УНиИ-К 08 -03-13 от «26» марта 2013 г.

«Утверждаю»
И.о. начальника управления
по недвижимости и
инвестициям ФГУП «ППП»
_______ И.Н.Гуцкалова
Извещение о проведении запроса ценовых котировок
№ К-УНиИ-К/08-03-13
г. Москва
26 марта 2013 г.
1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента
Российской Федерации»
Почтовый адрес Заказчика: 125047, г. Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская,
д.16, тел/факс: (499) 250-39-36
2. Организатор: Центральная закупочная группа УНиИ.
Почтовый адрес Организатора: г. Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.16,
Контактное лицо: Нуждин Андрей Андреевич, тел: (499) 250-20-01, (499)
250-29-26, факс: (499) 250-20-01, (499) 250-29-26, адрес электронной почты:
nuzhdin@pppudp.ru
3. Предмет Договора: Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
дизельной генераторной установки Caterpillar модель 3412С.
4. Состав работ:
4.1. Услуги по техническому обслуживанию представляют собой работы по
поддержанию дизельной генераторной установки Caterpillar модель 3412С в
работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации и
производятся в соответствии с перечнем работ:
- слив конденсата из первичного топливного фильтра, прокачка топливной
системы;
- проверка системы автоматического запуска и остановки;
- проверка зарядного устройства;
- проверка уровня и плотности электролита в АКБ;
- измерение температуры подшипника генератора;
- проверка уровня и присадок охлаждающей жидкости;
- инспекция электрических разъемов;
- проверка состояния воздушных фильтров;
- проверка уровня, взятие пробы масла;
- инспекция генератора и шины заземления;
- проверка работоспособности подогревателя рубашки двигателя;
- запуск установки, проверка на отсутствие посторонних шумов и утечек
жидкости;
- проверка журнала, консультирование персонала;
- инспекция зарядного генератора и стартера;
- проверка/регулировка натяжения ремней привода вентилятора и генератора;
- проверка состояния демпфера крутильных колебаний;
- очистка двигателя и сапуна двигателя;
- очистка, замена воздушного фильтра;
- проверка крепления двигателя;
- замена моторного масла и масляного фильтра;
- проверка генераторной установки под нагрузкой;
- проверка работ систем защиты двигателя;
- проверка/регулировка впуск/вып. клапанов и вращателей клапанов;
- смазка привода вентилятора;
- замена топливных фильтров;
- проверка/замена дюритов и хомутов;
- инспекция помпы системы охлаждения;
- проверка состояния сот радиатора и охладителя наддувочного воздуха;
- инспекция установки на отсутствие повышенной вибрации;
- прогрев обмоток генератора.
4.2. Код ОКВЭД: 45.31 - Производство электромонтажных работ. Код ОКДП:
4010414 - Электроэнергия, произведенная
электростанциями общего
пользования – дизельными.
5. Адрес, условия и сроки выполнения работ:
5.1. Адрес выполнения работ: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское сельское поселение, объект «Конаково».
5.2. Сроки выполнения работ: начало работ с 15 апреля 2013 г.
Продолжительность выполнения работ 12 месяцев.
5.3. В связи с действием на территории объекта «Конаково» контрольнопропускного режима, перед началом работ Исполнитель обязан сообщить
Организатору информацию о сотрудниках, непосредственно занятых на
выполнении работ, для оформления на них пропускных документов.
6. Форма и условия оплаты Работ:
Безналичный расчет.
Оплата производится по факту выполнения работ на основании счета
Исполнителя и акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 5-ти
банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных
работ Исполнителем и Заказчиком.
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену Договора расходах:
В цену Договора включены все расходы Исполнителя, связанные с
выполнением Договора, в том числе транспортные расходы, сопутствующие
расходы, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с
законодательством РФ.
8. Начальная цена Договора: 190 000,00 рублей.
8. Дата, время окончания приема котировочных заявок: До 16.00 час.
(время московское) «01» апреля 2013 г.
9. Период рассмотрения котировочных заявок и определения
победителя: до «02» апреля 2013 г.
11. Место и порядок подачи котировочных заявок, отзыва заявок и
внесения изменений в котировочные заявки, подачи запросов о
разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок:
11.1. Заявки в письменной форме (в оригинале с подписью и печатью)
подаются в запечатанном конверте по адресу Организатора (г. Москва, ул. 2ая Тверская-Ямская, д.16, каб.301).
На конверте указывается наименование и адрес Заказчика, наименование и
адрес Организатора, номер запроса котировок, заявка на участие в котором
подается, а также наименование и почтовый адрес участника размещения
заказа.
Просим учитывать, что на территории объекта действует пропускной режим,
и необходим предварительный заказ пропуска по телефону: (499) 250-20-01.
Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку.
11.2. Любой претендент вправе направить Организатору запрос о
разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в
письменной форме или по электронной почте в срок не позднее, чем за 2
(два) рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок.
Организатор в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения запроса о
разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок
размещает разъяснения (без указания наименования или адреса претендента,
от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте
Заказчика. При необходимости Организатор может продлить срок подачи
котировочных заявок.
11.3. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее
поданную котировочную заявку в порядке, предусмотренном извещением о
проведении запроса котировок. Изменение и (или) отзыв котировочных
заявок после истечения срока подачи котировочных заявок, установленного
извещением о проведении запроса котировок, не допускается.
Изменения котировочной заявки могут быть оформлены в виде изменений
отдельных положений заявки (или в виде полностью новой заявки),
подписанных руководителем участника размещения заказа либо надлежаще
уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью участника размещения
заказа.
Изменения заявки на участие в котировке должны быть запечатаны в
отдельный конверт, маркированный надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК». На конверте указывается
наименование и адрес Заказчика, наименование и адрес Организатора, номер
запроса котировок, заявка на участие в котором изменяется, а также
наименование и почтовый адрес участника размещения заказа.
Отзыв котировочной заявки оформляется отдельным письменным
уведомлением участника размещения заказа, подписанным руководителем
участника размещения заказа либо надлежаще уполномоченным на то лицом,
и скреплен печатью участника размещения заказа. При этом в указанном
уведомлении в обязательном порядке должен быть указан номер запроса
котировок, заявка на участие в котором отзывается, а также регистрационный
номер, присвоенный Организатором заявке на участие в запросе котировок
при приеме.
11.4. Организатор оставляет за собой право внести изменения или отменить
запрос котировок в любое время до определения победителя в запросе
котировок.
12.Срок подписания победителем Договора: Не ранее 3 (трех) рабочих
дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 (десять) дней со дня
подписания указанного протокола.
Участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, и признанный
победителем в проведении запроса котировок, не вправе отказаться от
заключения Договора.
При непредставлении Заказчику таким участником размещения заказа в срок,
предусмотренный извещением о проведении запроса котировок,
подписанного Договора, такой участник размещения заказа признается
уклонившимся от заключения Договора.
В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от
заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником,
которому по результатам проведения запроса котировок был присвоен
второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о
проведении запроса котировок, и по цене договора, предложенной таким
участником в котировочной заявке.
13. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа:
13.1. Обязательным условием является:
- наличие опыта выполнения работ по предмету договора;
13.2. В случае установления факта проведения ликвидации участника
размещения заказа или принятия арбитражным судом решения о признании
участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного
производства, факта приостановления деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, факта наличия задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, такой участник размещения заказа отстраняется от участия
в проведении запроса котировок на любом этапе его проведения.
14. Требования, предъявляемые к котировочной заявке:
14.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен
подготовить котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с
требованиями извещения о проведении запроса котировок.
14.2. Котировочная заявка должно включать в себя следующие документы:
а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями
извещения о проведении запроса котировок по установленной в извещении о
проведении запроса котировок форме, с обязательным указанием номера
котировки (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок);
б) анкету участника размещения заказа по установленной в извещении о
проведении запроса котировок форме (Приложение №2 к извещению о
проведении запроса котировок);
в) сведения об условиях исполнения договора по установленной в извещении
о проведении запроса котировок форме (Приложение №3 к извещению о
проведении запроса котировок);
г) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора,
указанные в извещении о проведении запроса котировок (указывается в
Приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок);
д) цена договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в
нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и
другие обязательные платежи) (цена договора указывается в Приложении №1
к извещению о проведении запроса котировок);
е) сведения об аналогичных завершенных работах за последние 5 лет, с
обязательным указанием контактной информации заказчика (оформляется в
произвольной форме);
ж) учредительные и бухгалтерские документы:
1. Копии учредительных документов (включая копии изменений, вносимых в
учредительные документы).
2. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на
текущий период.
3. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
5. Копия приказа (протокола) о назначении руководителя, либо копия
доверенности лицу, заключающему договор от имени организации.
6. Копия доверенности лицу, представляющему интересы организации.
7. Копии годовых балансовых отчетов за предыдущий год и последний
отчетный период (формы 1, 2) (при наличии авансирования со стороны
Предприятия).
8. Копии документов должны быть сверены с оригиналом и заверены
печатью организации и подписью руководителя.
14.3. Участнику размещения заказа будет отказано в участии в проведении
запроса котировок в случаях:
а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений,
требование о наличии которых установлено извещением о проведении
запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных
сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об
услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых
размещается заказ;
б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам
размещения заказа, установленным извещением о проведении запроса
котировок;
в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным
извещением о проведении запроса котировок.
При составлении документа вручную исправления могут быть внесены путем
перечеркивания одной чертой так, чтобы можно было прочесть
исправленный текст. Сверху делается правильная запись, которая
оговаривается надписью "исправлено" и подтверждается подписью лица,
подписывающего котировочную заявку, с указанием даты исправления, а
также печатью организации (для юридических лиц).
Приложение №1
к извещению
о проведении
запроса котировок
!!!!!!!!ПЕЧАТАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА!!!!!!!!!!
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
№ К - УНиИ-К/08-03-13
Изучив извещение о проведении запроса котировок и принимая
установленные в нем требования и условия организации и проведения
запроса котировок, мы
__________________________________________________________________
(наименование и почтовый адрес участника размещения заказа)
согласны оказать услуги по техническому обслуживанию и ремонту
дизельной генераторной установки Caterpillar модель 3412С в соответствии с
условиями и требованиями, установленными в извещении о проведении
запроса котировок, и на условиях, которые мы представили в настоящем
предложении.
Предлагаем заключить договор на оказание услуг по техническому
обслуживанию и выполнению работ по ремонту дизельной генераторной
установки Caterpillar модель 3412С объекта «Конаково» на условиях и в
соответствии с документами, входящими в настоящую котировочную заявку,
на общую сумму:
__________________________________________________________________.
(сумма в рублях цифрами и прописью)
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные
нами в ней сведения.
В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса
котировок, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком
по форме, указанной в Приложении №4 к извещению о проведении запроса
котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса
котировок и предложенными нами в котировочной заявке условиями
исполнения договора, не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения
на официальном сайте Заказчика протокола оценки и сопоставления
котировочных заявок, но не позднее 10-ти дней после завершения запроса
котировок и оформления протокола.
В случае если представленной нами котировочной заявке будет
присвоен второй номер, а победитель в проведении запроса котировок будет
признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся
подписать договор по форме, указанной в Приложении №4 к извещению о
проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о
проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной
заявке условиями исполнения договора.
В случае признания нас единственным участником размещения заказа,
с которым Заказчик будет заключать договор, мы берем на себя
обязательства подписать договор по форме, указанной в Приложении №4 к
извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с
требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными
нами в котировочной заявке условиями исполнения договора не ранее, чем
через 3 рабочих дня со дня размещения на официальном сайте Заказчика
протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но не позднее 10-ти
дней после завершения запроса котировок и оформления протокола.
Данная котировочная заявка представлена с пониманием того, что:
- Организатор оставляет за собой право отклонить или принять
котировочную заявку, отклонить все заявки;
- Организатор не несет ответственности за такие действия и не берет на себя
обязательство информировать Участника размещения заказа об их причинах
без соответствующего запроса с нашей стороны.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Организатором и/или Заказчиком
нами уполномочен
__________________________________________________________________
Телефон: ________; Факс: __________; Адрес эл. почты: _______________
Все сведения о запросе котировок просим сообщать уполномоченному лицу.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________.
Форма должна быть представлена на фирменном бланке, подписана
уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплена
печатью Участника размещения заказа.
__________________
__________
________________
(должность лица,
подписавшего заявку)
(подпись)
(Ф.И.О. лица,
подписавшего заявку)
М.П.
Приложение №2
к извещению
о проведении
запроса котировок
Анкета Участника размещения заказа
1. Полное и сокращенное наименования
организации и ее организационно-правовая
форма:
(на
основании
учредительных
документов, свидетельства о государственной
регистрации, свидетельства о внесении записи в
единый государственный реестр юридических
лиц)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
2. Юридический адрес Участника
3. Адрес фактического местонахождения
Участника
4. Телефон, факс, адрес электронной почты
Участника
5. Банковские реквизиты Участника
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК
Форма должна быть представлена на фирменном бланке, подписана
уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплена
печатью Участника размещения заказа.
__________________
__________
________________
(должность лица,
подписавшего заявку)
(подпись)
(Ф.И.О. лица,
подписавшего заявку)
М.П.
Приложение №3
к извещению
о проведении
запроса котировок
Сведения
об условиях исполнения договора
1. Предмет Договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту
дизельной генераторной установки Caterpillar модель 3412С объекта «Конаково».
2. Состав работ:
2.1. Услуги по техническому обслуживанию представляют собой работы по поддержанию дизельной
генераторной установки Caterpillar модель 3412С в работоспособном состоянии в течение всего срока
эксплуатации и производятся в соответствии с перечнем работ:
- слив конденсата из первичного топливного фильтра, прокачка топливной системы;
- проверка системы автоматического запуска и остановки;
- проверка зарядного устройства;
- проверка уровня и плотности электролита в АКБ;
- измерение температуры подшипника генератора;
- проверка уровня и присадок охлаждающей жидкости;
- инспекция электрических разъемов;
- проверка состояния воздушных фильтров;
- проверка уровня, взятие пробы масла;
- инспекция генератора и шины заземления;
- проверка работоспособности подогревателя рубашки двигателя;
- запуск установки, проверка на отсутствие посторонних шумов и утечек жидкости;
- проверка журнала, консультирование персонала;
- инспекция зарядного генератора и стартера;
- проверка/регулировка натяжения ремней привода вентилятора и генератора;
- проверка состояния демпфера крутильных колебаний;
- очистка двигателя и сапуна двигателя;
- очистка замена воздушного фильтра;
- проверка крепления двигателя;
- замена моторного масла и масляного фильтра;
- проверка генераторной установки под нагрузкой;
- проверка работ систем защиты двигателя;
- проверка/регулировка впуск/вып. клапанов и вращателей клапанов;
- смазка привода вентилятора;
- замена топливных фильтров;
- проверка/замена дюритов и хомутов;
- инспекция помпы системы охлаждения;
- проверка состояния сот радиатора и охладителя наддувочного воздуха;
- инспекция установки на отсутствие повышенной вибрации;
- прогрев обмоток генератора.
2.2. Код ОКВЭД: 45.31 - Производство электромонтажных работ. Код ОКДП: 4010414 - Электроэнергия,
произведенная электростанциями общего пользования – дизельными.
3. Адрес, условия и сроки выполнения работ:
3.1. Адрес выполнения работ: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение.
3.2. Сроки выполнения работ: начало работ с 15 апреля 2013 г. Продолжительность выполнения работ 12
месяцев.
3.3. В связи с действием на территории объекта «Конаково» контрольно-пропускного режима, перед
началом работ обязуемся сообщить Организатору информацию о сотрудниках, непосредственно занятых на
выполнении работ, для оформления на них пропускных документов.
4. Сведения о включенных (не включенных) в цену Договора расходах: В предложенную нами цену
Договора включены все расходы, связанные с выполнением Договора, в том числе транспортные расходы,
сопутствующие расходы, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством
РФ.
Форма должна быть представлена на фирменном бланке, подписана
уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплена
печатью Участника размещения заказа.
__________________
__________
________________
(должность лица,
подписавшего заявку)
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О. лица,
подписавшего заявку)
Приложение №4
к извещению
о проведении
запроса котировок
ДОГОВОР №
на техническое обслуживание
г. Москва
«__» _______ 20__ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие
по поставкам продукции Управления делами Президента Российской
Федерации» (ФГУП «ППП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице______________,
действующего
на
основании
доверенности
_______________, с одной стороны, и __________именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на
основании протокола, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель
принимает на себя обязательство по оказанию услуг по техническому
обслуживанию и выполнению работ по ремонту дизельной генераторной
установки Caterpillar модель 3412С (год выпуска 2011, серийный номер
RTY01788) (далее – «Услуги»), находящейся на объекте «Конаково» по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское
поселение.
1.2. Оказание Услуг производится ежемесячно, в соответствии с
перечнем Услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по
ремонту дизельной генераторной установки Caterpillar модель 3412С,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Исполнитель обязуется:
- своими силами и средствами оказывать Услуги, предусмотренные
настоящим Договором;
- обеспечить при оказании Услуг соблюдение правил, норм и
требований действующих в РФ:
 техники безопасности, охраны труда и производственной
санитарии;
 правил устройства и безопасной эксплуатации ручного
электроинструмента;
 электробезопасности, пожаробезопасности, взрывобезопасности;
 охране окружающей среды.
- если в процессе оказания Услуг Исполнитель причинит механические
либо другие повреждения существующим конструкциям и инженерным
сетям, либо повредит их вследствие неправильной эксплуатации, то
Исполнитель за свой счет произведет восстановительные работы и
предоставит об этом соответствующее уведомление Заказчику.
2.2. Исполнитель гарантирует устранение неисправностей на
обслуживаемом объекте по вызову Заказчика в течение 36 часов, в случае
внезапно возникших неполадок в системе.
2.3. Заказчик обязуется:
- выполнять правила эксплуатации оборудования в соответствии с
инструкциями производителя.
- производить оплату Услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора. Обязательство Заказчика по оплате в порядке безналичного
расчета считается исполненным в момент списания денежных средств с
корреспондентского счета банка Заказчика поступления денежных среств на
расчетный счет Исполнителя.
- обеспечить допуск Исполнителя к системам очистки воды, для оказания
Услуг;
- осуществлять проведение технического надзора за оказанием Услуг,
руководствуясь при этом критериями, предусмотренными действующими в
РФ нормами и правилами;
- в установленном порядке в период оказания Услуг совместно с
Исполнителем определять объемы оказанных Услуг и подписывать
соответствующие акты, являющиеся основанием для осуществления текущих
платежей, при условии оказания соответствия оказанных Услуг условиям
настоящего Договора;
- принимать и оплачивать оказанные Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора;
- своевременно информировать Исполнителя обо всех случаях
неисправностей системы по телефону ______________;
- создавать условия для выполнения договорных обязательств;
- назначить ответственного представителя для решения всех вопросов,
возникающих при выполнении настоящего Договора.
3. Стоимость и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется на основании
расценок, действующих у Исполнителя и согласовывается Сторонами в виде
Протокола согласования стоимости услуг, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение №2).
3.2. При необходимости проведения работ по обслуживанию
оборудования, не предусмотренных настоящим Договором, Сторонами
подписывается Дополнительное соглашение к Договору о проведении
дополнительных работ. Порядок расчетов между Сторонами и стоимость
дополнительных работ, определяется Дополнительным соглашением.
3.3. Расчеты за Услуги осуществляются ежемесячно на основании
актов об оказанных услугах, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
выставления счета, и подписания Сторонами актов об оказанных услугах.
3.4. Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате
оказанных Услуг является дата списания денежных средств с расчетного
счета Заказчика.
4. Условия оказания услуг,
порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с п. 1.2 настоящего
Договора.
4.2.
В случае
не
выполнения
Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить
выполнение работ до полного выполнения Заказчиком своих обязательств.
4.3. Сдача результата оказанных услуг Исполнителем и приемка его
Заказчиком оформляется актом, подписываемым представителями обеих
Сторон. Исполнитель составляет акт оказания услуг, подписывает со своей
стороны и направляет Заказчику в 2 (двух) экземплярах. Заказчик обязан в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта оказания услуг
подписать его и направить Исполнителю 1 (один) экземпляр данного акта,
либо направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от его
подписания. По истечению указанного срока, при отсутствии
мотивированного отказа, акт считается подписанным в одностороннем
порядке, услуги, оказанные Исполнителем, считаются принятыми
Заказчиком и подлежат оплате на основании одностороннего акта.
4.4. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа
Заказчика от подписания акта оказания услуг, Сторонами составляется
двухсторонний акт разногласий, содержащий в себе перечень необходимых
доработок и сроков их выполнения.
4.5. В случае получения Исполнителем от Заказчика мотивированного
отказа от подписания акта оказания услуг, срок оплаты, предусмотренный
настоящим Договором переносится, что в обязательном порядке
оговаривается Сторонами в акте разногласий.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения срока оплаты оказанных Услуг Заказчик
выплачивает неустойку в размере 0,3% от предъявленных к оплате Услуг за
каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от суммы оплаты.
5.2. В случае нарушения сроков оказания Услуг, установленных п. 7.2,
Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости
Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы настоящего
Договора.
5.3. В случае досрочного расторжения Договора или прекращении
оказания Услуг не по вине Исполнителя, Заказчик производит оплату за
фактически оказанные Услуги в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента расторжения настоящего Договора.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения
обязательств по настоящему Договору.
5.5. За невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Особые условия
6.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора
или в связи с ним, включая разногласия в отношении существования,
действительности, исполнения или прекращения, разрешаются путем
переговоров.
6.2. В случае не достижения соглашения спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. Каждая из сторон обязана в течение трех рабочих дней письменно
(почта, курьерская почта, факс) уведомить противоположную сторону об
изменении своих: местонахождения или фактического адреса, а также
банковских и иных реквизитов.
6.5. Переписка и иные направляемые сторонами друг другу документы
считаются доставленными и переданными при наличии у отправляющей
стороны письменной отметки о получении такой переписки или иных
документов работником получающей стороны с указанием фамилии и
должности такого работника, а также даты получения письма и документов.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу 01 марта 2013 года и
действует на период равный 1 (одному) году.
7.2. Услуги оказываются ежемесячно с 25 по 30 число каждого месяца
в согласованное по телефону с Заказчиком время.
8. Условия расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в любое время по
соглашению Сторон.
8.2. О своем намерении расторгнуть настоящий Договор Сторона,
выступающая инициатором, извещает другую Сторону за 1 (один) месяц до
предполагаемой даты расторжения.
8.3. В случае отсутствия неразрешенных вопросов у Сторон друг к
другу, в течение этого месяца Сторонами производятся все взаиморасчеты и
подписывается соглашение о расторжении настоящего Договора.
8.4. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком срока платежа более
одного месяца.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
9.4. При наступлении чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, повлекших невозможность полного или частичного
исполнения обязательств по настоящему Договору, а именно пожара,
стихийных бедствий, военных операций любого характера или других форсмажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
9.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения
обязательств по настоящему договору должна немедленно извещать другую
сторону о наступлении и прекращении обстоятельств препятствующих
исполнению обязательств и предоставлять другой стороне надлежащие
доказательства наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности.
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
10.1.В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны
обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом друг друга.
ЗАКАЗЧИК:
федеральное государственное
унитарное предприятие
«Предприятие по поставкам
Продукции Управления делами
Президента Российской Федерации»
__________________________________
___________________________________
___________________________________
_________________________/____________/
м.п.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________________
__________________________________
____________________________________
_________________________/___________/
м.п.
Приложение № 1
к Договору ________
от «__» ________ 2013г.
Перечень Услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ
по ремонту дизельной генераторной установки Caterpillar модель 3412С
Услуги по техническому обслуживанию представляют собой работы по поддержанию дизельной
генераторной установки Caterpillar модель 3412С в работоспособном состоянии в течение всего срока
эксплуатации и производятся в соответствии с перечнем работ:
- слив конденсата из первичного топливного фильтра, прокачка топливной системы;
- проверка системы автоматического запуска и остановки;
- проверка зарядного устройства;
- проверка уровня и плотности электролита в АКБ;
- измерение температуры подшипника генератора;
- проверка уровня и присадок охлаждающей жидкости;
- инспекция электрических разъемов;
- проверка состояния воздушных фильтров;
- проверка уровня, взятие пробы масла;
- инспекция генератора и шины заземления;
- проверка работоспособности подогревателя рубашки двигателя;
- запуск установки, проверка на отсутствие посторонних шумов и утечек жидкости;
- проверка журнала, консультирование персонала;
- инспекция зарядного генератора и стартера;
- проверка/регулировка натяжения ремней привода вентилятора и генератора;
- проверка состояния демпфера крутильных колебаний;
- очистка двигателя и сапуна двигателя;
- очистка замена воздушного фильтра;
- проверка крепления двигателя;
- замена моторного масла и масляного фильтра;
- проверка генераторной установки под нагрузкой;
- проверка работ систем защиты двигателя;
- проверка/регулировка впуск/вып. клапанов и вращателей клапанов;
- смазка привода вентилятора;
- замена топливных фильтров;
- проверка/замена дюритов и хомутов;
- инспекция помпы системы охлаждения;
- проверка состояния сот радиатора и охладителя наддувочного воздуха;
- инспекция установки на отсутствие повышенной вибрации;
- прогрев обмоток генератора.
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
федеральное государственное
унитарное предприятие
«Предприятие по поставкам
Продукции Управления делами
Президента Российской Федерации»
__________________________________
___________________________________
___________________________________
_________________________/____________/
м.п.__
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________________
__________________________________
____________________________________
_________________________/___________/
м.п._
Приложение № 2
к Договору ________
от «__» ________ 2013г.
ПРОТОКОЛ
согласования стоимости оказанных услуг
г. Москва
«__» _________ 2013г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие
по поставкам продукции Управления делами Президента Российской
Федерации» (ФГУП «ППП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице______________,
действующего
на
основании
доверенности
_______________, с одной стороны, и __________именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили
настоящий Протокол о том, что стоимость работ составит:
1. Стоимость услуг по техническому обслуживанию и выполнению
работ по ремонту дизельной генераторной установки Caterpillar модель
3412С составляет: ___________ рублей с учетом НДС (18%).
Стоимость услуг, указанных в п.1, настоящего Протокола действует с
01 марта 2013 года на период равный 1 (одному) году.
2. Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу,
и является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между
Заказчиком и Исполнителем.
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
федеральное государственное
унитарное предприятие
«Предприятие по поставкам
Продукции Управления делами
Президента Российской Федерации»
__________________________________
___________________________________
___________________________________
_________________________/____________/
м.п.__
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________________
__________________________________
_________________________/___________/
м.п.