Проект договора - Аэропорт Байкал

1
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____/15
г. Улан-Удэ
«_____»_________2015 года
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице _______________________________, ______________, действующего на основании
_________________________, с одной стороны и ООО «Аэропорт Байкал», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Вр.и.о. Генерального директора Сивцова Евгения
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о ниже следующем:
1. Предмет договора и общие положения
1.1. Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента внесения
предварительной оплаты предусмотренной п. 3.2. настоящего договора своими силами и
средствами с использованием своих материалов и оборудования выполнить работы по монтажу
системы спутникового мониторинга GPS/ ГЛОНАС транспортных средств и системы контроля
расходования топлива в ООО «Аэропорт Байкал».
1.2. Подрядчик обязуется предоставить программное обеспечение с возможностью
подключения до 15-ти объектовых терминалов (программное обеспечение должно быть
совместным с терминалом FORT-112-3G), его пуско-наладку и запуск в эксплуатацию.
1.3. Наименование и стоимость работ, а также перечень устанавливаемого оборудование и
используемых материалов указываются в Спецификации (Приложение №1) являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. С надлежащим качеством и в предусмотренный договором срок выполнить работы,
предусмотренные настоящим Договором и сдать результаты работ Заказчику.
2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с Техническим заданием
Заказчика, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, технической
документацией, действующими нормами и правилами, техническими условиями.
2.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов и оборудования, своими силами и
средствами.
2.1.4. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Заверенные копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику.
2.1.5. Осуществлять обучение персонала Заказчика правилам эксплуатации и технического
обслуживания установленных систем спутникового мониторинга GPS/ ГЛОНАС транспортных
средств и системы контроля расходования топлива.
2.1.6. Предоставить всю необходимую техническую документацию, в том числе чертежи и
схемы на русском языке.
2.1.7. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору
субподрядчиков.
2.1.8. За свой счет устранять недостатки (дефекты) результата работ, обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа
объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его
эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами,
ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им
третьими лицами.
2.1.9. Обеспечить при выполнении работ соблюдение мер пожарной безопасности и
требований по охране труда и технике безопасности.
2
2.1.10. В соответствии с Постановлением Минтруда РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. работники
Подрядчика до начала работ обязаны пройти вводный инструктаж у инженера по охране труда
Заказчика.
2.1.10. При выполнении работ, предусмотренных настоящим договоров предусмотреть и
выполнить защиту линий связи и электропитания монтируемого оборудования.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить доступ Подрядчику к объектам, на которых производятся работы по монтажу
систем спутникового мониторинга GPS/ ГЛОНАС транспортных средств и системы контроля
расходования топлива.
2.2.2. Предоставить за свой счет возможность использования электроэнергии необходимой
при выполнении работ.
2.2.3. Выполнить необходимые подготовительные мероприятия.
2.2.4. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.2.5. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные
настоящим договором.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков.
2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться
от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение
недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать
возмещения убытков.
3. Стоимость работ
3.1. Стоимость работ по настоящему договору с учетом стоимости устанавливаемого
оборудования и используемых материалов составляет
___________________________
(____________________________________________) рублей, (в том числе НДС, НДС не
предусмотрен – указать нужное).
3.2. Заказчик до начала работ перечисляет на расчетный счет Подрядчика 50 % сметной
стоимости работ, что составляет: _______________________________ рублей.
3.3. Окончательный расчет производится за фактически выполненный объем работ после
подписания Акта приема-сдачи работ в течение 10 банковских дней с момента получения
расчетных документов. К счету-фактуре Подрядчик прикладывает товарную накладную на
установленное оборудование и использованные материалы, и Акт выполненных работ.
4. Сдача и приёмка работ
4.1. Сдача работ Подрядчиком и их приёмка Заказчиком оформляется актом, который
подписывается
обеими сторонами. Работы считаются принятыми с момента подписания
сторонами акта выполненных работ.
4.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков
направив Подрядчику в течение 10 календарных дней мотивированное обоснование отказа
подписать акт.
4.3. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать условиям договора
подряда.
3
5. Гарантии качества по сданным работам
5.1. Гарантии качества распространяются на все приборы, оборудование, материалы и работы,
выполненные Подрядчиком по договору.
5.2. Гарантийный срок на все приборы, оборудование (в том числе вышедшее из строя),
материалы и работы устанавливается со дня подписания сторонами акта приёмки выполненных
работ и составляет на:
- объектовый телематический терминал – 24 месяца;
- датчик уровня топлива – 24 месяца (срок службы датчика – 5 лет), при этом Подрядчик
гарантирует замену вышедшего из строя датчика в течение 2 рабочих дней (действующий в
течении монтажной гарантии), в не зависимости от причины выхода его из строя.
Не гарантийный случай должен подкрепляться актом экспертизы завода изготовителя с
указанием конкретной причины выхода из строя и рассматриваться особым образом;
- монтажные работы – 12 месяцев.
5.3. Если в период гарантийной эксплуатации системы спутникового мониторинга GPS/
ГЛОНАС транспортных средств и/или системы контроля
расходования топлива в ООО
«Аэропорт Байкал» обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то
Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Для
участия в составлении акта фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее следующего дня со
дня получения письменного извещения Заказчика.
5.4. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения
дефектов.
5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
объекта со стороны третьих лиц.
6. Ответственность сторон. Риски
6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким
нарушением убытки.
6.2. Подрядчик, предоставивший приборы, материалы и оборудование, отвечает за их
соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков,
связанных с их ненадлежащим качеством.
6.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине повреждение или
разрушение объекта, на котором выполнялись работы, а также материалов, оборудования и
иного имущества Заказчика, находящегося во владении Подрядчика в связи с выполнением
настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное
имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.
6.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего
договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими
использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
6.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
6.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с
отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо
устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с
возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик
вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ Подрядчику к
объекту, на котором выполняются работы по капитальному ремонту.
6.4.4. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата
работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и
существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
причиненных убытков.
6.5. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены
Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока.
4
Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят
или должен был быть принят Заказчиком.
6.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик,
если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает
Заказчик.
6.7. В случае несвоевременной оплаты выполненной работы Заказчик обязан уплатить
Подрядчику пеню в размере 0.1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.8. В случае несвоевременного выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню
в размере 0.1 % от цены договора за каждый день просрочки.
6.9. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор,
от исполнения своих обязательств в натуре.
6.10. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность сторон
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до
его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7. Непреодолимая сила (форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы: пожара, землетрясения, наводнения, военных действий, забастовок, и
других обстоятельств, не зависящих от воли сторон. Указанные события должны носить
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения
настоящего Договора и не зависеть от воли сторон.
7.2. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения сторонами
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.3. Доказательством наличия и срока действия обстоятельств непреодолимой силы являются
правительственные и ведомственные акты, а также документы, выдаваемые компетентными
органами.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться
путем переговоров.
9.2. При не достижении согласия, споры разрешаются в Арбитражном суде Республики
Бурятия в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.
Настоящий Договор, любые изменения и дополнения к настоящему Договору
подписанные посредством электронной почты или факсимильной связи, имеют полную
юридическую силу до момента обмена оригиналами этих документов.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом,
по телефаксу, по электронной почте или доставлены лично по почтовым адресам сторон с
получением под расписку соответствующими должностными лицами.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5
11. Адреса и платежные реквизиты сторон
Подрядчик:
Заказчик:
_________________________
ООО «Аэропорт Байкал»
Адрес: 670018, г. Улан-Удэ, Аэропорт, 10
ОГРН 1120327011364, ИНН 0326506956,
КПП 032601001,
Р/с 40702810600000003688
в ООО КБ «ЯР-Банк»,
К/с 30101810600000000265,
БИК 044585265,
Код по ОКПО 55647800,
Тел: (301-2) 22-79-59 приёмная
Факс: (3012) 22-71-41
E-mail: contract@airportbaikal.ru – юр. отдел
_________________________
Вр.и.о. Генерального директора
___________________ __________
«_____»________________ 2015 г.
_________________ Е.А. Сивцов
«_____»________________ 2015 г.
6
Приложение № 1
к договору № _______/15
от «_____»_____________2015 г.
Спецификация
Наименование оборудования и работ
Количество
Объектовый телематический терминал
8 шт.
Датчик уровня топлива __________ мм
10 шт.
Серверное программное обеспечение на
15 терминалов, с возможностью
расширения количества подключаемых
терминалов
Монтажные и пуско-наладочные работы
1 шт.
Стоимость за
единицу (руб.)
Итого
(руб.)
Итого:
В т.ч. НДС 18%
_________________________
Вр.и.о. Генерального директора
___________________ __________
«_____»________________ 2015 г.
_________________ Е.А. Сивцов
«_____»________________ 2015 г.