Проект договора на поставку хлеба для нужд ГУЗ КНД

Проект договора на поставку хлеба для нужд ГУЗ КНД
г. Чита
«___» ________2013 года
Государственное учреждение здравоохранения «Краевой наркологический
диспансер», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дубинина Олега
Павловича,
действующего
на
основании
Устава,
и
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице ______________________________, действующего на основании Устава, заключили
настоящий договор по итогам ___________(протокол № _____) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить хлеб (далее – товар, продукция), стоимость и
количество которой определяется в соответствии со спецификацией (приложение 1)
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик - оплатить
поставленную продукцию.
1.2. Поставляемая
продукция
должна
соответствовать
требованиям
межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям
соответствующих органов исполнительной власти Российской Федерации, регулирующих
деятельность, связанную с поставкой такой продукции, и требованиям, установленным в
спецификации.
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Обязанности Поставщика:
2.1.1. Поставить продукцию надлежащего качества в соответствии с сертификатами
соответствия, заверенными установленным образом (обязательно наличие синей печати).
Поставить продукцию по заявкам Заказчика.
2.1.2. Выставить Заказчику счет-фактуру на поставленную продукцию.
2.1.3. Получить у Заказчика экземпляр товарной накладной к поставленной
продукции и всех других необходимых документов.
2.1.4. Удовлетворить либо мотивированно отказаться от удовлетворения претензии
Заказчика в 10-тидневный срок с момента получения претензии.
2.1.5. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои обязательства
по выполнению договора третьим лицам.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Принять продукцию, соответствующую требованиям настоящего договора.
2.2.2. Предоставить Поставщику экземпляр товарной накладной поставленной
продукции с отметкой о получении.
2.2.3. Оплатить поставленную продукцию на основании выставленного счетафактуры, в соответствии с п.4 настоящего договора.
3.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставка Товара осуществляется по предварительной заявке заказчика в
течение 2013 года.
3.2. Заказчик ежедневно, не позднее 14 часов, предоставляет Поставщику суточные
заявки в письменной форме и (или) по телефону на Товар, подлежащий поставке на
следующий день. Изменения к суточной заявке и отказы могут вноситься не позднее 15
часов дня, предшествующего дню поставки.
3.3. Доставка товара осуществляется строго до 13.00 (время читинское). Место
поставки: Забайкальский край, г. Чита, ул. Верхоленская, 1 (склад).
3.4. Товар
поставляется на склад
Заказчика специализированным и
изотермическим транспортом.
Погрузо-разгрузочные, экспедиционные работы, очистка и санобработка транспорта
выполняется силами и за счет Поставщика.
3.5. Приемка Товара осуществляется на основании товарно-транспортных
накладных, сертификата соответствия и удостоверения о качестве.
3.6. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие поставленного им Товара
требованиям государственных стандартов Российской Федерации и иной нормативнотехнической документации.
3.7. В случае если количество и качество поставленной продукции удовлетворяет
Заказчика, он подписывает товарную накладную в двух экземплярах, один из которых
передает Поставщику.
3.8. В случае отказа от приемки всего товара либо его части должен быть составлен
Акт-рекламация.
3.9. В случае отсутствия сопроводительных документов с поставленной
продукцией Заказчик направляет уведомления Поставщику. Поставщик в течение трех
часов обязан направить недостающую документацию Заказчику. При неисполнении
Поставщиком данного требования Заказчика, Поставщик уплачивает штраф Заказчику в
размере 10% от стоимости продукции поставленной без сопроводительных документов,
и осуществляет вывоз данной продукции за свой счет. Указанная продукция
поставленной не считается, поставщик осуществляет вывоз данной продукции за свой
счет.
3.10. В случае поставки некачественного товара или недопоставки товара
Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 (трех) часов с
момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на
устранение недостатков товара.
3.11. Доставка продукции производится за счет Поставщика. Поставщик
обеспечивает разгрузку-погрузку указанного Товара.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1.Общая сумма настоящего договора составляет ____________________рублей.
4.2. Цены на продукцию остаются фиксированными в течение всего срока действия
договора.
4.3.Финансирование поставки Товара, указанного в п. 1.1. настоящего договора,
осуществляется за счет средств бюджета Забайкальского края, средства по приносящей
доход деятельности.
4.4. Оплата за поставленную продукцию осуществляется безналичным расчетом, по
мере поступления финансирования до 31.12.2013, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет поставщика по факту поставки товара с момента подписания
заказчиком надлежаще оформленных документов (накладных, счета-фактуры, счета на
оплату).
4.5. Расчёты по настоящему договору осуществляются путём перечисления
денежных средств на расчётный счёт Поставщика, в срок установленный в п.4.4.
Договора.
4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных Договором, «Заказчик» производит оплату по Договору за вычетом
соответствующего размера неустойки, штрафа (п.п. 5.1., 5.3. настоящего Договора).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За отказ в поставке продукции в соответствии с требованиями настоящего
договора, за неполную или несвоевременную поставку продукции в соответствии с
настоящим договором Поставщик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки
исполнения обязательств неустойку (штраф) в размере одной трёхсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
5.2. За неполную или несвоевременную оплату поставленной продукции Заказчик
выплачивает Поставщику за каждый день просрочки исполнения обязательств неустойку
(штраф) в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается
от уплаты неустойки в случае просрочки
исполнения обязательств вследствие
непреодолимой силы по вине другой стороны, в том числе в случае не поступления
денежных средств в необходимом объёме из бюджета по соответствующей статье
бюджетной классификации на оплату за соответствующий товар.
5.3. Кроме того, за отказ в поставке продукции в соответствии с требованиями
настоящего договора, за неполную или несвоевременную поставку продукции в
соответствии с настоящим договором Поставщик уплачивает Заказчику единовременный
штраф в размере 10% от цены Договора.
5.4. Выплаты штрафных санкций в соответствии с настоящим договором не
освобождают стороны от обязательств по выполнению настоящего договора.
5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его
сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. Окончание срока действия договора не
освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств
6.2 Договор считается исполненным с момента исполнения обязательств
сторонами, а именно обязательство Поставщика считается исполненным с момента
поставки Заказчику всей продукции, обязательство Заказчика считается исполненным с
момента, когда вся сумма договора будет перечислена на расчетный счет Поставщика.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных
контролю сторон настоящего договора, не вызванных просчетом, небрежностью сторон
настоящего договора, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут
включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и
карантинами.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых одна из сторон
не может выполнить обязательства по настоящему договору, данная сторона должна
незамедлительно уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении
действия таких обстоятельств, с предоставлением документов, подтверждающих
наступление таких обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, стороны продолжают,
насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему договору, и ведут
поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных
обстоятельств.
8.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все спорные вопросы, возникшие во время действия настоящего договора,
разрешаются сторонами настоящего договора путем переговоров между сторонами
настоящего договора.
8.2. В случае если спорный вопрос не был разрешен путем ведения переговоров
между сторонами настоящего договора, стороны имеют право обратиться в Арбитражный
суд Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством.
9.
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Расторжение договора возможно исключительно по взаимному соглашению
сторон или по решению суда.
9.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего договора и
подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.
10.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.Настоящий договор составлен на ___ листах в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон настоящего
договора.
10.2.Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении
адресов и банковских реквизитов.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение 1
к Договору
N ___ от "___" _______ 20__ г.
Спецификация к договору № от « _____» ________201___г.
№
п/п
1
Торговое название
2
Ед.
изм.
3
Кол-во
4
Цена
(руб.)
5
6.
ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
Заказчик
Поставщик
Главный врач
О.П. Дубинин
Сумма
(руб.)
6