ДОГОВОР № ЭЦЗ 17 от «05» ноября 2013г

ДОГОВОР № ЭЦЗ 17
на поставку оборудования
г. Челябинск
«05» ноября 2013г.
Открытое
акционерное
общество
«Научно-производственное
объединение
«Электромашина» (ОАО «НПО «Электромашина»), именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в
лице, Генерального директора Афанасьева И.Ю., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Юнит-Копир» именуемое в дальнейшем
ПОСТАВЩИК, в лице Директора Гималтдинова И.Р., действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального
закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и результатов заседания комиссии открытого запроса цен в электронном виде
(протокол от 01.11.2013 г. № ЭЗЦ 17) заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
ПОСТАВЩИК обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ персональный
компьютер, ноутбук, нетбук (в дальнейшем именуемые «ОБОРУДОВАНИЕ»), согласно
Спецификации, указанной в Приложении №1 к настоящему ДОГОВОРУ, а ПОКУПАТЕЛЬ
обязуется принять и оплатить ОБОРУДОВАНИЕ в соответствии с условиями настоящего
ДОГОВОРА.
1.2
Поставка ОБОРУДОВАНИЯ осуществляется в течение 28 (двадцати восьми)
календарных дней с момента заключения договора.
2.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1
Общая стоимость настоящего ДОГОВОРА составляет 160 000, 00 (сто шестьдесят
тысяч) рублей, в том числе 18% НДС, что составляет 24 406,78 рублей.
2.2
Упаковка для перевозки грузовым автомобилем, маркировка, транспортные расходы,
включены в стоимость ОБОРУДОВАНИЯ.
3.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН
3.1
ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает общую стоимость ДОГОВОРА на основании
выставленных ПОСТАВЩИКОМ счетов на оплату в порядке и сроки, предусмотренные Графиком
платежей, указанным в Приложении № 2 к настоящему ДОГОВОРУ.
3.2
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский
счет банка ПОСТАВЩИКА.
3.3
Все платежи по настоящему ДОГОВОРУ осуществляются в рублях.
4.
КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
4.1
Качество передаваемого ОБОРУДОВАНИЯ должно соответствовать условиям
настоящего ДОГОВОРА и техническим требованиям фирмы-производителя ОБОРУДОВАНИЯ.
4.2
ПОСТАВЩИК гарантирует, что оригинал технической документации, прилагаемой к
ОБОРУДОВАНИЮ, и его перевод на русский язык достаточны для правильной эксплуатации
ОБОРУДОВАНИЯ.
4.3
ПОСТАВЩИК гарантирует, что оборудование является новым и нигде не
использовалось.
5.
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
5.1
Поставка ОБОРУДОВАНИЯ осуществляется автомобильным транспортом за счет
ПОСТАВЩИКА по адресу: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 2.
5.2
ПОСТАВЩИК оформляет отгрузку товарно-транспортной накладной, в которой
указан поставляемый ассортимент и количество ОБОРУДОВАНИЯ и счет-фактурой
5.3
Датой поставки ОБОРУДОВАНИЯ считается дата подписания представителями
ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ товарно-транспортной накладной.
1
5.4
Право собственности на ОБОРУДОВАНИЕ переходит от ПОСТАВЩИКА к
ПОКУПАТЕЛЮ после подписания товарно-транспортной накладной.
5.5
Риск случайной гибели, утраты или повреждения ОБОРУДОВАНИЯ переходит от
ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с момента подписания представителями ПОСТАВЩИКА и
ПОКУПАТЕЛЯ товарно-транспортной накладной
6.
ПРЕТЕНЗИИ
6.1
Претензии ПОКУПАТЕЛЯ в отношении нарушения ПОСТАВЩИКОМ условий
настоящего ДОГОВОРА по комплектности, в случае если комплектность ОБОРУДОВАНИЯ
невозможно проверить при обычном способе приемки (визуальном осмотре), могут быть
предъявлены ПОСТАВЩИКУ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания
представителями ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ товарно-транспортной накладной.
6.2
Претензии ПОКУПАТЕЛЯ в отношении ненадлежащего качества ОБОРУДОВАНИЯ
могут быть предъявлены ПОСТАВЩИКУ в течение установленного гарантийного срока на
ОБОРУДОВАНИЕ.
6.3
В случае поставки ОБОРУДОВАНИЯ ненадлежащего качества ПОКУПАТЕЛЬ имеет
право предъявления любого из требований, предусмотренного законом (ст. ст. 475, 503 ГК РФ).
6.4
Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области с обязательным соблюдением досудебного
(претензионного) порядка урегулирования спора
6.5
Срок ответа на претензию 30 календарных дней с момента ее получения.
7.
ГАРАНТИИ
7.1
ПОСТАВЩИК гарантирует надежность ОБОРУДОВАНИЯ в течение гарантийного
срока при условии правильной его эксплуатации.
7.2
ПОСТАВЩИК несет гарантийные обязательства на поставляемое ОБОРУДОВАНИЕ:
на ноутбуки, нетбуки гарантийный срок устанавливается в соответствии с гарантией,
предоставляемой фирмой-производителем, гарантийный срок на персональные компьютеры - 2
года с момента поставки ОБОРУДОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЮ.
7.3
Гарантийное обслуживание производится в сервисном центре ПОСТАВЩИКА.
Доставка ОБОРУДОВАНИЯ в сервисный центр ПОСТАВЩИКА за счет ПОСТАВЩИКА
7.4
При обнаружении ПОКУПАТЕЛЕМ неисправностей или скрытых дефектов в
ОБОРУДОВАНИИ в гарантийный период решение об устранении неисправностей или замене
ОБОРУДОВАНИЯ должно быть согласовано сторонами дополнительно. При этом срок устранения
неисправностей или замены ОБОРУДОВАНИЯ не должен превышать 30 (тридцать) календарных
дней с момента получения ПОСТАВЩИКОМ уведомления о наличии неисправностей.
7.5
В течение гарантийного срока, по требованию ПОКУПАТЕЛЯ, ПОСТАВЩИК
обязан предоставлять подменное ОБОРУДОВАНИЕ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения требования до окончания ремонта.
7.6
В случае, если неисправность или дефекты ОБОРУДОВАНИЯ возникли вследствие
несоблюдения ПОКУПАТЕЛЕМ инструкций по эксплуатации, либо при неправильном
обслуживании ОБОРУДОВАНИЯ сотрудниками ПОКУПАТЕЛЯ данные неисправности или
дефекты не считаются неисправностями или дефектами, возникшими в течение гарантийного срока.
7.7
ПОСТАВЩИК гарантирует, что ОБОРУДОВАНИЕ, поставляемое в рамках
настоящего ДОГОВОРА, принадлежит ему на праве собственности и свободно к обращению на
территории Российской Федерации; ОБОРУДОВАНИЕ под залогом, арестом не состоит, не
обременено правами третьих лиц. ПОСТАВЩИК не будет предпринимать никаких действий,
направленных на обременение или отчуждение ОБОРУДОВАНИЯ третьим лицам до момента
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ. Под третьими
лицами понимаются лица, не являющиеся стороной настоящего ДОГОВОРА.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
ДОГОВОРУ Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
2
Российской Федерации и настоящим ДОГОВОРОМ.
8.2
В случае нарушения срока окончательного
платежа
ПОСТАВЩИК вправе
потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ уплаты неустойки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых
процента) от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
8.3
В случае нарушения сроков поставки ОБОРУДОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЬ вправе
потребовать от ПОСТАВЩИКА уплаты неустойки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых
процента) от цены не поставленного в срок ОБОРУДОВАНИЯ за каждый календарный день
задержки.
8.4
В случае нарушения сроков устранения неисправностей, указанных в п.7.4.,
ПОКУПАТЕЛЬ вправе потребовать от ПОСТАВЩИКА уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль
целых одна десятая процента) от цены неисправного ОБОРУДОВАНИЯ за каждый календарный
день задержки.
8.5
ПОКУПАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
ДОГОВОРА (ст.523 ГК РФ):
 в случае нарушения сроков поставки ОБОРУДОВАНИЯ более чем на 2 (Два) месяца.
 в случае поставки ОБОРУДОВАНИЯ ненадлежащего качества с недостатками, устранение
которых займет у ПОСТАВЩИКА более 30 календарных дней.
8.6
Уплата неустойки не освобождает от выполнения обязательств по настоящему
ДОГОВОРУ.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
9.1
Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения ДОГОВОРА в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, оседание почвы и другие стихийные бедствия; война или военные действия,
эмбарго, блокады, действия властей, препятствующие исполнению настоящего ДОГОВОРА. Если
любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок,
установленный в настоящем ДОГОВОРЕ, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
9.2
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с
наступлением вышеуказанных обстоятельств, обязана в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней
с даты их наступления или прекращения в письменной форме уведомить другую сторону о
предполагаемом сроке действия или прекращения вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное
уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права
ссылаться на них в дальнейшем. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены
соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
9.3
Если вышеуказанные обстоятельства продлятся свыше 4 (Четырех) месяцев, любая из
Сторон вправе расторгнуть полностью или частично настоящий ДОГОВОР с возвратом другой
стороне всего полученного по настоящему ДОГОВОРУ и с исключением обязанности по
возмещению возможных убытков, понесенных другой Стороной вследствие неисполнения
настоящего ДОГОВОРА.
10.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1
Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.
10.2
Договор может быть изменен, дополнен, расторгнут по согласованию сторон. Все
дополнения и изменения к данному договору действительны в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны с обеих сторон уполномоченными лицами.
10.3
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон
9.
3
11.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик
ООО «Юнит-Копир»
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского,
87, литер А, 1 этаж.
Тел/факс 8 (343) 344 26 26, 344 26 30
ИНН 6660152674, КПП 667001001
ОГРН 1036603486094, ОКПО 55793499
Екатеринбургский филиал «НОМОСБАНКА» (ОАО) г. Екатеринбурга
р/с 40702810402400123101
к/с 30101810800000000918
БИК 046577918
Покупатель
ОАО « НПО «Электромашина»
454129, г. Челябинск, ул.
Машиностроителей, д.2
ИНН/КПП 7449044990/ 745450001
ОКПО 07520642
Филиал ОАО «УралСиб» г. Челябинск
р/сч 4050 2810 4850 000 000 03
к/сч 3010 1810 3000 000 00976
БИК 047 501 976
Тел 351-254-63-94, 255-20-94,
ф.254-70-82, 253-78-01
Поставщик
Покупатель
Директор
_____________________ И.Р. Гималтдинов
Генеральный директор
_______________ И.Ю. Афанасьев
М.П.
М.П.
4
Приложение № 1
к Договору № ЭЗЦ 17
от 05 ноября 2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
№
п/п
Наименование товара
Защищенный
ноутбук Panasonic
Toughbook CF53mk2
Ед. изм.
Кол-во
шт.
1
Технические характеристики товара
Экран:
Диагональ дисплея: 14 LED '' TFT
Покрытие экрана: Матовое
Разрешение дисплея: 1366х768
Система:
Процессор: Intel Core i5
Частота процессора: 2500 МГц
Чипсет: Intel
Видеокарта : Intel® HD 3000 (shared)
Серия процессора: 2520M
Кэш-память: 3072 Кб
Тип видеоадаптера: Встроенный
Оперативная память:
Тип: DDR3
Частота : 1333 MHz
Объем RAM не менее: 8 Gb
Устройства хранения данных:
Тип носителя данных: HDD
Привод: DVD Super Multi
Носитель данных: 320 Gb
Связь:
Wi-Fi: Стандарт (b/g/n)
3G: Не обязательно
BlueTooth: Есть
FM/LAN: LAN 10/100/1000
Порты и слоты расширения:
USB: 3
Внешний монитор: VGA (D-Sub 15-pin)
Последовательный порт (COM): Обязательно
Express Card: 54 mm
USB 3.0: 1
HDMI: Есть
PCMCIA слот: Type II
Дополнительная информация:
ОС: Windows 7 Professional
Автономная работа: от 8 до 10 ч.
Размеры : 341 х 281 х 48 ~ 55 мм
Гарантия : 3 лет
Аккумулятор: Li-Ion 6750 mAh
Считыватель карт памяти: SD Card (SDXC)
Вес: 2.7 кг
Дополнительно: должен выдерживать падение с высоты 76
см. Корпус выполнен из магниевого сплава, защита от
проливов жидкости. Класс защищенности 65
Персональный
компьютер Unit
шт.
1
Процессор: Intel Core i5 3.20GHz BOX (семейство Core i5,
3.20GHz, 6MB cache, кулер Intel в комплекте (BOX), 22нм
техпроцесс, 4-е поколение процессоров Intel (Haswell),
встроенная графика Intel HD 4600 частота 350MHz
(динамическое изменение частоты до 1,15GHz))
Материнская плата: Gigabyte GA-B85M-D3H (Intel B85,
5
1xLGA1150, 4xDDR3 DIMM, 2xPCI-E x16, 2xPCI,
встроенный звук: HDA, 7.1, Ethernet: 1000 Мбит/с, формфактор microATX, DVI, HDMI, USB 3.0, UEFI DualBIOS)
либо аналог от ASUS
Оперативная память:
Тип: DDR3
Частота не менее: 1333 MHz
Объем RAM: 16 Gb двумя планками по 8 Gb
Видеоадаптер: GeForce GTX 650 128bit ASUS (Nvidia
GeForce GTX 650, ASUS, память: 2048 Мб, GDDR5, 128
бит, DVI, HDMI (не mini), VGA, занимает один слот на
задней панели, гарантия 3 года от производителя) либо
аналог на том же чипсете от другой фирмы производителя.
Жесткий диск: 500 Gb Western Digital SATA3 Caviar Black
(3.5", Latency: 4.2ms, 7200rpm, Cache: 64MB) либо аналог,
но с гарантией в 3 года
Корпус: Cooler Master Elite (RC-335U),
Блок питания 500W,
Цвет корпуса черный 4 слота 5,25", выходы микрофона и
наушников и USB на передней панели, толщина стенок 0.6
мм, место для вентилятора 120 мм на задней стенке,
горизонтальный БП) либо аналог
Клавиатура: Logitech Keyboard K200 либо аналог
Тип подключения: USB,
Цвет: Черный (ряд мультимедиа клавиш, регулировка
громкости с клавиатуры, черная, стандартная компоновка
клавиш, отдельно стоящий стрелочный блок, цифровой
блок,
Размер: не более ШxВxГ 442x21x149 мм
Мышь: Logitech Corded Mouse B110 либо аналог,
Тип подключения: USB,
Цвет: Черный,
Дополнительная информация: кабель 1.8 м, 3 кнопки
(включая колесико), колесико отклоняется влево-вправо
для горизонтальной прокрутки)
Монитор: DELL P2414H либо аналог
Диагональ: не менее 23,8
Поддерживаемое разрешение: 1920X1080,
Тип матрицы: TFT IPS,
Тип разъемов для подключения к ПК: DVI, HDMI
Пилот: ZIS Pilot-L
Длинна: 1,8 метра,
Кол-во розеток: не менее 6 розеток,
Характеристики: ток нагрузки 10А, предельный
импульсный ток 30000А, подавление высокочастотных
помех 0,1-10 МГц не менее 30дБ, индикация исправности
схемы защиты, защита от перегрева внутри корпуса,
защита от КЗ, ослабление импульсных помех 4кВ 5/50нс в
10 раз, ослабление импульсных помех 4кВ 1/50мкс в 4
раза)
Коврик: Nova Elegance (каплевидная форма, 4000 DPI)
либо аналог
Тип: Tablet PC, ультрабук
Установленная операционная система:
Win 8x 64
6
Ноутбук
(ультрабук)
LENOVO Idea Pad
Yoga13 13.3’’
шт.
1
Процессор: Core i7 с частотой 2000 МГц либо выше
Количество ядер процессора: 2
Объем кэша L2: 512 Кб и выше
Объем кэша L3: 3 Мб и выше
Память: 8192 Мб DDR3L 1600 МГц или выше
Экран: 13.3 дюймов, 1600x900, широкоформатный,
сенсорный, мультитач
Тип экрана: глянцевый
Тип матрицы экрана: TFT IPS
Подсветка экрана: светодиодная
Тип графического контроллера: встроенный
Графический чипсет: Intel HD Graphics 4000
Объем накопителя (SSD): 256 Гб
Связь: Bluetooth версии 4.0, Wi-Fi 802.11n
Интерфейсы: USB 2.0, USB 3.0, HDMI, вход микр./вых. на
наушники Combo
Слоты расширения: устройство для чтения флэш-карт
Поддержка карт памяти: SD
Время работы от аккумулятора: 8 ч
Устройства ввода
Устройства позиционирования: Touchpad
Звук: Встроенные колонки
Встроенный микрофон: есть
Дополнительно
Веб-камера 1 мега. пикс.
Размеры (ДхШхТ): 333.4x224.8x16.9 мм
Вес: 1.54 кг
Итого: 160 000, 00 (сто шестьдесят тысяч) рублей, в том числе 18% НДС, что составляет 24 406,78 рублей.
Поставщик
Покупатель
Директор
Генеральный директор
_________________ И.Р. Гималтдинов
__________________ И.Ю. Афанасьев
М.П.
М.П.
Приложение № 2
7
к Договору № ЭЗЦ 17
от 05 ноября 2013 г.
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Наименование
платежа
1 платеж Авансовый
платеж в размере
50% от стоимости
договора
2 платеж –
окончательный
расчет
50% от стоимости
договора
ИТОГО:
Сумма с НДС, рублей
Срок платежа
80 000,00
В течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента заключения
договора
80 000,00
в В течение 20 (двадцати) рабочих
дней
с
момента
поставки
оборудования
160 000,00
Поставщик
Покупатель
Директор
Генеральный директор
_________________ И.Р. Гималтдинов
__________________ И.Ю. Афанасьев
М.П.
М.П.
8