Договор - ВТБ Лизинг

ДОГОВОР №
г. Москва
«
» _______ 2013 года
___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на
основании _________, с одной стороны, и
ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет Договора.
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту модуля дизельгенераторной установки буровой установки ZJ50DBS № 15 (далее – модуль дизель-генераторной
установки) с использованием своих материалов в объеме, обеспечивающем полное восстановление
функционального назначения модуля дизель-генераторной установки, позволяющем эксплуатацию
модуля в составе буровой установки ZJ50DBS № 15 (далее – работы), а Заказчик обязуется принять
результат выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором.
1.2.
При выполнении работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ, настоящим Договором, а также применимой
технической документацией.
1.3.
Состав, содержание и стоимость работ и материалов определяются Сторонами в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.
Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _____________ рублей __ копеек,
включая НДС-18% в размере ______ рублей _____ копеек. Стоимость работ зафиксирована на весь срок
действия Договора и изменению не подлежит. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов,
использованных при выполнении работ.
2.2. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

аванс в размере 30% (Тридцать процентов) от стоимости работ по настоящему
Договору перечисляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (Пяти) банковских
дней после подписания Сторонами настоящего Договора на основании оригинала полученного
счета,

окончательный расчет в размере 70% (Семьдесят процентов) от стоимости работ по
настоящему Договору производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней после
подписания Сторонами Акта выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных
работ (по форме КС-3) на основании оригинала полученного счета.
2.3. Форма расчетов между Сторонами по настоящему Договору – безналичное перечисление
денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего
Договора.
2.4. Выставляемые Подрядчиком счета-фактуры, Акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3,
платежные поручения Заказчика должны иметь ссылку на дату и номер настоящего Договора.
2.5. Заказчик вправе не принимать от Подрядчика документы, оформленные с нарушением
действующего законодательства РФ и требований настоящего Договора.
2.6. Обязательства Заказчика по уплате сумм, предусмотренных настоящим Договором,
считаются исполненными в день списания денежных средств с его банковского счета.
3.
Сроки выполнения работ.
3.1. Срок выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору составляет 30 (Тридцать)
рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему Договору в течение
3 (Трех)
рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
3.3. Днем завершения выполнения работ по настоящему Договору считается дата
подписания Сторонами Акта выполненных работ (по форме КС -2) и справки о стоимости
выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
3.4. За 3 (три) рабочих дня до даты окончания работ, Подрядчик направляет Заказчику
письменное уведомление о готовности к сдаче результата выполненных работ.
4.
Права и обязанности Сторон.
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. После подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя со
стороны Заказчика (руководителя и его заместителя). Его распоряжения являются обязательными для
Подрядчика в течение всего срока выполнения работ. Руководитель, а в его отсутствие - его заместитель
вправе проводить контроль работ Подрядчика по настоящему Договору.
4.1.2. Производить своевременно оплату выполненных работ.
4.1.3. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты сдачи Подрядчиком результата работ принять
работу и подписать представленный Подрядчиком Акт выполненных работ (по форме КС-2). В случае,
если у Заказчика имеются претензии по качеству выполненных работ, Стороны составляют Протокол, в
котором отражают все обнаруженные недостатки и сроки их устранения. Один экземпляр Протокола
передается представителю Подрядчика, один остается у Заказчика. Подрядчик своими силами и за свой
счет устраняет недочеты, указанные в Протоколе, в сроки, согласованные Сторонами. Срок устранения
замечаний не должен превышать 7 (Семь) календарных дней с даты составления Протокола. После
устранения замечаний Подрядчик вновь предоставляет Заказчику Акт выполненных работ (по форме КС2).
4.1.4. Если в течение 10 (Десяти) календарных дней после сдачи Подрядчиком результата
выполненных работ Заказчик не подписывает Акт выполненных работ (по форме КС-2) работы
считаются принятыми и подлежат оплате.
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. После подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя со
стороны Подрядчика (руководителя работ и его заместителя).
4.2.2. Выполнить своими силами или с письменного согласия Заказчика с привлечением третьих
лиц работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.2.3. Обеспечивать все необходимые мероприятия по безопасности труда, в т.ч. указанные в
карте работ, противопожарных и противовзрывных мероприятий, а также мероприятий по охране труда
и окружающей среды в течение всего периода выполнения работ. Персонал Подрядчика должен быть
аттестован и проинструктирован в соответствии с правилами и нормативными документами по охране
труда и технике безопасности.
4.2.4. Возмещать убытки, связанные с гибелью или повреждением оборудования Заказчика,
возникшие по вине Подрядчика, а также нести ответственность за нарушение требований технических
условий и экологии по своей вине.
4.2.5. Нести все затраты, возникающие у Заказчика, по той причине, что Подрядчик не выполнил
какие-либо обязательства по настоящему Договору, или выполнил их несвоевременно, или не
полностью. Возникающие затраты должны быть обоснованы Заказчиком и выставлены отдельными
счетами.
4.2.6. Привлекать для выполнения работ по настоящему Договору высококвалифицированных
специалистов в необходимом количестве. Подрядчик обязан самостоятельно заботиться об условиях
содержания и питания своего персонала в соответствии с санитарными нормами.
4.2.7. Незамедлительно сообщать Заказчику в письменной форме в течение 1 (Одного) рабочего
дня о каждом случае повреждения или утраты имущества Заказчика или имущества третьих лиц в
процессе выполнения работ.
4.2.8. Заказчик оставляет за собой право контролировать ход выполнения работ своими
уполномоченными представителями.
4.2.9. Подрядчик обязан за свой счет своевременно обеспечивать выполнение предписаний
представителей ответственных инстанций или иных органов надзора. Все требования указанных
инстанций должны соблюдаться.
5.
Ответственность Сторон.
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
Договором.
5.2.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, сроков устранения
недостатков выполненных работ Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,01%
от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости
настоящего Договора.
5.3.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором, Подрядчик вправе требовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,01%
от размера
задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 5%
от задержанного платежа.
5.4. В случае несоблюдения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного
п. 3.1
настоящего Договора, более чем на 7 (Семь) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата
перечисленного авансового платежа. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения
Подрядчиком Уведомления Заказчика о расторжении настоящего Договора.
5.5. Возврат суммы перечисленного авансового платежа производится в течение
3 (Трех)
рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора. В случае нарушения срока возврата
перечисленного авансового платежа Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком неустойки в
размере 0,1% от общей суммы перечисленного авансового платежа за каждый день просрочки.
5.6. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика
от исполнения своих обязательств в натуре.
5.7. В случае привлечения для выполнения части работ, выполняемых по настоящему Договору
субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или
ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения модуля ДГУ или его части, а также
материалов и оборудования, используемых при выполнении работ в течение срока выполнения работ,
несет Подрядчик. Указанные риски переходят к Заказчику на следующий день после подписания
Сторонами Акта выполненных работ.
5.9. Подрядчик несет полную ответственность за качество используемого материала при
выполнении работ.
6.
Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. Чрезвычайные и непреодолимые для Сторон обстоятельства непреодолимой силы (пожар,
наводнение, весенние паводки, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия,
решения государственных органов) соразмерно отодвигают сроки исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, если они непосредственно повлияли на исполнение в срок
настоящего Договора.
6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, письменно извещает другую Сторону о наступлении и
прекращении таких обстоятельств в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления этих
событий.
6.3. Несвоевременное, сверх 3 (Трех) рабочих дней, уведомление о наступлении или
прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться
на них в дальнейшем. В этом случае Стороны обязаны произвести взаиморасчеты за фактически
выполненные работы в двухнедельный срок и расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон.
7.
Конфиденциальность.
7.1.
Настоящим Стороны признают всю информацию, полученную в ходе исполнения
настоящего Договора, конфиденциальной.
7.2.
Настоящим Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности документов и
информации.
7.3. Настоящим Стороны обязаны обеспечить соблюдение конфиденциальности физическими и
юридическими лицами, которые имели возможность ознакомиться с этими данными в процессе
выполнения работ по настоящему Договору.
7.4. Настоящим Стороны примут все необходимые меры для предотвращения разглашения
сведений имеющих конфиденциальный характер.
8.
Досрочное прекращение Договора.
8.1
. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
8.2
. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора в случаях:
 задержки Подрядчиком начала работ более чем на 7 (Семь) календарных дней по причинам,
не зависящим от Заказчика;
 несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление
соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения обязательств по
настоящему договору более чем на 10 (Десять) календарных дней;
 в иных случаях, в т.ч. без наличия вины Подрядчика, письменно предупредив Подрядчика не
менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до расторжения настоящего Договора;
 при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Для изменения (прекращения) настоящего Договора Заказчик должен направить Подрядчику
соответствующее уведомление. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
9.
Порядок разрешения споров.
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, заключением,
изменением или прекращением настоящего Договора, как во время, так и после прекращения его
действия, будут решаться путем переговоров. Если урегулирование спора путем переговоров
невозможно, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
10.
Прочие условия.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему
Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
10.3. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.4. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении адресов и
реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего Договора в течение 10 (Десяти) дней со дня изменения,
путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон.