ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ.
Г.В.ПЛЕХАНОВА (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
«УТВЕРЖДАЮ»
Ответственный за организацию
закупки
________________(Суслов А.П.)
«01» июня 2010 г.
ЗАПРОС КОТИРОВОК № 58К(10)
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОСНАЩЕНИЮ МЕХАНИЗМАМИ
ПОДЪЕМА, ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И ПАСПОРТИЗАЦИИ ЛИФТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Санкт-Петербург
2010
ЗАПРОС КОТИРОВОК № 58K(10)
на выполнение работ по оснащению механизмами подъема,
электрификации и паспортизации лифтового оборудования
Полное наименование государственного заказчика: Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова
(технический университет)», (далее - Заказчик).
Почтовый адрес: 199106, Санкт-Петербург, В.О. 21-я линия, д.2.
Контактное лицо: Алымкулов Талантбек Курмушевич.
Телефон: (812) 328-82-89, моб. (812) 922-83-02
Факс: (812) 328-86-92
Источник финансирования: бюджетные и внебюджетные средства.
Форма котировочной заявки: Приложение № 1 к настоящему запросу
котировок.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:
(альтернативное предложение от участника запроса котировок в виде указания
слов «или эквивалент» в ценовой котировке не допускается, и данная заявка
на участие в запросе котировок не рассматривается и отклоняется комиссией
как не соответствующая требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование
Оснащение малого грузового лифта высотой подъема 8м,
грузоподъемностью 100кг, на 3 остановки механизмом подъема.
Оснащение малого грузового лифта высотой подъема 8м,
грузоподъемностью 100кг, на 3 остановки
электрооборудованием, включая: щит управления; пульты
управления с наличием световой индикации местонахождения
кабины, а также индикацией открытых дверей шахты; концевые
выключатели (этажные и аварийные); магнитные и электрические
блокировки на двери шахты (3 двери) с введением их в единую
электрическую схему управления.
Оснащение малого грузового лифта высотой подъема 8м,
грузоподъемностью 250кг, на 3 остановки механизмом подъема
Оснащение малого грузового лифта высотой подъема 8м,
грузоподъемностью 250кг, на 3 остановки
электрооборудованием, включая: щит управления; пульты
управления с наличием световой индикации местонахождения
кабины, а также индикацией открытых дверей шахты; концевые
выключатели (этажные и аварийные); магнитные и электрические
блокировки на двери шахты (3 двери) с введением их в единую
электрическую схему управления.
Монтаж и пуско-наладка, паспортизация оборудования
Ед.
Объем,
изм. количество
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
2
2
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ,
услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:
Оборудование для подъемников выполнить в соответствии со СНиП,
действующими на территории РФ.
При изготовлении и монтаже оборудования руководствоваться ГОСТ
28911-98, ГОСТ 8824-84.
Необходимо наличие допусков к соответствующим видам работ
компании-претендента на выполнение работ по изготовлению, монтажу
вышеуказанного оборудования.
Производить работы без привлечения третьей стороны (субподрядчиков).
Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты
соответствия и паспорта.
Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества
товара, работ, услуг, к обслуживанию товара: гарантия на монтаж и
лифтовое оборудование не менее 2 лет. Срок выставления претензий по
поставкам не менее 7 дней.
Требования к участникам размещения заказа:
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
размещения заказа на дату окончания срока подачи котировочных заявок.
Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания
услуг):
Доставка, монтаж осуществляется силами и средствами Поставщика по
адресу: г. Санкт–Петербург, В.О., Средний проспект, дом 82, Учебный центр
№2.
Сроки поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг): не более 7
рабочих дней с момента заключения государственного контракта. Срок
действия контракта до 31.12.2010 года.
Максимальная цена контракта: 469 000 рублей (четыреста шестьдесят
девять тысяч рублей 00 копеек); цена предлагаемой продукции должна быть
указана с учетом затрат на доставку, страхование, уплату налогов, таможенных
пошлин, сборов и других обязательных платежей, т.е. являться конечной.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Сроки и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг): безналичный расчет, предоплата 30 %, окончательный расчет
производится после подписания актов монтажа, товарно-транспортной
накладной и предоставления оригинала счета, счет-фактуры.
Котировочная заявка (приложение №1), ценовая котировка (приложение
№2) и другие документы по усмотрению участника запроса котировок
3
подаются в письменной форме. В случае подачи заявки в письменной
форме она может быть подана в конверте.
Образец маркировки упаковки с заявкой
199106, Санкт-Петербург, В.О. 21-я линия, д.2
ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный горный институт
им. Г.В. Плеханова (технический университет)»
Председателю единой комиссии по размещению заказа
Котировочная заявка № ____К(10)
на _____________________________________________
(название запроса котировок)
Уникальный номер закупки указан на сайтах:
1) www.zakupki.gov.ru (раздел Извещения о размещении заказа → название
организации заказчика – Горный институт)
2) www.spmi.ru (раздел Конкурсы)
Место подачи котировочных заявок: Санкт-Петербург, В.О. 21-я линия, д.2.
Срок подачи котировочных заявок: с 02.06.2010г. по 10.06.2010г. в рабочие
дни с 9:00 до 17:00, 11.06.2010г. до 9:30 (московского времени).
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
11.06.2010г. в 9:30 (московского времени).
Котировочные заявки, поданные позже установленного срока, не принимаются;
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную
заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок
Государственного контракта со дня размещения протокола рассмотрения
и оценки котировочных заявок на официальном сайте: не ранее 7, но не
позднее 20 дней.
Критерии оценки котировочных заявок: цена контракта.
Приложения к запросу котировок:
1. Приложение № 1. Форма котировочной заявки.
2. Приложение № 2. Форма ценовой котировки.
3. Приложение № 3. Проект контракта.
4
Приложение № 1
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
На рассмотрение котировочной комиссии
Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургского государственного
горного института им. Г.В. Плеханова
(технического университета)»
199106, Санкт-Петербург, В.О. 21-я линия, д.2
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
На право заключения с Государственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный горный институт им.
Г.В. Плеханова (технический университет)» государственного контракта на выполнение работ
по оснащению механизмами подъема, электрификации и паспортизации лифтового
оборудования.
1. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен на право заключения
вышеупомянутого Государственного контракта, а также применимые к данному запросу
законодательство и нормативно-правовые акты
__________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование организации),
__________________________________________________________________________________
(почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)),
__________________________________________________________________________________
(номер контактного телефона/факса)
в лице, ___________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии принять участие в запросе котировок цен на установленных Вами
условиях, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны поставлять товары (выполнять работы, оказывать услуги), указанные в
Приложении №2 к запросу котировок в соответствии с установленными Вами требованиями к
котировочной заявке и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.
3. Цена Государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ и оказание услуг)
указана с учётом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей и прочие расходы, составляет _________ (Сумма
прописью) руб.
4. Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки осуществлять поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг) в период с ________________ по __________________ 2010 г.
6. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технических характеристиках запроса
котировок, влияющими на стоимость товаров (работ и услуг).
7. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки, которые
должны быть учтены, в соответствии с предметом котировочной заявки, данные товары
(работы, услуги) будут поставлены (выполнены и оказаны) в полном соответствии и в пределах
предлагаемой нами стоимости Государственного контракта.
5
8. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательства
поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), в соответствии с требованиями
котировочной заявки и согласно нашим предложениям, которые мы включили в
Государственном контракте.
9. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также,
что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает 25 % двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
10. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых
в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные
нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
11. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства
подписать Государственный контракт с Государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный горный
институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)» на поставку товаров (выполнение
работ и оказание услуг) в соответствии с требованиями котировочной заявки и условиями
наших предложений, в срок до 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
котировочных заявок и проекта Государственного контракта.
12. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса
котировок цен, а победитель запроса котировок цен будет признан уклонившимся от
заключения контракта с Государственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный горный институт им.
Г.В. Плеханова (технический университет)», мы обязуемся подписать данный Государственный
контракт на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с
требованиями запроса котировок цен документации и условиями нашего предложения по цене.
13. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса
котировок цен или принятия решения о заключении с нами Государственного контракта в
случае отказа от его подписания победителем запроса котировок цен, и нашего уклонения от
заключения контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся
предметом запроса котировок цен, данные о нас будут включены в Реестр недобросовестных
поставщиков.
14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера
и взаимодействия с заказчиком Государственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный горный институт им.
Г.В. Плеханова
(технический
университет)»,
нами
уполномочен
__________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному
лицу.
15. В случае присуждения нам права заключить Государственный контракт в период с даты
получения протокола оценки и сопоставления котировочных заявок и проекта контракта и до
6
подписания официального Государственного контракта настоящая заявка будет носить характер
предварительного заключенного нами и Государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный горный
институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)» Государственного контракта на
условиях наших предложений.
16. Реквизиты участника
Наименование участника ____________________________________________________
(полное наименование участника)
ИНН __________________________________________
17. Приложение:
1. Ценовая котировка
Руководитель организации участника
(уполномоченный представитель)
_________________ (Фамилия. И. О.)
(подпись)
М. П.
Главный бухгалтер
______________________ (Фамилия И. О.)
(подпись)
«__»_________________2010 г.
7
Приложение № 2
ЦЕНОВАЯ КОТИРОВКА
№
п/п
Наименование товара
(работ, услуг)
(Заполняет участник
размещения заказа)
Характеристики
товара
(работ, услуг)
(Заполняет
участник
размещения заказа)
Количество
Цена
товаров
за ед.,
(объем
рублей
работ, услуг)
Стоимость,
рублей
Участником указывается
полный перечень
(Участником
предлагаемых к поставке
указываются
товаров (выполняемых
производитель,
работ, оказываемых услуг),
марка предлагаемых
указание слов «или
к поставке товаров,
эквивалент» в ценовой
характеристики
котировке не допускается,
товаров (работ,
1.
и данная заявка на участие
услуг) и пр. сведения
в запросе котировок не
в соответствии с
рассматривается и
требованиями,
отклоняется комиссией
установленными в
как не соответствующая
извещении о
требованиям,
проведении запроса
установленным в
котировок)
извещении о проведении
запроса котировок)
Итого ( с учетом затрат на доставку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей):___________рублей_________коп.
(________________________рублей__________коп.) в т.ч. НДС_____%):______рублей____коп.
(________________________рублей__________коп.).
Руководитель организации участника
(уполномоченный представитель)
_________________ (Фамилия. И. О.)
(подпись)
М. П.
Главный бухгалтер
______________________ (Фамилия И. О.)
8
Приложение № 3
Проект контракта
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______
на поставку оборудования с монтажом
г. Санкт-Петербург
«___» ______________ 2010г.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический
университет)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора по эксплуатации
имущественного комплекса Суслова А.П., действующего на основании доверенности № 01–132
от 10.06.09 г., и____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
____________________________________, действующего на основании Устава, в дальнейшем
именуемые «Стороны», на __________№ _________ от ___________ и заключения Единой Конкурсной
Комиссии (протокол № ____ от ____________ г.), заключили настоящий
КОНТРАКТ О
НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ (далее - "Контракт"):
1.
Предмет Государственного контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по
оснащению механизмами подъема, электрификации и паспортизации лифтового
оборудования, в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта (Приложение № 1).
1.2. Качество и комплектность передаваемого оборудования и механизмов должны
соответствовать стандартам и техническим условиям на данное оборудование и механизмы,
устанавливаемые предприятием-изготовителем.
1.3. Оборудование должно быть полностью смонтировано согласно Приложению №1,
отвечать требованиям ГОСТов или технических условий.
2.
Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Поставить, передать оборудование и механизмы, а также относящиеся к нему документы
Заказчику по накладным, на условиях, установленных настоящим контрактом.
2.1.2. Передать оборудование и механизмы свободным от любых прав и притязаний третьих
лиц.
2.1.3. Осуществить доставку и сборку оборудования и механизмов в сроки, установленные
настоящим контрактом.
2.1.4. Осуществлять гарантийное обслуживание оборудования и механизмов в течение срока,
предусмотренного настоящим контрактом.
2.1.5. Подготовить отдельный пакет документов, включающий: инструкцию по эксплуатации и
руководство пользователя, сертификаты и (или) лицензии соответствия и качества.
2.1.6. Письменно (факсом) уведомить Заказчика о готовности поставки оборудования и
механизмов не позднее, чем за 2 дня до его поставки.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Оплатить, осмотреть, проверить и принять оборудование и механизмы на условиях,
установленных настоящим контрактом.
2.2.2. Обеспечить техническую готовность места для размещения оборудования к моменту
поставки и письменно уведомить Поставщика.
2.2.3. Точно выполнять все технические рекомендации и указания специалистов Поставщика,
относящиеся к эксплуатации оборудования и механизмов.
3.
Цена и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость оборудования и механизмов, поставляемого по настоящему
Государственному контракту, составляет ____________________________ рублей _______ коп.,
в том числе НДС 18% - _____________________________ рублей _____ коп.
9
3.2. В общую стоимость оборудования и механизмов кроме стоимости самого оборудования и
механизмов включены:
стоимость: доставки Заказчику, страхования доставки, разгрузки, установки и ввода в
эксплуатацию, таможенного оформления, таможенных пошлин, налогов, сборов, НДС и других
обязательных платежей.
стоимость работ по сборке, монтажу и пуско-наладке оборудования и механизмов. 3.3.
Настоящая цена является окончательной, изменению не подлежит, за исключением случаев
предусмотренных Федеральным Законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ.
3.4. Оплата по настоящему Государственному контракту осуществляет Заказчик следующим
образом и в следующие сроки:
3.4.1.Первую часть 30% от стоимости контракта ______________________________рубля ____
копейка, в т.ч. НДС 18% - __________ рублей ____ копеек Заказчик переводит на счет
Подрядчика в качестве предоплаты в течение 15 рабочих дней после подписания
Государственного контракта.
3.4.2.
Окончательный
расчет,
а
именно
70%
от
стоимости
контракта
_____________________рубля _________ копеек, в т.ч. НДС 18% - __________ рублей ____
копеек, производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней на основании подписанных
Сторонами актов монтажа, акта ввода в эксплуатацию, товарно-транспортной накладной и
предоставления оригинала счета, счет-фактуры.
3.5. Оплата работ осуществляется за счет средств Федерального бюджета РФ и
внебюджетных средств.
3.6. Заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком по безналичному расчету в
соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных
обязательств, а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования по мере его
поступления.
4.
Срок поставки
4.1. Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования и механизмов по приложению №1
производится в течение 7 рабочих дней.
4.2. Право собственности переходит к Заказчику с момента подписания акта монтажа
оборудования и механизмов. С этого момента оборудование считается поставленным.
5.
Приемка-передача Оборудования
5.1. Место поставки оборудования: поставка, разгрузка, установка, монтаж и ввода в
эксплуатации котельной по адресу: Учебный центр №2, литер А (столовая), г.Санкт-Петербург,
В.О., Средний проспект, дом 82, осуществляется силами и средствами Подрядчика.
При передаче оборудования и механизмов Заказчик проверяет его комплектность и количество,
а Подрядчик предоставляет Заказчику товарную накладную, счет-фактуру, акт приемкипередачи и акт монтажа оборудования и механизмов.
5.2. Проверка работоспособности оборудования и механизмов, а также их настройка и обучение
сотрудников основам работы на оборудовании осуществляется во время пуско-наладочных
работ, что оформляется двусторонним актом ввода в эксплуатацию оборудования.
5.3. Право собственности переходит к Заказчику с момента подписания Акта монтажа
оборудования и механизмов и после подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования и
механизмов.
С этого момента оборудование считается поставленным.
5.4. Подрядчик оказывает в рамках настоящего контракта содействие и консультации по
использованию поставляемого оборудования и механизмов в течение 12-ти месяцев с момента
подписания акта ввода в эксплуатацию, предусмотренной настоящим контрактом.
5.5. Если оборудование и механизмы не отвечают требованиям, установленным спецификацией,
Заказчик может отказаться от такого оборудования и механизмов. При этом Подрядчик обязан
заменить забракованное оборудование и механизмы новыми, отвечающими требованиям
спецификации, за свой счет.
5.6. Финансирование настоящего государственного контракта за счет средств федерального
бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного
10
выделения Заказчику бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет
Поставщика. При этом, в случае необходимости, стороны должны согласовать новые сроки и
другие условия выполнения работ.
6.
Гарантии
6.1. Гарантия на оборудование и механизмы, поставляемое по настоящему контракту, будет
действительна в течение 24 месяцев с момента подписания акта о приемке-передаче и ввода в
эксплуатацию.
6.2. Гарантия не распространяется на поломки и неисправности, возникшие вследствие
неправильного или небрежного хранения и обслуживания, несоблюдения инструкций
предприятия-изготовителя, рекомендаций специалистов Заказчика, или применения
оборудования и механизмов не по назначению.
7.
Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае просрочки Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, он обязан оплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% от договорной цены
контракта за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения
обязательства.
7.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств или устранению
недостатков.
8.
Форс-мажор
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных
обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также
войны или военные действия разного рода, блокады. Если любое из таких обстоятельств
непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Контракте, то
этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не
позднее 10 календарных дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме
уведомить другую сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены
ТПП или иным компетентным органом или организацией РФ. Не уведомление или
несвоевременное уведомление лишает Подрядчика права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательства.
9.
Арбитраж
9.1. Все споры
и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта,
разрешаются путем переговоров сторон.
9.2. В случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения спор передается на
рассмотрение и окончательное разрешение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10.
Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту будут считаться действительными
только в случае, если они совершены в письменной форме и за подписями лиц, имеющих право
представительства Сторон по настоящему контракту.
10.2. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему
Контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
11
10.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания контракта сторонами и
продолжает действовать до исполнения сторонами своих обязательств.
10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.
10.5. Все уведомления, сообщения и извещения, связанные с исполнением сторонами
настоящего контракта, могут направляться с использованием факсимильных средств связи.
10.6. В случае недобросовестного исполнения Подрядчиком условий настоящего
Государственного контракта Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Государственный контракт и заключить государственный контракт на поставку
оборудования с поставщиками заявкам на участие в конкурсе, которых были присвоены второй
и третий номера.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
горный институт имени Г.В. Плеханова
(технический университет)»2901001
БИК 044525700
Код ОКОНХ71100
Код ОКПО 17920265
От «ПОДРЯДЧИКА»
___________________ /________________/
М.П.
От «ЗАКАЗЧИКА»
______________________ /Суслов А.П./
М.П
12
Приложение №1
к Государственному контракту
поставки оборудования с монтажом
№_____от ___.___.____г.
Спецификация №_____
г. Санкт-Петербург
«____» _______ 2010 г.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический
университет)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора по эксплуатации
имущественного комплекса Суслова А.П., действующего на основании доверенности № 01–132
от 10.06.09 г., с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице _____________, действующего на основании _____________, с другой стороны, достигли
соглашения о следующем:
1. «Подрядчик» обязуется передать в собственность «Заказчика» оборудование и механизмы в
количестве, ассортименте и по ценам согласно спецификации:
Спецификация
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Ед.
изм.
Наименование работ
Оснащение малого грузового лифта грузоподъемностью 100 кг
механизмом подъема
Оснащение малого грузового лифта грузоподъемностью 100 кг
электрооборудованием
Оснащение малого грузового лифта грузоподъемностью 250 кг
механизмом подъема
Оснащение малого грузового лифта грузоподъемностью 250 кг
электрооборудованием
Монтаж и пуско-наладка, паспортизация оборудования
Количество
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
2
2. Стоимость оборудования и механизмов, определенная настоящим Приложением не подлежит
повышению, но может быть снижена по соглашению сторон.
3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Контракта №______от
___.____.______.
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
горный институт имени Г.В. Плеханова
(технический университет)»2901001
БИК 044525700 17920265
Подрядчик:
_____________ /______________/
М.П.
Заказчик:
______________ /Суслов А.П./
М.П.
13