Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of

Муниципальный контракт № ______
на поставку бензина А-80
_________
«___» _____________ 2010г.
______________________________________________________________________
в
лице
_____________________________________________________, действующее на основании ________,
именуемое
далее
«Поставщик»,
с
одной
стороны
и
_______________________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______, совместно именуемые в дальнейшем стороны, в соответствии
с Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. №94-ФЗ, на основании протокола
проведения запроса котировок цен №__ от ___________года, заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Предметом настоящего контракта является поставка нефтепродуктов Поставщиком Заказчику
путем заправки автотранспорта Заказчика через автозаправочные станции Поставщика (далее АЗС).
1.2. Наименование и количество нефтепродуктов определяется Покупателем в заявке
(приложение №1) которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3 Срок поставки нефтепродуктов с ____________ до _________________г.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
2.1. Отчет о произведенных операциях, накладная и счет-фактура выдается Заказчику с 5 числа
месяца, следующего за отчетным, в офисе Поставщика или в Отделении сбыта Поставщика, по адресу
Тюменская область, Упоровский район, __________________________________.
2.2. Документом, удостоверяющим факт получения нефтепродуктов Заказчиком, является
протокол заправок.
2.3. Нефтепродукты должны соответствовать по своему качеству ГОСТу и (или) техническим
условиям.
2.4. Поставщик предоставляет Заказчику информацию по сертификации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Предоставлять Заказчику нефтепродукты надлежащего качества, соответствующие ГОСТу
и ТУ.
3.1.2. Исполнять заявки ответственного лица до момента получения письменного уведомления об
изменении его полномочий, связанных с исполнением настоящего контракта, или о назначении нового
ответственного лица.
3.1.3. Выдавать в течение 5 (пять) рабочих дней ответственному лицу Заказчика информацию о
произведенных операциях.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Своевременно производить безналичные перечисления денежных средств за нефтепродукты
на расчетный счет Поставщика, с указанием в графе «Назначение платежа» - за нефтепродукты
3.2.2. Своевременно получать счет-фактуру, протокол заправок и накладную в офисе Поставщика
или в Отделении сбыта.
Своевременно письменно информировать Поставщика об изменении своего адреса,
почтовых реквизитов, контактного телефона.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Оплата за нефтепродукты, полученные для заправки автотранспорта Заказчика,
осуществляется безналичным путем на расчетный счет Поставщика до 15 (пятнадцатого) числа месяца
следующего за отчетным. Перечисленные денежные средства отражаются на балансе Заказчика, с
Заказчик ________________
Поставщик ___________________
которого ежемесячно Поставщиком списывается стоимость фактически полученных Заказчиком
нефтепродуктов на основании выставленной счета-фактуры и накладной.
4.2. Цена на нефтепродукты фиксируется на весь срок исполнения контракта и устанавливается
в следующих размерах:
№ П\П
1
2
Наименование нефтепродуктов
Единица измерения
литр
литр
Отпускная цена, в т.ч. НДС
4.2.1 Общая стоимость поставляемых нефтепродуктов по настоящему контракту составляет:
________________________________________________________________________ в том числе
НДС __% _____________. и является фиксированной в период действия настоящего контракта.
4.3. Моментом исполнения денежного обязательства считается поступление денежных средств
на расчетный счет Поставщика. Моментом перехода права собственности на нефтепродукты
считается дата получения нефтепродуктов на АЗС.
4.4. По окончании срока действия настоящего контракта Поставщик выдает ответственному лицу
акт сверки взаиморасчетов. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения акта
подписать его и возвращать в адрес Поставщика. В случае разногласий по акту сверки взаиморасчетов
Заказчик обязан представить Поставщику мотивированные возражения. Стороны обязуются
произвести взаиморасчеты в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта взаиморасчетов.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
5.1. Настоящий контракт вступает в силу с _________________ и действует до ___________года,
а в части исполнения финансовых обязательств до даты предполагаемой оплаты.
5.2. Настоящий контракт может быть изменен либо расторгнут в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством.
5.3. При досрочном расторжении контракта стороны в течение двух недель с момента
расторжения контракта проводят сверку взаимных обязательств, оформляемую актом сверки, и
производят окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) рабочих дней с момента подписания
акта взаиморасчетов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим
контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
контрактом, другая сторона вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту стороны несут
ответственность в порядке, определенном действующим законодательством РФ.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств.
Заказчик ________________
Поставщик ___________________
6.5. Стороны устанавливают обязательный претензионный (досудебный) порядок разрешения
разногласий по настоящему контракту, претензии направляются в течение 20 календарных дней с
момента нарушения одной из сторон обязательств по контракту.
6.6. В случае просрочки оплаты Заказчиком за нефтепродуктов, Поставщик вправе приостановить
действие контракта и прекратить отпуск нефтепродуктов.
6.8. Споры, по которым не достигнуто соглашение, решаются на основании действующего
законодательства РФ в Арбитражном суде Тюменской области.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
Заказчик ________________
ЗАКАЗЧИК:
Поставщик ___________________