КОНТРАКТ № ____________

КОНТРАКТ № ____________
г.Коломна
__.__.20__ г.
Открытое Акционерное Общество «Холсим (Рус) Строительные Материалы», г. Коломна Московская область
Российская Федерация, в лице ______________________, действующего на основании __________________________,
именуемое в дальнейшем Поставщик, и ________________, г. ____________, Республика _____________, именуемое в
дальнейшем Покупатель, в
лице _________________, действующего на основании ______________________,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию производственно-технического
назначения (далее – продукция). Наименование, ассортимент, качественные характеристики (ГОСТ или ТУ),
ориентировочное количество продукции, подлежащее поставке по настоящему контракту определяются в
дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. Страна происхождения продукции – Российская Федерация.
2. ЦЕНА И СУММА
2.1 Цены на поставляемую продукцию устанавливаются на условиях _______________ (Инкотермс-2010) в
дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2.2 Общая сумма контракта ориентировочно составляет ____________ (_________________________) рублей.
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ
3.1.Оплата за поставляемую продукцию осуществляется Покупателем на условиях 100 % предварительной оплаты
банковским переводом на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 10 «Реквизиты сторон». В случае
изменения цены на продукцию, в том числе и при получении Поставщиком предварительной оплаты, отгрузка
продукции производится по новой цене, указанной в дополнительном соглашении.
В случае 100% отсрочки платежа вышеизложенный абзац будет следующим:
«Покупатель осуществляет оплату продукции в размере 100 % от стоимости отгруженной продукции в течение
_____ ()банковских дней с даты ее поставки.
В случае изменения цены на продукцию, отгрузка продукции производится по новой цене, указанной в
дополнительном соглашении»
В случае частичной отсрочки платежа вышеизложенный абзац будет следующим
«Оплата за поставляемую продукцию осуществляется Покупателем на следующих условиях:
- предварительная оплата в размере ____% от общей стоимости заявленной партии продукции;
- оставшиеся ____ % от стоимости отгруженной продукции в течение _____ () банковских дней с даты ее поставки.
В случае изменения цены на продукцию, в том числе и при получении Поставщиком предварительной оплаты,
отгрузка продукции производится по новой цене, указанной в дополнительном соглашении».
В случае невозврата Покупателем подписанного дополнительного соглашения в 3-х дневный срок со дня его
получения, Поставщик имеет право приостановить поставку продукции до получения указанного соглашения от
Покупателя. В таком случае Поставщик не несет ответственности за непоставку/недопоставку продукции, а также не
возмещает Покупателю какие-либо убытки.
3.2. Оплата осуществляется Покупателем на основании счета. В платежном поручении Покупатель в обязательном
порядке указывает номер и дату контракта.
3.3. Валютой расчетов по настоящему контракту является рубль РФ.
3.4. Расходы и комиссии по переводу денежных средств в банке Поставщика относятся на Поставщика, в банке
Покупателя – на Покупателя.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1 Поставщик начинает отгрузку продукции согласно Заявке Покупателя, согласованной с Поставщиком, в 5-ти
дневный срок с момента согласования Заявки, и производит ее не более, чем в 14-ти дневный срок от той же даты,
если более длительный срок не указан в Заявке Покупателя. Письменные заявки Покупателя предоставляются
Поставщику по согласованным Сторонами каналам связи (телеграф, телефакс, электронная почта) до 11.00 часов
рабочего дня по московскому времени. При этом их замена на подлинные экземпляры не является обязательной.
Заявка считается согласованной, если в 10-ти дневный срок с момента ее получения Поставщик не направит
Покупателю письменный отказ (любыми средствами связи, в т.ч. факсимильной, электронной) от согласования
этой заявки. При отсутствии заявки отгрузка продукции не производится.
4.2 Поставщик праве не начинать отгрузку продукции до момента поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика за заявленную партию продукции, если условием настоящего контракта предусмотрено условие о
предварительной оплате продукции.
4.3 Поставка продукции осуществляется партиями. Партией продукции по настоящему контракту является количество
продукции, отгруженное по одному счету-фактуре.
4.4 Поставка продукции по настоящему контракту осуществляется на условиях _____________________________ (по
Инкотермс-2010) железнодорожным транспортом ОАО «РЖД» или с использованием собственных вагонов или
вагонов, находящихся в пользовании Поставщика или Покупателя.
4.5 При наличии у Покупателя собственных или арендованных вагонов (далее вагоны Покупателя) и возможности
осуществить вывоз продукции, подлежащей отгрузке в соответствии с условиями настоящего договора, в
подвижном составе данной принадлежности, Покупатель обязан:
4.5.1. В целях идентификации Поставщиком прибывающих вагонов, письменно до начала календарного месяца,
предшествующего перевозке, сообщить в виде реестра номера вагонов, которые будут поданы им под погрузку и
наименование их собственников (в случае с арендованными вагонами). В случае изменения количества,
пономерного состава вагонов, собственника вагонов, немедленно письменно уведомить Поставщика об этом с
указанием новых номеров вагонов взамен ранее направленных.
4.5.2. До получения письменного подтверждения от Поставщика о готовности принять вагоны Покупателя, последний
не должен направлять вагоны под погрузку в адрес Поставщика.
4.5.3. В случае направления Покупателем собственных (арендованных) вагонов он обязан направлять в адрес
Поставщика только технически исправные и коммерчески пригодные под погрузку продукции вагоны при условии
соблюдения условий оплаты за продукцию, и при наличии согласованной с Поставщиком заявки.
4.5.4. В случае прибытия под погрузку вагонов Покупателя с нечитаемыми восьмизначными сетевыми номерами,
Поставщик вправе принять такие вагоны под погрузку, предварительно выполнив работы по нанесению номеров
на эти вагоны своими силами, либо с привлечением третьих лиц. Расходы Поставщика по осуществлению
данной работы выставляются Покупателю (счет, акт выполненных работ), который обязан оплатить по счету в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты его выставления.
4.6 С каждой партией продукции направляются следующие документы:
1) Счет-фактура (оригинал);
2) Паспорт качества;
3) Сертификат соответствия;
4) Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 (по запросу Покупателя);
5) Железнодорожная накладная (с отметкой станции отправления).
6) Железнодорожная накладная (с отметками станции отправления).
7) Копия экспортной ГТД, заверенная таможенным органом страны отправления товара (в случае, если
оформление ГТД предусмотрено действующим законодательством РФ).
4.7 Грузополучателем продукции по данному контракту являются: ______________, ст.____________., код
грузополучателя _______, код станции _________________.
4.8 При доставке продукции в собственных вагонах ОАО «Холсим (Рус) Строительные Материалы», а также вагонами,
находящимися в пользовании и/или распоряжении ОАО «Холсим (Рус) Строительные Материалы» на основании
договоров с третьими лицами, Покупатель обязуется производить грузовые операции (включающие в себя подачууборку вагона, разгрузку вагона, зачистку вагона и отправку порожнего вагона грузоотправителю (Поставщику) в
течение 48 часов с момента прибытия вагона на станцию грузополучателя (станцию назначения). Дата и время
прибытия вагонов на станцию назначения и дата и время отправления со станции назначения на станцию
отправления или иную станцию, указанную Поставщиком, определяется по данным Главного вычислительного
центра – филиала ОАО «РЖД» в электронном формате (данные не заверяются). Несоответствие данных ГВЦ
ОАО «РЖД» и данных, представленных службами станции/дороги назначения решается в пользу данных ГВЦ ОАО
«РЖД».
4.9 Общий срок оборот каждого собственного вагона Поставщика, а также вагона, находящегося в пользовании
Поставщика, составляет____________ суток. В общий срок оборота вагона входит время нахождения вагона в
пути: от станции отправления до станции ______________ (станция назначения) и обратно до ст. отправления.
4.10 Датой отгрузки продукции считается дата штемпеля станции отправления на транспортном документе (накладной).
4.11 Поставщик не несет ответственности за недопоставку, если недопоставленное количество менее минимальной
нормы отгрузки. Минимальной нормой отгрузки является вагонная норма.
4.12 Возможная разница в весе +/-2% от общего количества продукции в партии, установленная при приемке продукции
грузополучателем, по сравнению с весом, заявленным ОАО ««Холсим (Рус) Строительные Материалы»»,
допускается.
4.13 Отправителем продукции по данному контракту является ОАО ««Холсим (Рус) Строительные Материалы»»,
г.Коломна, Московская область.
4.14 Покупатель не вправе переадресовывать вагоны (находящиеся в пользовании либо собственности Поставщика) на
другие станции без письменного согласия Поставщика.
4.15 Покупатель оформляет железнодорожные накладные на отправку порожних вагонов в строгом соответствии с
инструкцией Поставщика, а также уведомляет Поставщика в письменном виде об отправке этих вагонов, путем его
направления на факс (Раздел 9 договора) или электронную почту Поставщика shurovo-rail@holcim.ru.
4.16 Если в период нахождения подвижного состава в ведении грузополучателя имеют место повреждение и/или утрата
подвижного состава, Покупатель не позднее чем через 24 часа с момента повреждения и/или утраты подвижного
состава, направляет Поставщику письменное уведомление с указанием причин повреждения и/или утраты
подвижного состава. В случае повреждения подвижного состава на путях грузополучателя, Покупатель несет
ответственность в размере фактических затрат Поставщика на восстановление подвижного состава, включая
провозные тарифы за его транспортировку к месту проведения ремонта и обратно. Определение
ремонтопригодности и объемы восстановления вагона производится вагоноремонтным предприятием. В случае
утраты (гибели), пропажи или повреждения подвижного состава на путях грузополучателя, при которых подвижной
состав не подлежит восстановлению, Покупатель выплачивает Поставщику сумму исходя из рыночной стоимости
аналогичного подвижного состава с учетом нормативного износа на день утраты (гибели), пропажи или
повреждения.
4.17 В случае, если продукция поставляется в Республику Казахстан, Беларусь, Покупатель обязан на каждую партию
поставленной продукции предоставить Поставщику в течении 60 (шестидесяти), но во всяком случае не позднее 90
(девяносто) календарных дней с момента отгрузки продукции, оригинал заявления с отметкой налогового органа
Республики _____________ о ввозе продукции по настоящему контракту и уплате косвенных налогов. Указанное
заявление направляется Поставщику посредством курьерской экспресс-почты. Поставка продукции Покупателю
проходит через страны-участники Таможенного союза.
4.18 Срок действия контракта с момента подписания его сторонами по ___________20_____ г. включительно, а в части
расчетов - до полного исполнения обязательств по оплате.
5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
5.1 Качество продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ ______, ____________ подтверждаться паспортом
завода-изготовителя.
5.2 Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с действующими
Инструкциями Госарбитража №П-7 от 25.04.66г. и №П-6 от 15.06.65г. о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения по количеству и качеству. В случае претензии по качеству, количеству
поставляемой продукции вызов представителя Поставщика обязателен. Покупатель вправе предъявить
Поставщику претензию по количеству и/или качеству поставленной продукции не позднее 20-дневного срока с даты
отгрузки продукции Срок рассмотрения претензии – 20 календарных дней с момента её получения.
5.3 Покупатель имеет право заявить Поставщику претензию по качеству, при условии выявления скрытых дефектов, в
течение 1 месяца с момента поставки продукции в пункт назначения, согласно п.4.7. настоящего контракта. По
истечению вышеуказанного срока претензии по качеству не принимаются. Срок рассмотрения претензии – 20
календарных дней с момента её получения.
5.4
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего контракта
или в связи с ним, путем переговоров.
6.2 В случае если стороны не достигнут согласия, то любая из сторон вправе обратиться в арбитраж с соблюдением
претензионного порядка. Местом арбитражного разбирательства будет являться Арбитражный суд Московской
области, Российская Федерация, г. Москва.
6.3 В случае несогласованного направления вагонов Покупателя в адрес Поставщика или превышения прибывшего
количества вагонов относительно ранее поданной заявки (в нарушение п. 4.5.2 настоящего контракта), либо
прибытия в адрес Поставщика вагонов, чья принадлежность не подтверждена ранее направленным пономерным
реестром, Поставщик вправе отправить вагон порожним обратно, при этом оплату провозных платежей ОАО "РЖД"
осуществляет Поставщик с последующем выставлением Покупателю счета для возмещения данных затрат.
Покупатель обязан оплатить соответствующий счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
выставления счета. Поставщик может по своему усмотрению согласовать с Покупателем погрузку данного вагона в
ближайшие несколько суток на путях необщего пользования, находящихся в пределах территории Поставщика, в
этом случае Покупатель уплачивает неустойку в форме штрафа в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) руб. за один
вагон за каждые сутки простоя на основании выставленного счета.
6.4 В случае прибытия вагонов Покупателя в неисправном техническом или коммерческом состоянии, Покупатель в 2х дневный срок после получения уведомления от Поставщика должен направить ему чёткие инструкции по
дальнейшим действиям с данными вагонами. По истечении данного срока, Поставщик вправе отправить вагон
порожним обратно, при этом оплату провозных платежей ОАО "РЖД" осуществляет Поставщик с последующем
выставлением Покупателю счета для возмещения данных затрат. Покупатель обязан оплатить соответствующий
счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета. Кроме этого Покупатель
уплачивает неустойку в форме штрафа за простой вагонов на путях необщего пользования, находящихся в
пределах территории Поставщика в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за один вагон за каждые сутки
простоя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета.
6.5 В случае превышения сроков производства грузовых операций, указанных в п. 4.8 настоящего контракта,
Покупатель уплачивает неустойку в форме штрафа в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в сутки за
каждый вагон.
6.6 В случае превышения срока оборота вагонов, указанного в п. 4.9 настоящего контракта, Покупатель уплачивает за
каждый вагон неустойку в форме штрафа в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей за сутки задержки, в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета. Время задержки вагона на
станции___________ (станция таможенного перехода по Инкотермс-2010) таможенными органами и иными
уполномоченными государственными органами в общий срок оборота вагона не включается.
6.7 Поставщик вправе взыскать с Покупателя, а Покупатель обязан возместить Поставщику все штрафные санкции,
если таковые будут начислены на Поставщика банком, ОАО «РЖД», таможенным органом и иными
уполномоченными органами, организациями и компаниями по вине Покупателя. Возмещение производится в
течение 30 календарных дней со дня получения Покупателем соответствующей претензии от Поставщика с
копиями документов, подтверждающих начисление штрафов.
6.8 В случае непредоставления заявления, указанного в п. 4.17 настоящего контракта в установленные контрактом
сроки, Покупатель на основании счета Поставщика уплачивает неустойку в форме штрафа в размере 18% от
общей суммы партии продукции, по которой заявление не предоставлено.
6.9 Поставщик обязан допоставить недостающее количество продукции, заменить некачественную продукцию либо
возвратить оплаченные денежные средства в размере стоимости данной продукции в течение 30 календарных
дней с момента получения от Покупателя документов, оформленных в соответствии с Инструкциями Госарбитража
№П-7 от 25.04.66г. и №П-6 от 15.06.65г. Все расходы, связанные с возвратом и/или заменой некачественной
продукции несет Поставщик.
6.10 В случае не выполнения п.4.1 настоящего контракта Поставщик обязуется возвратить денежные средства на
расчетный счет Покупателя в течении 60 банковских дней с момента получения Поставщиком письменного
требования Покупателя о возврате денежных средств, подписанного уполномоченным представителем
последнего, а также подписания сторонами акта сверки.
В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
В случае отсрочки платежа пункт 6.10 будет следующим:
«В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом,
законодательством Российской Федерации».
стороны
руководствуются
действующим
7. ФОРС-МАЖОР
7.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением
наводнения, пожара, землетрясения, эпидемий, военных конфликтов, гражданских волнений, забастовок,
административного вмешательства органов власти ограничивающих или препятствующих выполнению сторонами
своих обязательств, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств
соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.
7.2 Поставщик не несет ответственности за несвоевременную поставку продукции, возникшую по вине таможенных
органов, в случае запрета ОАО «РЖД» движения вагонов по отдельным направлениям, неподачи по вине ОАО
«РЖД» вагонов, пригодных для перевозки продукции или создания иных объективных препятствий для поставки
продукции со стороны ОАО «РЖД».
7.3 Обе стороны должны в течение 3 (трех) рабочих дней известить письменно друг друга о начале и окончании
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему контракту.
7.4 Сторона, ссылающая на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ
компетентного органа.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
8.1 Поставщик и Покупатель обязуются не разглашать любого рода информацию, связанную с поставкой продукции.
Под данную категорию без ограничений попадают сведения финансового характера, а также информация по
условиям контракта. Поставщик оставляет за собой право собственности на информацию, полученную
Покупателем от Поставщика.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, являются его неотъемлемой частью и
действительны только с момента подписания их уполномоченными представителями обеих сторон и заверены
круглой печатью.
9.2 Контракт, дополнения и приложения к настоящему контракту, подписанные уполномоченными лицами и
переданные с помощью факсимильной связи, имеют силу оригинала до обмена их на подлинные экземпляры,
скрепленные круглой печатью. В факсовой строке документа, переданного с помощью факсимильной связи,
обязательно должны быть указаны: наименование отправителя (Поставщика или Покупателя), номер телефона,
дата отправления документа.
9.3 Стороны обязуются на постоянной основе использовать только доменное (хостинговое) имя или адреса
электронной почты, указанные в разделе 9 настоящего договора, в целях указанных в пунктах 4.1. и 9.2.
настоящего контракта. В случае изменения доменного имя (хостингового имя) или адреса электронной почты,
Сторона в реквизитах которой произошли изменения уведомляет противоположную сторону путем направления
соответствующего информационного письма.
9.4 При исполнении условий настоящего контракта стороны не вправе передавать свои обязательства и права
(требования) по настоящему контракту третьему лицу без письменного согласия другой стороны.
9.5 Настоящий контракт составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке: один экземпляр - для Поставщика
и один экземпляр - для Покупателя.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ОАО «Холсим (Рус) Строительные Материалы»:
Адрес: 140414 г. Коломна Московская область
ул. Цементников д. 1
ИНН 5022013563, КПП 509950001,
ОКПО 281298, ОКВЭД 26.57, 14.12, 51.53.24, 45.21.7,
ОГРН 1025002738749
Тел.:(496) 616-9016,
Факс: (496) 612-18-42
Банковские реквизиты:
Р/с
в
,
БИК
, к/с
,
доменное имя (хостинговое имя) - holcim.ru
(sales.shurovo@holcim.ru)
______________________________ / ______________
ПОКУПАТЕЛЬ
:
Юридический адрес: __________________
Почтовый адрес: __________________
Телефон/факс:_______________
Банковские реквизиты:
__________________
БИК _____________
ИНН _____________
доменное имя (хостинговое имя) – ____________
______________________________ / ______________