург )
ТЕР 15-02- Штукатурка поверхностей внутри
016-04
здания цементно-известковым или
цементным раствором по камню и
бетону: улучшенная Потолков к
стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п
рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
10.826, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 6.778, (Н.Р. 105*0,85*0,9 =
80% = 3672.54 руб. С.П. 55*0,8*0,85 =
37% = 1698.55 руб.)
101-0336
9
10
11
т
0.06615
(66138.41)
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
0.0081
2107,01
2060.22
м2
0.81
(372.79)
(301.96)
т
0.003037
(8685.05)
(26.38)
т
0.000405
(15836.13)
(6.41)
100 м2
покрыт
ия
0.3
112,10
109.55
т
0.0039
(76169.49)
100 м2
оштукат
уриваем
ой
поверхн
ости
0.3
2260,13
1150.57
(4375.06)
39.28
26.25
1.45
0.16
207.68
406.35
203.81
3.53
2.60
159.67
1.65
1.29
0.01
401.38
3.58
0.59
8.10
0.01
2.43
0.00
4215.57
588.50
375.11
87.00
6.29
26.10
1.89
(297.06)
181.20
102.38
6691.80
12
13
14
15
ТЕР 15-04- Окраска поливинилацетатными
100 м2
005-04
водоэмульсионными составами
окраши
улучшенная: по штукатурке Потолков ваемой
к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п
поверхн
рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
ости
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
7.553, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 2.259, (Н.Р. 105*0,85*0,9 =
80% = 1992.22 руб. С.П. 55*0,8*0,85 =
37% = 921.40 руб.)
101-0334 Краски водно-дисперсионные
т
акрилатные вд-ак-111 белая (ТССЦ
1.2014 Санкт-Петербург )
ТЕР 11-01- Устройство стяжек: цементных
100 м2
011-01
толщиной 20 мм (ровнитель) к стоим. стяжки
экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 0
к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
10.542, к з/п машинистов: 12.213, (Н.Р.
123*0,85*0,9 = 94% = 1272.54 руб. С.П.
75*0,8*0,85 = 51% = 690.42 руб.)
402-0194 Смеси сухие для наливных полов, марка
т
"ветонит" 5000 (ТССЦ 1.2014 СанктПетербург )
ТЕР 11-01- Устройство покрытий наливных на
100 м2
045-01
эпоксидной смоле эд 20 составом
<диапол 320> толщиной 3 мм и
грунтовкой <диапол 112> толщиной
0,5 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к
з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
5.475, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 4.282, (Н.Р. 123*0,85*0,9 =
94% = 3613.35 руб. С.П. 75*0,8*0,85 =
51% = 1960.43 руб.)
ТЕР 46-04- Разборка деревянных заполнений
100 м2
012-02
проемов: оконных без подоконных
досок (4шт) Индексы: к з/п рабочих:
12.213, к стоимости машин: 10.864, к
з/п машинистов: 12.213, (Н.Р.
110*0,85*0,9 = 84% = 406.51 руб. С.П.
70*0,8*0,85 = 48% = 232.29 руб.)
0.3
1463,31
679.35
18.62
0.33
0.0207
(60784.46)
0.24
487,84
441.19
0.028
(17776.48)
0.24
23349,51
1309.82
80.15
1.62
0.0219
1912,86
1708.60
204.26
100.77
3049.92
2489.07
42.19
1.21
53.90
0.02
16.17
0.01
1293.18
118.03
60.59
39.51
1.27
9.48
0.30
26511.94
3839.24
105.32
4.75
80.04
0.10
19.21
0.02
505.59
456.99
48.60
26.95
172.76
7.74
3.78
0.17
(1258.24)
46.65
20.67
1411.21
(497.74)
16
17
18
ТЕР 10-01- Установка в жилых и общественных
034-01
зданиях оконных блоков из пвх
профилей: Глухих с площадью
проема до 2 м2 к стоим. экспл.
машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 7.567, к з/п
машинистов: 12.213, к материалам:
4.454, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 512.19
руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 244.71
руб.)
203-9096- Блоки оконные одностворные пвх 9-9
002П
(пл. 0,75 м2) поворотно-откидные,
однокамерные (ТССЦ 1.2014 СанктПетербург )
ТЕР 46-04- Разборка деревянных заполнений
012-03
проемов: дверных и воротных (42
шт) Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 10.864, к з/п
машинистов: 12.213, (Н.Р. 110*0,85 =
94% = 6477.37 руб. С.П. 70*0,8 = 56% =
3858.86 руб.)
ТЕР 09-06- Монтаж: конструкций дверей, люков,
001-01
лазов для автокоптилок и
пароварочных камер к стоим. экспл.
машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 6.233, к з/п
машинистов: 12.213, к материалам:
4.645, (Н.Р. 90*0,85*0,9 = 69% =
41360.69 руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% =
34766.96 руб.)
Согласно
Двери металлические
приложению № 4
камерные,режимные1,7х0,7
к техническому
100 м2
проемо
в
0.0219
15545,50
2099.12
м2
2.19
(3977.05)
100 м2
0.5
1231,93
1027.67
204.26
100.77
1т
констру
кций
4.536
1290,52
1072.36
172.18
9.68
шт
42
(30684.47)
38
26,06
18.40
3.42
(2506.36)
498.25
28.65
1907.00
561.44
82.57
7.66
170.75
1.76
3.74
0.04
7385.01
6275.47
1109.54
615.35
103.91
7.74
51.95
3.87
65243.60
59406.78
4868.03
536.25
89.49
0.49
405.93
2.22
8539.33
566.68
0
1.46
0
55.48
0
(8709.74)
(1288747.7
4)
заданию
19
ТЕР 20-02- Установка оргстекла к стоим. экспл.
1
002-01
машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
решетка
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 5.345, к
материалам: 3.614, (Н.Р. 128*0,85*0,9 =
98% = 8368.54 руб. С.П. 83*0,8*0,85 =
56% = 4782.02 руб.)
101-4110 Оргстекло листовое тосп бесцветное,
м2
толщ. 10 мм (ТССЦ 1.2014 СанктПетербург )
Итого прямых затрат в базовом
руб.
уровне цен:
2.79
0
9774.82
(8571.75)
188095.91 138196.59
11839.58
3035.73
933.46
15.49
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
1
руб.
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации
машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
руб.
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
%
руб.
Сметная прибыль %:
Итого:
%
руб.
Всего по разделу:
руб.
188095.91 138196.59
1
1
138196.59
11839.58
1
1
1
3035.73
38059.74
1563834.8
8
1751930.7 138196.59
9
107077.51
1859008.3
0
74150.49
1933158.7
9
1933159
11839.58
3035.73
933.46
15.49
11839.58
3035.73
933.46
15.49
Раздел 3 Оборудование камер
1
2
ТЕР 08-07- Изготовление дощатых щитов к
100 м2
005-01
стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п
щитов
рабочих: 1,15 Индексы: к з/п
рабочих: 12.213, к стоимости машин:
6.321, к з/п машинистов: 12.213, к
материалам: 2.773, (Н.Р. 122*0,85*0,9 =
93% = 19355.32 руб. С.П. 80*0,8*0,85 =
54% = 11238.57 руб.)
ТЕР 09-06- Монтаж: стеллажей и других
1т
001-03
конструкций, закрепляемых на
констру
фундаментах внутри зданий к стоим.
кций
экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 5.485, к з/п
машинистов: 12.213, к материалам:
5.685, (Н.Р. 90*0,85*0,9 = 69% =
20275.67 руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% =
17043.32 руб.)
101-3718 Сталь угловая равнополочная, марка
т
стали ст3сп, размером 40х40 мм (ТССЦ
1.2014 Санкт-Петербург )
101-9952- Труба квадратная 40х40х3 мм (ТССЦ
м
044П
1.2014 Санкт-Петербург )
101-3770 Сталь листовая горячекатаная марки
т
ст3, толщ. 2,0 мм (ТССЦ 1.2014 СанктПетербург )
1.102
16710,49
1508.85
859.45
37.52
70121.43
20307.20
5986.71
504.97
137.53
1.90
151.56
2.09
1.93412
1454,75
1240.84
132.82
3.16
31611.05
29310.39
1409.04
74.64
103.55
0.16
200.28
0.31
1.69244
(22889.17)
(38738.55)
19
(291.95)
(5547.05)
0.17898
(20605.52)
(3687.98)
Петли накладные (ТССЦ 1.2014 Санктшт.
Петербург )
ТЕР 15-04- Масляная окраска металлических
100 м2
030-04
поверхностей: решеток, переплетов,
окраши
труб диаметром менее 50 мм и т.п.,
ваемой
количество окрасок 2 к стоим. экспл. поверхн
машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
ости
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
стоимости машин: 7.733, к з/п
машинистов: 12.213, к материалам:
5.366, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% =
7314.95 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% =
3383.17 руб.)
113-0246 Эмаль пф-115 серая (ТССЦ 1.2014
т
Санкт-Петербург )
ТЕР 15-04- Простая окраска масляными
100 м2
024-04
составами по дереву к стоим. экспл.
окраши
машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
ваемой
Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к
поверхн
стоимости машин: 7.661, к з/п
ости
машинистов: 12.213, к материалам:
5.128, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% =
4733.81 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% =
2189.39 руб.)
113-0246 Эмаль пф-115 серая (ТССЦ 1.2014
т
Санкт-Петербург )
Итого прямых затрат в базовом
руб.
уровне цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
руб.
101-0956
3
4
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации
машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Всего по разделу:
152
(25.84)
0.8458
964,11
885.02
0.020807
(70918.64)
1.102
501,43
439.50
0.026999
(70918.64)
(3927.68)
3.70
0.16
9508.40
9142.04
24.20
1.65
71.06
0.01
60.10
0.01
5915.11
40.69
2.15
35.75
0.01
39.40
0.01
117519.41
64674.74
7460.64
583.41
451.34
2.42
117519.41
64674.74
7460.64
583.41
451.34
2.42
64674.74
7460.64
583.41
451.34
2.42
(1475.60)
4.82
0.16
6278.53
(1914.73)
1
1
1
64674.74
7460.64
1
1
1
руб.
583.41
45384.03
55291.59
172811.00
%
руб.
%
руб.
руб.
51679.75
224490.75
33854.45
258345.20
258345
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
руб. за 1
тонну
груза
61
62,02
0
62.02
62.02
3795.62
0
3795.62
3795.62
0
0
0
0
руб. за 1
т
61
167,04
0
167.04
0
10189.44
0
10189.44
0
0
0
0
0
13985.06
0
13985.06
3795.62
0
0
13985.06
0
13985.06
3795.62
0
0
0
13985.06
3795.62
0
0
Раздел 4
1
2
311-01-146- Погрузка при автомобильных
1 (2)-1
перевозках. Мусор строительный с
погрузкой вручную (ТССЦ 1.2014
Санкт-Петербург )
310-3035-1 Перевозка грузов автомобилямисамосвалами работающими вне
карьера, 1 класс груза, расстояние
перевозки 35 км. (ТССЦ 1.2014 СанктПетербург )
Итого прямых затрат в базовом
уровне цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
руб.
1
руб.
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации
машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
руб.
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Всего по разделу:
%
руб.
%
руб.
руб.
Итого по всем разделам:
Налог на добавленную стоимость %
Всего по смете:
руб.
руб.
руб.
Составил: ___________________ /______________/
Проверил: ___________________ /______________/
1
1
0
13985.06
1
1
1
3795.62
0
0
13985.06
100
60
3795.62
17780.68
2277.37
20058.05
20058
18
3813560
686440
4500000
Приложение № 2
к части III (Техническое задание) документации
Календарный план
на выполнение работ по текущему ремонту помещений здания ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская д.6
2
3
Заместитель начальника ОТЭИК
ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»
подполковник внутренней службы
Пыжьянов М.В.
10
9
8
7
6
5
Общестроительные
работы
Электромонтажные
работы
Вывоз мусора
4
1
3
Наименование
работ
1
№
п/п
2
Сроки выполнения (недели)
Приложение № 3
к части III (Техническое задание) документации
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по текущему ремонту помещений здания ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская д.6
№п/п
позиция
Ед.изм.
Кол-во
Раздел 1 Коридор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
22
23
24
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:
при высоте помещений до 6 м
100 м2
горизонтальной
проекции
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на
100 м2
каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке горизонтальной
08-07-002-01
проекции
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
100 м2
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или
100 м2
цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
оштукатуриваем
ой поверхности
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
100 м2
улучшенная: по штукатурке стен
окрашиваемой
поверхности
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей
100 м2
потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с
окрашиваемой
расчисткой старой краски более 35%
поверхности
Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне
1 м3
Устройство подстилающих слоев: щебеночных
1 м3
подстилающего
слоя
Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм
100 м2 пола
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки
100 м2 стяжки
добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
Армирование подстилающих слоев и набетонок
1т
Снятие дверных полотен (25 шт.)
100 м2 дверных
полотен
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в
100 м2 проемов
каменных стенах, площадь проема до 3 м2
Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и
1 т конструкций
пароварочных камер (люки над трубопроводом)
Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам
100 шт.
Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
100 м
Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
100м
Смена: выключателей
100 шт.
2.34
2.34
16.33
16.33
20.01
2.54
1.2
2
0.12
2.385
2.385
0.9198
0.3063
0.3063
0.796
0.22
1
1
0.02
Раздел 2 Камеры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой
1 т конструкций
стали (на окна-38 шт)
Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой
1 т конструкций
стали (на радиаторные ниши-38 шт)
Смена вентиляционных половых решеток (38 шт)
100 шт.
Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых (38 шт)
100 м2
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
100 м2
(Стены 102кв.м; потолки 30кв.м)
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1
100 м2 покрытия
раз Стен
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или
100 м2
цементным раствором по камню и бетону: улучшенная Стен
оштукатуриваем
ой поверхности
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
100 м2
улучшенная: по штукатурке Стен
окрашиваемой
поверхности
Гладкая облицовка Стен, столбов, пилястр и откосов (без
100 м2
карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток
поверхности
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
облицовки
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1
100 м2 покрытия
раз Потолков
1.33
0.95
0.38
0.76
1.32
1.02
1.02
1.05
0.0081
0.3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или
100 м2
цементным раствором по камню и бетону: улучшенная Потолков
оштукатуриваем
ой поверхности
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
100 м2
улучшенная: по штукатурке Потолков
окрашиваемой
поверхности
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (ровнитель)
100 м2 стяжки
Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле эд 20
100 м2
составом <диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <диапол 112>
толщиной 0,5 мм
Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без
100 м2
подоконных досок (4шт)
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх 100 м2 проемов
профилей: Глухих с площадью проема до 2 м2
Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (42
100 м2
шт)
Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и
1 т конструкций
пароварочных камер
Установка оргстекла
1 решетка
0.3
0.3
0.24
0.24
0.0219
0.0219
0.5
4.536
38
Раздел 3 Оборудование камер
1
2
Изготовление дощатых щитов
Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на
фундаментах внутри зданий
100 м2 щитов
1 т конструкций
1.102
1.93412
3
Масляная окраска металлических поверхностей: решеток,
переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок
2
Простая окраска масляными составами по дереву
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0.8458
4
Заместитель начальника ОТЭИК
ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»
подполковник внутренней службы
1.102
М.В. Пыжьянов
Приложение № 4
к части III (Техническое задание) документации
Расчет стоимости,
технические (качественные) характеристики строительных Товаров (материалов, деталей, конструкций, оборудования и т.д.), входящих в
состав сметной документации, не учтенных территориальными единичными расценками, используемых при выполнении работ.
Итого
№п/п
Наименование
Технические характеристики
Ед.
изм
Колво
Цена за ед. без
НДС 18%
(руб.)
Итого
Предложени
е №2
Предложени
е №1
Вх. №1/246
от 18.02.2014
Цена за ед. без
НДС 18%
(руб.)
Итого
Вх. №3/246
от 18.02.2014
Вх. №2/246
от 18.02.2014
сумма без НДС
18% (руб.)
Предложени
е №3
Сумма без НДС
18% (руб.)
Цена за ед. без
НДС 18%
(руб.)
сумма без НДС
18% (руб.)
Двери металлические камерные режимные
1
Двери
металлически
е камерные
(режимные)
1,7х0,7
-размеры : В=1700мм, Ш=700мм;
-толщина металла не менее 2мм.
-в центре дверного блока должен быть смотровой глазок круглой формы
диаметром 150 мм со стороны камеры, со стороны коридора диаметром 40 мм.
Глазок должен закрываться со стороны коридора металлической заслонкой,
вращающейся на металлической оси. Глазок должен быть защищен небьющимся
бронированным стеклом класса защиты не ниже Б1 по ГОСТ Р 51136-2008.
-В блоках дверных камерных на высоте 1,0 м от уровня пола должна быть откидная
дверца для выдачи пищи. Размер откидной дверцы - 180x220 мм. Откидная дверца
должна открываться
в сторону коридора, удерживаться в горизонтальном
положении на кронштейнах и запираться усиленным самозапирающимся замком
вагонного типа.
-Камерные двери должны открываться в сторону коридора. Угол открывания
дверного полотна должен устанавливается ограничителем (упор по верху двери,
доводчик с фиксатором и т.п.) из расчета одновременного прохода в камеру не
более одного человека, при этом должна быть предусмотрена возможность
полного открывания дверей.
-Блок дверной камерный должен быть оборудован камерным замком в центре
дверей на высоте 1,5 м от уровня пола.
шт
42
30684.47
1288747.74
30872.88
1296660.96
Цена за ед. 30 684 рублей 47 копеек.
Сумма 1 288 747 рублей 74 копейки.
Заместитель начальника ОТЭИК
ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»
подполковник внутренней службы
М.В. Пыжьянов
31816.10
1336276.20
ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Проект государственного контракта - является неотъемлемой частью документации.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № ____
Санкт-Петербург
«____» _____________ 2014 г.
ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени Российской Федерации, в лице начальника
Брусницына Михаила Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________,
действующего на основании __________, с другой стороны, (далее - стороны), заключили
настоящий Государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный
срок выполнить работы по текущему ремонту помещений (далее-работы) ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская д.6
(далее - объект), а Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в соответствии с
настоящим контрактом.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой (приложение №1, к
настоящему контракту), техническим заданием (приложение № 2 к настоящему контракту),
согласованным и утвержденным в установленном порядке Заказчиком, определяющим объем,
содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего
контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения, с использованием товаров,
указанных в приложении № 5 к контракту.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы по настоящему контракту выполняются согласно календарному плану
выполнения работ (приложение №3 к настоящему контракту), который является неотъемлемой
частью настоящего контракта.
2.2. Начало выполнения работ по настоящему контракту: с момента подписания сторонами
акта приема-передачи объекта для выполнения работ.
2.3. Работы должны быть выполнены в течение 10 недель, с момента подписания акта
приема-передачи объекта Заказчика.
2.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта приема-передачи
выполненных работ на объекте Заказчика, оформленного в соответствии с разделом 5 данного
контракта.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ по настоящему контракту
определяется локальной сметой (приложение № 1 к настоящему контракту), которая является
неотъемлемой частью настоящего контракта.
3.2. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ____ руб.____ коп. (______
рублей _________ копеек), в том числе НДС - ___________ руб.____ коп. (__________ рублей
_______ копеек). Цена контракта является окончательной и не подлежит изменению в течение
всего срока действия настоящего контракта, за исключением случаев предусмотренных
законодательством РФ о закупках.1 Авансирование не предусмотрено.
3.3. Стоимость фактически выполненных работ по контракту не может превышать сметные
нормы, используемые для составления локальной сметы, являющейся неотъемлемой часть
контракта.
3.4. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам,
следует принимать фактическую стоимость данных затрат по документально подтвержденным
сведениям Подрядчика по контракту, но не выше стоимости, принятой в локальной смете
(приложение №1) настоящего контракта.
3.5. Установленная настоящим контрактом стоимость работ или порядок ее определения не
могут быть изменены, в том числе и в случае, когда в момент заключения контракта
исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или
необходимых для этого расходов.
3.6. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости,
определяемой в соответствии с пунктами 3.3, 3.4, 3.5, но не более стоимости, указанной в
пункте 3.2 настоящего контракта.
3.7. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, счет-фактура,
справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с прилагаемой к ней
расшифровкой (акта приема-передачи выполненных работ на объекте Заказчика по форме
№ КС-2), подписанные сторонами в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего
контракта, составленные в соответствии с локальной сметой.
3.8. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и
стоимости работ, отраженных в формах № КС-3 и № КС-2, фактически выполненным работам и
их стоимости, определенной настоящим контрактом, Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней
по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает
документы.
3.9. В случаях, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть
фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при
определении цены работ по настоящему контракту, соответствующие работы оплачиваются
Подрядчику по фактическим затратам.
3.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований сметной
документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта не
подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных
отклонений.
3.11. Расчет по настоящему контракту производится Заказчиком после полного окончания
работ, порядок которого предусмотрен разделом 5 настоящего контракта включая устранение
выявленных в процессе приемки недостатков, на основании документов, установленных в
пункте 3.7 контракта, подписанного сторонами акта приема-передачи выполненных работ на
объекте Заказчика и журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а).
3.12. Заказчик производит оплату по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с момента представления Подрядчиком документов, определенных пунктом 3.7
настоящего контракта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права Заказчика:
4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также
качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность
Подрядчика.
4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего
контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков,
если контракт будет заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного
занимающегося частной практикой лица, цена контракта, подлежащей уплате физическому лицу, уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
1
немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.3. Заказчик при невыполнении Подрядчиком своих обязанностей по пунктам 4.4.4, 4.4.7,
4.4.12, 4.4.13, 4.4.17, 4.4.21-4.4.24 контракта имеет право приостановить ход выполнения работ
до устранения соответствующих недостатков, при этом срок окончания работ не отодвигается
на соответствующий период.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Передать Подрядчику объект, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, по акту
приема-передачи объекта для выполнения работ в течение 10 рабочих дней с момента
подписания настоящего контракта.
4.2.2. Обеспечить технический надзор за работами в течение всего периода их выполнения.
4.2.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.2.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку
их результата по объему и качеству выполненных работ.
4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.
4.2.6. Заказчик обязан провести экспертизу в целях проверки предоставленных Подрядчиком
результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям
контракта, Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком в
порядке, установленном законодательством РФ своими силами или к ее проведению Заказчик
может привлекать экспертов, экспертные организации.
4.3. Права Подрядчика:
4.3.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему контракту
субподрядчиков, с последующим уведомлением Заказчика и предоставлением ему копии
договора субподряда.
4.3.2. Подрядчик имеет право запрашивать у Заказчика разъяснения, касающиеся
отделочной ведомости работ в случае применения аналогичных материалов или в случае
согласования цветовых оттенков или рисунков отделки.
4.3.3. Подрядчик при выполнении работ только по письменному согласованию с Заказчиком
может использовать аналогичные материалы, комплектующие и оборудование которые
соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы,
комплектующие и оборудование, указанные в проектной документации, сметах и (или)
ведомости объемов работ Заказчика.
4.4. Обязанности Подрядчика:
4.4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и
приложениях к нему, и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную
эксплуатацию объекта.
4.4.2. Подрядчик в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта, для оформления
пропусков Заказчиком в установленном приказами МВД России порядке, обязуется
предоставить список рабочих с указанием паспортных данных, которые будут задействованы
при проведении ремонтных работ на объекте. В случае если Заказчик отказывает в
согласовании допуска на территорию своего объекта кого-либо из работников Подрядчика,
Подрядчик обязан привлечь к участию в выполнении работ иных работников. Работы
проводятся постоянным персоналом с выдачей временного пропуска с фотографией работника.
4.4.3. Подрядчик обязуется обеспечить постоянное присутствие на объекте в период
выполнения работ своего полномочного представителя на весь срок проведения работ по
настоящему контракту, письменно сообщив Заказчику должность, ФИО, и полномочия
представителя. Такой представитель должен быть надлежащим образом уполномочен
представлять интересы Подрядчика для организации производства и обеспечения качества
выполняемых работ в соответствии со СНиП.
4.4.4. Подрядчик перед началом ремонтных работ обязуется в точке, указанной Заказчиком,
за свой счет установить счетчик для учета потребленной электроэнергии, о чем составить
совместно с Заказчиком акт.
4.4.5. Подрядчик обязуется экипировать своих рабочих единой формой одежды с указанием
наименования организации Подрядчика.
4.4.6. Подрядчик обязуется выполнять работы рабочими, обладающими необходимыми
знаниями, квалификацией, допусками, разрешениями и т.д., если для выполнения работ
законодательством РФ установлены указанные требования.
4.4.7. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их
надлежащее качество в соответствии с локальной сметой (приложение №1 к настоящему
контракту), строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим
контрактом (приложение № 3 к настоящему контракту).
4.4.8. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники
безопасности, охраны труда.
4.4.9. Поставить на объекты необходимое оборудование, механизмы, материалы,
конструкции, комплектующие изделия и осуществить приемку, разгрузку, складирование и
хранение в период выполнения работ.
4.4.10. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые
заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием
Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные
отступления от условий настоящего контракта.
4.4.11. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на объектах, в
период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе
после сдачи объекта в эксплуатацию.
4.4.12. До передачи объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения
результата выполненных работ, риска случайного повреждения материалов, оборудования или
иного, используемого для исполнения контракта имущества, несет Подрядчик.
4.4.13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения
работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно
допускать его представителей к любому конструктивному элементу, представлять по их
требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.4.14. С момента начала работ на объекте и до их завершения вести оформленные и
заверенные в установленном порядке журналы производства работ на русском языке по
типовой форме согласно действующим нормам и правилам.
4.4.15. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы,
извещая Заказчика не менее чем за 2 (два) дня о времени освидетельствования скрытых работ.
4.4.16. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от
Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых
работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.4.17. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки мест общего пользования
свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечить их
своевременную уборку. Ежедневно, в конце рабочего дня осуществлять подбор мусора на
рабочей площадке и прилегающих участках.
4.4.18. В случае загрязнения мест общего пользования, прилегающих к рабочим площадкам,
строительной пылью или мусором, Подрядчик ежедневно своими силами и за свой счет
осуществляет влажную уборку загрязненных мест общего пользования.
4.4.19. Подрядчик обязуется складировать строительный мусор только в указанных
Заказчиком местах и своевременно осуществлять вывоз мусора с объекта, не допуская его
накопления. В трехдневный срок после подписания акта приема-передачи выполненных работ
на объекте Заказчика вывезти с территории принадлежащее Подрядчику имущество.
4.4.20. Подрядчик в ходе выполнения ремонтных работ обязан сохранить в работоспособном
состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы
видеонаблюдения, доступа, охранно-пожарную сигнализацию и т.д. В случае повреждения
указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных
средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в
процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По
окончании ремонтных работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии
Заказчику и ОПБ УОТО тыла ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области и представителям ЦИТСиЗИ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
4.4.21. Сдать объект (результат выполненных работ) уполномоченному лицу Заказчика или
приемочной комиссии, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным
работам.
4.4.22. Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного
оборудования) условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока
его эксплуатации, который составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта
приема-передачи выполненных работ на всех объектах Заказчика.
4.4.23. Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других
документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, в случае если это
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, несет ответственность
за их качество и по требованию Заказчика представляет ему все документы.
4.4.24. Возмещать Заказчику стоимость потребленной электроэнергии, согласно показаниям
счетчика по тарифу энергоснабжающей организации.
4.4.25. В случае возникновения объективной необходимости проведения работ, связанных с
повышенным риском возникновения пожароопасных ситуаций обращаться за разрешением
(наряд - допуска) к представителю Заказчика.
4.4.26. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечивать санитарное состояние
чердаков, подвалов, теплоцентров, мест производства работ, сохранность имущества, при
нарушении выше указанных требований вся ответственность ложиться на Подрядчика.
4.4.27 Подрядчик своими силами и средствами производит замер сопротивления изоляции
проводов, кабелей, аппаратов и т.д. с предоставлением соответствующих протоколов Заказчику.
4.4.28. Обеспечить своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов,
выявленных при приемке работ Заказчиком.
4.4.29. В случае повреждения при проведении работ объектов благоустройства
Подрядчик обязан за свой счет восстановить нарушенное благоустройство в порядке,
установленном законодательством РФ и города Санкт-Петербурга.
4.4.30. Оплатить за свой счёт ущерб третьим лицам, нанесённый по вине Подрядчика при
производстве работ.
4.4.31. В случае необходимости и в случаях предусмотренных действующим
законодательством Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет участвовать во всех
процедурах получения разрешений на производство и видов работ (получение согласований,
оформление ордеров и т.д.), а не при невыполнении данного требования оплатить штрафные
санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика
нарушения правил выполнения работ.
4.4.32. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта.
4.4.33. Письменно информировать Заказчика о выполнении всего объема работ и о
готовности к сдаче объекта.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Подрядчик приступает к работе с момента подписания акта приема-передачи объекта
Заказчика.
5.2. Объём фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком ежедневно в журнале
производства работ (с отражением фактов и обстоятельств отступления от локальной сметы или
имеющих влияние на взаимоотношение сторон по реализации настоящего контракта), который
хранится на месте производства работ; в актах формы КС-2 и КС-3, представляемых на
утверждение Заказчику. Ответственность за сохранность журнала производства работ несет
Подрядчик.
В случае, когда представитель Заказчика не удовлетворён ходом работ, качеством
используемых материалов, при выявлении случаев выполнения работ с нарушением
действующих строительных норм и правил, требований или нарушения ведения Подрядчиком
записей в журнале производства работ, он излагает свои претензии и замечания в
соответствующем разделе журнала производства работ; даёт предписание к устранению
допущенных Подрядчиком нарушений, с указанием срока устранения выявленных нарушений,
вплоть до остановки работ, при этом сроки исполнения контракта не пересматриваются.
5.3. Ни один из видов работ, предусмотренный локальной сметой не может быть скрыт
последующими работами без разрешения представителя технического надзора или
Заказчика. Подрядчик извещает Заказчика не менее чем за 2 (два) дня о времени
освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения
Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его
требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно
указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
5.4. Заказчик вправе вносить изменения в состав и объем сметной документации с учетом
обоснованной необходимости выполнения работ не меняя характера и целевого назначения
работ, объекта работ и суммы контракта. По результатам составляется и утверждается в
установленном порядке исполнительная смета и акты на необходимые работы.
5.5. Подрядчик обязан в течение 1 рабочего дня письменно уведомить Заказчика о
завершении работ по настоящему контракту и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Под
готовым к сдаче в эксплуатацию объектом понимается объект, на котором в полном объеме
выполнены все предусмотренные локальными сметами работы и осуществлена влажная уборка
помещения с удалением всех следов ремонтных работ.
5.6. Заказчик или уполномоченные лица Заказчика или приемочная комиссия, получив
сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней приступает к приемке
результата выполненных работ.
5.6.1. При этом устанавливается следующий порядок приемки работ по объему и качеству:
5.6.1.1. Подрядчик представляет Заказчику в 2 экземплярах документы указанные в пункте
3.7., а также предоставляет: акты на скрытые работы, исполнительную смету и схемы, паспорта
и сертификаты на применённые материалы, изделия и конструкции, акты замеров
сопротивления изоляции и на гидравлические испытания (при необходимости) для их проверки
представителю Заказчика.
5.6.1.2 Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения документов,
предусмотренных п.3.7 и п.5.6.1.1. настоящего контракта производит проверку работ. Для
проведения экспертизы результатов выполненной работы, эксперты (экспертные организации)
имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся
к условиям исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде
заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной
организации.
5.6.2. При неисполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 5.6.1.,
выполненные работы Заказчиком не принимаются и рассматриваются после предоставления
Подрядчиком необходимых документов.
5.7. Качество выполненной Подрядчиком работы при приемки должно соответствовать
требованиям настоящего контракта и требованиям предъявляемым к работам соответствующего
рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать
свойствами, указанными в настоящем контракте и быть пригодным для использования.
5.8. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приемапередачи выполненных работ на объекте Заказчика, подписанный уполномоченными
представителями сторон.
5.9. Объект считаются принятым Заказчиком со дня подписания акта приема-передачи
выполненных работ на объекте Заказчика.
5.10. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и
стоимости работ, отраженных в формах № КС-3 и № КС-2, фактически выполненным работам и
их стоимости, определенной настоящим контрактом, Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней
по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает
документы.
5.11. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной
работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов
(недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от
подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт
(перечень дефектов) подтверждается третьей стороной.
5.12. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой
счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта, в
которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и
несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу, если таковые произошли по
вине Подрядчика. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком
недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.
5.13. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки
работы, которые могли быть установлены при приемке.
5.14. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков,
которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или
Заказчиком.
5.15. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его
содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в
случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком
всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком
рекламационного акта.
5.16. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в
полном соответствии с локальными сметами, а также после устранения всех дефектов и
недоделок, недостатков согласно пунктам 5.11 и 5.12.настоящего контракта.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Срок гарантии на выполненные в соответствии с настоящим контрактом работы
составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта приема-передачи
выполненных работ на объекте Заказчика. Гарантия качества результата работы,
распространяется на все, составляющее результат работы.
6.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему
контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и
СНиП, работы выполненные Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с
иными недостатками (дефектами), которые делают объект непригодными для нормальной
эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их
устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Гарантийный
срок продлевается на период устранения недостатков.
6.3. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним
актом Подрядчика и Заказчика. В случае уклонения Подрядчика от составления двухстороннего
акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.
6.4. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
недостатки (дефекты), возникшие по его вине.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных
настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить пени в
размере 2.5% (двух целых пяти десятых процента) от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных Подрядчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства
7.3. За неисполнение и ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим
контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 5% от цены настоящего контракта, что
составляет ______рублей___коп.
7.4. За неисполнение и ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему
контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств ,размер штрафа
устанавливается в размере 2% от цены настоящего контракта ,что составляет ______рублей
___коп.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
8.1. Настоящий контракт, вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
31 декабря 2014 года. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от полного
исполнения своих обязательств по контракту. Условия гарантийного обслуживания по
настоящему контракту действуют до истечения срока, установленного разделом 6 настоящего
контракта.
8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, а также по решению суда,
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, в установленном
порядке.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (наводнения
землетрясения, а также изменения законодательства, либо таможенных нормативных
документов и т.п.), которые стороны по объективным причинам не предвидели и не могли
предвидеть и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта, срок
выполнения обязательств по контракту отодвигается на период действия этих обстоятельств.
9.2. Стороны незамедлительно извещают друг друга о начале и окончании действия
обстоятельства непреодолимой силы, препятствующей исполнению контракта.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
10.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему контракту
Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему
контракту на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:
10.1.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту составляет:
900 000 руб. 00 коп. (девятьсот тысяч рублей 00 копеек ).
10.1.2. Обеспечение
настоящего
контракта
представлено
Подрядчиком
в
виде___________________________________________________
(безотзывной
банковской
гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения
настоящего контракта)2.
10.1.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту подлежит
выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему контракту.
10.2. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по
контакту в виде залога денежных средств, обеспечение исполнения обязательств возвращается
Подрядчику в 30 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного
требования от Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный
Подрядчиком в этом письменном требовании при условии завершения исполнителем всех своих
обязательств по настоящему контракту.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между
сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
11.2. Под претензионным порядком в рамках контракта понимается обязанность стороны по
контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой стороной
обязательств по контракту, направить ей для обязательного рассмотрения письменную
претензию, содержащую указание на характер допущенных другой стороной контракта
нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия контракта или положения
действующего
законодательства
Российской
Федерации,
срок
для
устранения
соответствующего нарушения обязательств.
11.3. Соблюдением претензионного порядка для стороны контракта, которой была
направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в
двухдневный срок и незамедлительное направление стороне, подавшей претензию,
мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или
полностью) либо об отклонении претензии.
11.4. Переписка сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях
направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала
документа.
11.5. При не урегулировании сторонами спора в досудебном порядке спор передается на
разрешение в Арбитражный суд г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким – либо еще
способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих
отношение к взаимоотношениям сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с
письменного согласия другой стороны.
12.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, кроме случая
правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
12.3. Подрядчик передает права на исполнительную документацию Заказчику с момента
подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ на объекте Заказчика.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они
прямо разрешены законодательством Российской Федерации, совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
12.5. Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней сообщать друг другу об изменении своего
места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
12.6. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим
Антидемпинговые меры- если цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной)
цене контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения
контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
документации о проведении аукциона,
2
законодательством Российской Федерации.
12.7. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.8. Изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема
работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объемы
работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом,
объемы выполняемой работы не более чем на десять процентов.
12.9. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.10. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
-Приложение № 1 - Локальная смета
-Приложение № 2 - Техническое задание.
-Приложение № 3 - Календарный план выполнения работ.
-Приложение № 4 - Дефектная ведомость.
-Приложение № 5 - Технические (качественные) характеристики строительных Товаров
(материалов, деталей, конструкций, оборудования и т.д.), входящих в состав сметной
документации, не учтенных территориальными единичными расценками, используемых при
выполнении работ.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области»
Юр. Адрес: 192148, г. Санкт-Петербург,
ул. Ольги Берггольц, д. 33.
Адрес фактический: 191123, СанктПетербург, ул. Захарьевская, 19
Адрес почтовый: 191123, СанктПетербург, ул. Захарьевская, 19
Телефон: (812) 573-30-96
Факс: (812) 573-30-96
Email: fkugu@mail.ru
Банковские реквизиты
ИНН 7811529430 КПП 781101001
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФКУ
«ЦХиСО ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области»)
ГРКЦ ГУ Банка России по г. СанктПетербургу г. Санкт-Петербург
р/с 40105810400000010001
БИК044030001
л/сч 03721А78020
ЗАКАЗЧИК
Начальник ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области»
_____________________ /Брусницын М.В./
М.П.
ПОДРЯДЧИК
___________________/______________ /
М.П.
Приложение № 1
к государственному контракту № ____
от «____» _____ 2014 г.
СМЕТА
на выполнение работ по текущему ремонту помещений ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская д.6
Стоимость работ по смете 4 500 000 рублей 00 копеек
Понижающий коэффициент в размере____________________
Итого стоимость работ по контракту_____________________
ЗАКАЗЧИК
Начальник ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области»
_____________________ /Брусницын М.В./
М.П.
ПОДРЯДЧИК
_________________/__________ /
М.П.
Приложение № 2
государственному контракту № ____
от «____» _____ 2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Требования к работам, являющимся предметом контракта
1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном
сметной документацией Заказчика, входящей в состав Технического задания. Используемые
материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не находившимися в эксплуатации, а
также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и
техническому заданию
При выполнении работ по контракту Подрядчик обязан обеспечивать выполнение работ с
использованием строительных Товаров (материалов, деталей, конструкций, оборудования и т.д.)
надлежащего качества и безопасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и
соответствующего
стандартам
и
требованиям,
установленным
действующим
законодательством РФ и предъявляемым к Товару такого рода.
2. Требования к качеству и безопасности работ и к техническим характеристикам
работ
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Гражданский кодекс РФ глава 37,
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»
(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме"
- Постановление Минтруда РФ от 09.10.2001 № 72"Об утверждении Межотраслевых
правил по охране труда при электро- и газосварочных работах"(вместе с "ПОТ Р М-020-2001."
- СНиП 3.05.06.-85 «Электрические устройства»;
-Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 "Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном
строительстве и ремонтно-строительных работ"
- СП 16.13330.2011. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция
СНиП II-23-81*
- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения"
- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80"О принятии строительных норм и
правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования. СНиП 12-03-2001"
- ГОСТ 12.4.059-89. Система стандартов безопасности труда. Строительство.
Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия"
- Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм и
правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство. СНиП 12-04-2002"
- СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
- Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра "Об
утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге"
-«Правилами уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт–Петербурга»,
утвержденных постановлением Правительства Санкт–Петербурга от 16.10.2007 г. № 1334,
- Распоряжение Государственной административно-технической инспекции СанктПетербурга от 22.01.2008 N 4 "Об утверждении Правил производства земляных, строительных
и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга"
2. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты
пожарной безопасности, в случае если это предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации.
3. Представители ОПБ УОТО тыла ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области являются официальными представителями Заказчика и в случае
обнаружения в ходе работ нарушений требований правил пожарной безопасности, имеют
право приостанавливать ход выполнения работ до устранения выявленных нарушений и
недостатков.
4. Подрядчик своими силами и средствами производит замер сопротивления изоляции
проводов, кабелей, аппаратов и т.д. с предоставлением соответствующих протоколов
Заказчику.
ЗАКАЗЧИК
Начальник ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области»
_____________________ /Брусницын М.В./
М.П.
ПОДРЯДЧИК
_______________________/__________ /
М.П.
Приложение № 3
к государственному контракту № ____
от «____» _____ 2014 г.
Календарный план
на выполнение работ по текущему ремонту помещений ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская д.6
Сроки выполнения (недели)
№
1
2
3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Наименование
работ
1
п
/
п
Общестроительн
ые работы
Электромонтажн
ые
работы
Вывоз мусора
ЗАКАЗЧИК
Начальник ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»
ПОДРЯДЧИК
_____________________ /Брусницын М.В./
М.П.
______________________/___________ /
М.П.
Приложение № 4
к государственному контракту № ____
от «____» _____ 2014 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по текущему ремонту помещений ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская д.6
№
п\п
позиция
Ед.изм.
Кол-во
100 м2
горизонтальной
проекции
100 м2
горизонтальной
проекции
100 м2
100 м2
оштукатуриваем
ой поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
1 м3
1 м3
подстилающего
слоя
100 м2 пола
100 м2 стяжки
100 м2 стяжки
2.34
Раздел 1 Коридор
1
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при
высоте помещений до 6 м
2
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на
каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07002-01
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или
цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
3
4
5
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке стен
6
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков,
ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой
краски более 35%
Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне
Устройство подстилающих слоев: щебеночных
7
8
9 Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм
10 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
11 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к расценке 11-01-011-01
12 Армирование подстилающих слоев и набетонок
13 Снятие дверных полотен (25 шт.)
14 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных
стенах, площадь проема до 3 м2
15 Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и
пароварочных камер (люки над трубопроводом)
21 Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам
22 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
23 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
24 Смена: выключателей
2.34
16.33
16.33
20.01
2.54
1.2
2
0.12
2.385
2.385
1т
100 м2 дверных
полотен
100 м2 проемов
0.9198
0.3063
1 т конструкций
0.796
100 шт.
100 м
100м
100 шт.
0.22
1
1
0.02
1 т конструкций
1.33
1 т конструкций
0.95
100 шт.
100 м2
100 м2
0.38
0.76
1.32
100 м2 покрытия
1.02
0.3063
Раздел 2 Камеры
1
2
3
4
5
6
7
Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
(на окна-38 шт)
Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
(на радиаторные ниши-38 шт)
Смена вентиляционных половых решеток (38 шт)
Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых (38 шт)
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (Стены
102кв.м; потолки 30кв.м)
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
Стен
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или
цементным раствором по камню и бетону: улучшенная Стен
8
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке Стен
9
Гладкая облицовка Стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных,
плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура
на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
100 м2
1.02
оштукатуриваем
ой поверхности
100 м2
1.05
окрашиваемой
поверхности
100 м2
0.0081
поверхности
облицовки
10 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
Потолков
11 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или
цементным раствором по камню и бетону: улучшенная Потолков
12 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке Потолков
13 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (ровнитель)
14 Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле эд 20 составом
<диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <диапол 112> толщиной 0,5 мм
15 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных
досок (4шт)
16 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх
профилей: Глухих с площадью проема до 2 м2
17 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (42 шт)
18 Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и
пароварочных камер
19 Установка оргстекла
100 м2 покрытия
0.3
100 м2
оштукатуриваем
ой поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2 стяжки
100 м2
0.3
0.24
0.24
100 м2
0.0219
100 м2 проемов
0.0219
100 м2
1 т конструкций
0.5
4.536
1 решетка
38
100 м2 щитов
1 т конструкций
1.102
1.9341
2
0.8458
0.3
Раздел 3 Оборудование камер
1
2
3
4
Изготовление дощатых щитов
Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах
внутри зданий
Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов,
труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
Простая окраска масляными составами по дереву
ЗАКАЗЧИК
Начальник ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»
_____________________ /Брусницын М.В./
М.П.
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
1.102
ПОДРЯДЧИК
_______________________/__________
М.П.
Приложение № 5
к государственному контракту № ____
от «____» _____ 2014 г.
Технические (качественные) характеристики
строительных Товаров (материалов, деталей, конструкций, оборудования и т.д.),
входящих в состав сметной документации, не учтенных территориальными единичными
расценками, используемых при выполнении работ.
(заполняется согласно заявке победителя аукциона)
№
п/п
Наименование
ЗАКАЗЧИК
Начальник ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области»
_____________________ /Брусницын М.В./
М.П.
Технические характеристики
ПОДРЯДЧИК
__________________/_________ /
М.П.