Бланк договора поставки столбового леса(ИП)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Екатеринбург
«__» _____________ 20__ года
_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_____________________________________________, действующего на основании _______________,
с одной стороны, и ИП Николаенко Александр Иванович, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице директора Николаенко Александра Ивановича, действующего на основании Свидетельства о
государственной регистрации № 309667404300031 от 12.02.2009 г., с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора являются обязательные отношения по поставке товара и
его оплате.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по заявке Покупателя.
2.2. Объемы поставок могут меняться по взаимному согласию сторон в установленном
законом порядке.
2.3. Поставщик обязуется в течение пяти дней с момента отгрузки передать Покупателю
счета-фактуры, накладные и документы, подтверждающие право собственности на данную
продукцию.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена товара определяется в спецификации (Приложение № 1), являющейся приложением
к настоящему Договору. Все возможные изменения цены в одностороннем порядке не допускаются.
Цена на оплаченную продукцию является зафиксированной и изменению не подлежит.
4. РАСЧЕТЫ ЗА ТОВАР
4.1. Расчеты между сторонами по договору производятся путем перечисления денежных
средств за партию товара на расчетный счет Поставщика после приемки.
4.2. Партией товара считать количество принятого товара на склад.
4.3. Датой оплаты считать дату зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Датой поставки считать дату передачи Товара представителю Покупателя с пометкой в
товарной накладной.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТТ (Приложение №2).
5.2. Приемка товара производится по количеству, качеству, ассортименту на
предприятии по адресу: г. Березовский, п. Монетный, Свердловской обл., Западная промзона, 16.
При
не соответствии продукции по количеству и качеству вызов представителя
Поставщика обязателен.
5.3. Право собственности на передаваемый товар переходит от Поставщика к Покупателю в
момент отгрузки Товара Покупателю.
5.4. За неисполнение условий настоящего Договора стороны несут имущественную
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров между сторонами. При недостижении соглашения споры рассматриваются
арбитражным судом по месту нахождения Покупателя. Претензионное урегулирование спора
обязательно.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. При возникновении независимых от Поставщика обстоятельств, невозможности
полной или частичной отгрузки продукции вследствие пожара, наводнения, землетрясения, урагана,
стихийных бедствий, военных операций любого характера, решений Правительства, блокады, а также
отраслевой забастовки, актов и распоряжений государственной власти и управления, запретов или
ограничений МПС и т.п., сроки выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если такие
обстоятельства будут действовать более шести месяцев, стороны вправе отказаться от дальнейшего
исполнения контракта.
7.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор заключается при предоставлении Поставщиком следующих документов : лесная
декларация или договор поставки заготовленной древесины, договор подряда по заготовке
древесины.
7.2. При условии осуществления транспортировки товара автотранспортом Покупателя
Поставщик обязуется предоставить с отгруженной партией товара следующие документы: ТоварноТранспортная накладная с фактическим объемом, копию лесной декларации (заверенную синей
печатью), ведомость точковки.
7.3. Каждое бревно должно иметь цифровое обозначение диаметра вершины.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения и дополнения к Договору вносятся по соглашению сторон в письменном виде.
Под письменной формой подразумеваются все согласования, достигнутые с помощью факсов,
электронной почты.
8.2. Факсимильные копии договора и документов, обеспечивающих исполнение
обязательств сторон по настоящему Договору, имеют полную юридическую силу до момента
обмена оригиналами.
8.3. Для заключения настоящего договора Поставщик предоставляет Покупателю копии
(заверенные синей печатью) следующих документов: свидетельство о государственной регистрации,
свидетельство о постановке на налоговый учет, коды Госкомстата, документ, подтверждающий
полномочия лица заключающего договор от имени Поставщика, учредительные документы
(страницы: содержащие юридический и фактический адреса, наименование участников
(учредителей), размер уставного капитала). По требованию Поставщика Покупатель предоставляет
копии аналогичных документов.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, и действует до
31.12.2014 года.
8.6.Если ни одна из сторон за 15 (Пятнадцати) дней до окончания срока действия договора не
заявит о его расторжении или измени, то настоящий договор считается пролонгированным на
последующие календарные годы.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ИП Николаенко А.И.
623723, г. Березовский, п. Монетный,
Свердловской обл., Западная промзона, 16
ИНН 665902166801
Р/с 40802810922560000638 в
ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) в
г. Екатеринбурге г. Екатеринбург
К/с 30101810800000000921
ОКПО 01257900600; ОГРИП 309667404300031
БИК 046577921
Р/с 40802810200190003298 в ОАО «ХантыОАО «Ханты-Мансийский Банк» г.Ханты-Мансийска
К/с 30101810100000000740
БИК 047162740
ПОСТАВЩИК:
________________ /________________/
МП
ПОКУПАТЕЛЬ:
______________/Николаенко А.И./
МП
Приложение № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
к договору поставки от «__» ____________ 20__г.
между ___________________ и ИП Николаенко А.И.
№
п/п
1
Наименование
Ед.
изм.
Лес столбовой L=8.0м, L=8.5м, L=9.5м,
L=11.0м, L=12.0м
М3
Лес столбовой L=6,0м, 6.5м
М3
Цена
за ед. в руб.
Примечание
2
Цена указана с учетом авто доставки п. Монетный Свердловской области, является договорной и
может меняться в течение срока действия договора только по взаимному согласию сторон в
установленном законом порядке.
Поставка осуществляется автотранспортом Поставщика.
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
__________________/________________/
МП
__________________/Николаенко А.И./
МП
Приложение № 2
Технические требования
к лесоматериалам для опор ЛЭП и условия поставок
1. Порода древесины, идущей на изготовление деталей опор – сосна.
2. Для опор ЛЭП допускается поставка еловых и пихтовых лесоматериалов в количестве
не более 10 % от партии.
3. Качество древесины, идущей на изготовление деталей опор должно быть не ниже 1
сорта по ГОСТ 9463-88.
4. Длинна и диаметр L=8.0м.,L=8.5м. 17-22см; L=9.5м.,L=11,0м. 17-23см;
L=12.0м. 16-20см
5. Столбы должны быть прямыми, прямая линия, проведенная из центра поперечного
сечения вверху и внизу, не должна нигде выходить за пределы сечения, двойной
изгиб не допускается. (стрела прогиба не более одного процента)
6. Прирост диаметра не должен превышать 1-го сантиметра на один метр длины.
7. В лесоматериалах сучья должны быть срезаны (обрублены) вровень с поверхностью
неокоренного бревна.
8. Расчет объемов поставки продукции осуществляется по ГОСТ 2708-75
9. Отгрузка первой партии - в присутствии представителя «Заказчика»
10. На площадке «Заказчика» приемку осуществляет мастер по учету с составлением акта
приемки столбового леса. При этом, если диаметр бревен, качество древесины,
кривизна ниже требуемых, «Заказчик» и «Поставщик» решают вопрос по данному
лесу (перерезка с одной длинны на другую), или возврат брака последующей
машиной к «Поставщику». «Заказчик» в течении суток предоставляет акт приемки
факсом или через электронную почту, после чего согласовав окончательный объем,
«Заказчик» производит оплату. Приемка осуществляется на площадке «Заказчика» с
09.00 до 21.00 ежедневно без выходных
11. Поставка должна сопровождаться пакетом следующих документов:
а) Лесная декларация
б) Товарно-Транспортная накладная с фактическим объемом
в) На срезе вершины цифровое обозначение диаметра
г) Ведомость точковки
Поставщик _________/
/
Покупатель _______/Николаенко А.И./