ДОГОВОР № г. Санкт-Петербург «» июня 2014 года

ДОГОВОР №
г. Санкт-Петербург
«» июня 2014 года
Открытое Акционерное общество «Спортивный комплекс «Петровский», именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя генерального директора по управлению инфраструктурой
управляющей компании Литвинова В.А., действующего на основании доверенности б/н 31.12.14г., с
одной стороны, и_________, действующего на основании ____________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОР
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по обследованию
технического состояния Тренировочно-спортивного комплекса по адресу: Санкт-Петербург, о.
Петровский, дом 2, (далее – работы).
1.2. Требования к работам и сроки выполнения работ приведены в Задании на выполнение
обследования (Приложение № 1), Календарном плане (Приложение № 3), являющиеся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.3аказчик обязан:
2.1.1.Уплатить Подрядчику стоимость работ в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
2.1.2.Предоставить Подрядчику исходные данные для выполнения работ, указанные в Задании
на выполнение обследования (Приложение №1) и необходимые для составления заключения по
результатам обследования в течении 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора. Обеспечить
доступ Подрядчика на территорию для выполнения работ.
2.1.3.Оказывать Подрядчику содействие в выполнении оговоренного объема работ и на
условиях, предусмотренных в Договоре.
2.1.4. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных
данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, что
оформляется дополнительным соглашением к Договору.
2.1.5.Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента предоставления Заказчику заключения по результатам обследования по накладной и акта
сдачи-приемки выполненных работ, подписанных со стороны Подрядчика, или мотивировать в
письменном виде отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ. В случае мотивированного
отказа сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков работ , и согласовываются
сроки их устранения. В случае отказа Подрядчика от составления акта с перечнем недостатков
Заказчик составляет данный акт в одностороннем порядке. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней
Заказчик не подписал акт сдачи-приемки выполненных работ и не мотивировал отказ от приемки
выполненных Подрядчиком работ, работа считается принятой.
2.2.Заказчик имеет право:
2.2.1. Запрашивать информацию о ходе работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в
его деятельность.
2.2.2. Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков выполненных работ,
если указанные недостатки возникли в результате виновных действий Подрядчика.
2.3.Подрядчик обязан:
2.3.1.Выполнять работы в соответствии с Заданием на выполнение обследования и
Календарным планом (Приложения № 1, № 3), являющиеся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.3.2. Передать Заказчику все материалы по Договору в оговоренные сроки по разделу 4.
2.4.Подрядчик имеет право:
2.4.1.Самостоятельно определять способы выполнения работ.
2.4.2.Подрядчик имеет право не принимать в работу исходную документацию, в случае если
имеются основания считать предоставленную документацию не соответствующей требованиям
действующих норм и правил на территории обследования.
2.4.3.Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц, с
согласия Заказчика.
3.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.
3.1.Полная стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании Протокола
согласования договорной цены (Приложение №2) и составляет ______ рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18% - ____ (___) рублей 00 копеек.
3.2.Заказчик выплачивает Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере
50% полной стоимости работ по договору в течение 3 (трех) банковских дней после подписания
настоящего Договора.
3.3.Окончательный расчет производится не позднее 3 (трех) банковских дней после
подписания акта сдачи-приемки работ.
3.4.Все изменения, касающиеся состава, объемов, сроков, стоимости работ оформляются
дополнительными соглашениями, письменно.
3.5.Оплата стоимости дополнительных работ по п.2.1.4 возможна лишь при предварительном
согласовании Заказчика и Подрядчика. Если необходимость в проведении дополнительных работ
возникает по вине Подрядчика, связанные с ними расходы несет Подрядчик.
3.6.После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику по накладной заключение по
результатам обследования и акт сдачи-приемки выполненных работ. После завершения работ и
подписания акта сдачи - приемки выполненных работ, риск случайной гибели результата
выполненной работы несет Заказчик (ст.705 ГК РФ).
4.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ.
4.1. Подрядчик начинает работу по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней после
подписания настоящего Договора при условии получения аванса и исходной документации,
предусмотренной настоящим Договором.
4.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору устанавливается в соответствии с
Календарным планом производства работ (см. Приложение № 3).
4.3. После выполнения работ Подрядчик передает Заказчику материалы и документы,
выполненные по данному Договору в 3-х экземплярах на бумажных носителях по накладной и акт
сдачи - приемки работ в соответствии с Заданием на выполнение обследования (Приложение № 1),
подписанные со стороны Подрядчика.
4.4. В случае изменения Заказчиком исходных данных и (или) Задания на выполнение
обследования, сроки действия Договора могут пересматриваться обеими сторонами, что оформляется
дополнительным соглашением к договору.
4.5. Дополнительные копии материалов и документов, а также электронные версии
документов, выполненных по данному договору, предоставляются Заказчику за дополнительную
плату.
4.6. Если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность их дальнейшего
проведения, стороны обязаны в 5-ти дневный срок известить друг друга об их приостановлении и в
10-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1.В случае нарушения Заказчиком сроков предоставления исходной документации для
проведения обследования, установленной настоящим Договорам, Подрядчик имеет право перенести
срок начала и окончания работ на срок задержки предоставления исходной документации.
5.2.В случае нарушения Подрядчиком обязательств по п. 4.2. настоящего Договора Подрядчик
несет ответственность перед Заказчиком и выплачивает пени в размере 0,1 % от цены Договора за
каждый просроченный день, но не более общей стоимости работ по Договору .
5.3.При обнаружении недостатков в выполненных работах (по вине Подрядчика) Подрядчик
обязан безвозмездно их устранить в согласованные сторонами сроки, но в любом случае в срок не
более 5(пяти) рабочих дней. В случае неустранения недостатков в установленные сроки Заказчик
вправе самостоятельно устранить недостатки или привлечь третьих лиц для устранения недостатков
с возложением на Подрядчика своих расходов на устранение недостатков, но не более общей
стоимости работ по договору.
5.4В случае неисполнения обязанностей по настоящему Договору, обусловленных
обстоятельствами непреодолимой силы (природные явления, военные действия, наводнение, пожар,
землетрясение и других стихийных бедствий, эпидемия, эпизоотия, а также войны, военные
действия), влияющие на исполнение договора, стороны освобождаются от ответственности по
данному Договору, если действие этих обстоятельств будет доказано документально
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.При возникновении споров, разногласий, имеющих отношение к настоящему Договору,
Стороны принимают все зависящие меры по их урегулированию путем переговоров.
6.2.В случае невозможности разрешения споров, разногласий путем переговоров дело
передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Настоящий Договор составлен в Санкт-Петербурге в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.2.Настоящий Договор вступает в силу после подписания его уполномоченными
представителями сторон.
7.3.Настоящий Договор прекращает свое действие с момента полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
7.4.Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору будут иметь юридическую
силу только в случае письменного оформления и подписания уполномоченными представителями
Сторон.
7.5.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
нормами действующего законодательства РФ.
1.
8.ПРИЛОЖЕНИЯ.
Техническое задание на выполнение обследования.
9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
ОАО «Спортивный комплекс «Петровский»
ИНН 7813186185 КПП 781301001
197110 Санкт-Петербург, Петровский остров, д.2
р/с 40702810700000011981 в ОАО «МБСП»
к/р 30 101810600000000760
БИК 044030760, ОГРН 1037828050590
ОКВЭД 93.04 ОКПО 13896890
тел. 232-85-25 бух.
Тел. 232-16-22
Подрядчик
Заместитель генерального директора по
управлению инфраструктурой управляющей
компании
Генеральный директор
__________________
________________ В.А.ЛИТВИНОВ
м.п.
м.п.Приложение № 1
к договору №
от «» июня 2014 года
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по управлению инфраструктурой
управляющей компании
Литвинов В.А.
СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
м.п.
м.п.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение комплекса работ по осуществлению технического обследования
Тренировочно - спортивного комплекса Спортивного комплекса «Петровский».
1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Обращение Заказчика
2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Комплекс работ по осуществлению технического обследования Малой спортивной арены
Спортивного комплекса «Петровский» для оценки его текущего состояния:
- здание главной трибуны Малой спортивной арены с «Финишным домиком»;
- металлический навес над главными трибунами;
- конструкции табло (2 шт.);
- открытые металлические трибуны с деревянным настилом.
3. ЗАДАЧИ РАБОТЫ
2.
общая оценка технического состояния основных несущих конструкций;
3.
общая оценка технического состояния навеса над главными трибунами (колонны,
покрытие);
4.
общая оценка технического состояния «финишного домика»;
5.
общая оценка технического состояния открытых трибун;
6.
общая оценка технического состояния конструкций табло;
7.
выявление фактической конструктивной схемы здания (принципиальные конструктивные
схемы здания);
8.
выявление фактической конструкции стен здания (на основании вскрытия и зондирования
конструкций);
9.
выявление фактической конструкции колонн здания (на основании вскрытия и
зондирования конструкций);
10. выявление фактической конструкции перекрытий здания (на основании вскрытия и
зондирования конструкций);
11. выявление имеющихся дефектов и повреждений основных несущих конструкций здания
на основании визуального освидетельствования;
12. определение значений нормативных и расчетных нагрузок на покрытие здания;
13. определение значений нормативных и расчетных нагрузок на перекрытия здания;
14. определение значений нормативных и расчетных нагрузок на стены здания;
15. определение значений нормативных и расчетных нагрузок на навес над главными
трибунами;
16. определение значений нормативных и расчетных нагрузок на открытых металлических
трибунах;
17. определение прочностных характеристик материалов здания;
18. определение прочностных характеристик материалов открытых трибун;
19. определение прочностных характеристик материалов навеса главной трибуны;
20. фотофиксация основных несущих конструкций, дефектов и повреждений;
21. разработка выводов и рекомендаций.
4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Предоставить Исполнителю для проведения обследования: инвентаризационные планы,
паспорт здания, архивные материалы по инженерно-геологическим изысканиям.
Проектная документация отсутствует.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Заказчик обеспечивает доступ Подрядчика на территорию, а так же места подключения
электроинструментов.
Заказчик вправе приостановить все работы на время проведения официальных
мероприятий.
Восстановление конструкций после вскрытий выполняется за счет Подрядчика.
6. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
По результатам работы Заказчику передается «Заключение о техническом состоянии
Тренировочно – спортивного комплекса Спортивного комплекса «Петровский» в 3-х экземплярах и
электронная версия в редактируемом формате (.doc, .dwg) и нередактируемом формате (.pdf)
По всем техническим вопросам обращаться в службу главного инженера:
Гл. инженер Краля Тимофей Валерьевич – 232-42-75
7. ФОТОГРАФИИ АРЕНЫ
Общий вид
Главная трибуна
Галерея главной трибуны.
Дворовая сторона главной трибуны
Схема трибун ТСК