ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

реклама
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «РОДНИК»
625043 Тюменская область, г. Тюмень, п. Верхний Бор, 9 км Салаирского тракта
ОГРН 1077203065081 ИНН/КПП 7202172125 / 720201001
тел./факс 77-21-17 e-mail: Rodnik97@yаndex.ru
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии Главный врач
АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»
______________ /Е.В. Шмакова/
м.п.
_______________ г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
Поставка свежего мяса птицы, колбасных изделий и
мясных субпродуктов 1-ой категории для нужд
АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» в 3 квартале 2014 года
г. Тюмень
2014 год
1
ИЗВЕЩЕНИЕ
О закупке у единственного поставщика
Настоящее извещение подлежит размещению на официальном сайте в силу прямого
указания части 5 статьи 4 Федерального Закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Ввиду особенностей выбранного способа закупки размещение извещения на официальном сайте носит
информационный характер и не имеет целью отбор участников закупки для заключения договора с Заказчиком.
Способ закупки:
Закупка у единственного поставщика:
В соответствии с пунктом 8.3.11. «Положения о закупках товаров,
Обоснование
применения
Заказчиком способа закупки работ, услуг для собственных нужд АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»,
«У
единственного утвержденного протоколом Наблюдательного совета № 1 от 24.01.2013
года – «8.3.11. осуществляются поставки товаров, выполнение работ,
поставщика»
оказание услуг для нужд Заказчика на сумму, не превышающую 500 тысяч
рублей по одной сделке.
Закупка осуществляется путем направления предложения о
заключении
договора
конкретному
поставщику
(подрядчику,
исполнителю).
В соответствии с пунктом 9 Плана закупок на 2014 год, размещен на
План закупок на 2014 год:
официальном сайте 30.12.2013г., с изменениями и уточнениями от
23.06.2014 г.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской
Наименование Заказчика:
области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Родник»
625043, Тюменская область, г.Тюмень, пос. Верхний бор, 9 км Салаирского
Место нахождения:
тракта, 8
625043, Тюменская область, г.Тюмень, пос. Верхний бор, 9 км Салаирского
Почтовый адрес:
тракта, 8
Rodnik97@yandex.ru
Адрес электронной почты
8-3452-772117
Телефон (факс):
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставка мяса птицы, колбасных изделий и мясных субпродуктов 1-ой
Лот закупки
категории
Ассортимент и объем (кол- Согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)
во) товара
Поставки осуществляются на регулярной основе, по заявке Заказчика в
Сроки поставки
течение 3 рабочих дней с момента получения заявки. Срок договора:
01.07.2014 г. – 30.09.2014 г.
Начальная
(максимальная) 481800,00 (четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00
цена договора
копеек. С учетом НДС.
В цену договора включены все расходы Поставщика, связанные с
В цену договора включено:
исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных
платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации
Поселок Верхний бор, 9 км Салаирского тракта, 8, ОРЦ «Родник»
Место оказания услуг:
СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Инвестции
Наименование
Градостроительство Развитие»
7203182380
ИНН
1067203351764
ОГРН
720301001
КПП
625051, г.Тюмень, ул. Николая Гондатти, д.7, корп.3, офис 215
Юридический адрес:
8-3452-236786
Телефон:
Приложение № 1
к Извещению о закупке
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Порядок формирования цены договора (цены лота):
- Объемы (количество) товара определено на основе анализа фактической потребляемости за 2
квартал с учетом загрузки Учреждения.
- Цена за единицу товара определена Прайс-листом Поставщика (приложение к Документации). Цены
зафиксированы с учетом сезонных изменений.
2. СПЕЦИФИКАЦИЯ
Цена за
Кол-во
№
Наименование
Сумма (руб.)
1 кг/шт
(кг/шт)
1. Цыпленок бройлер (Каскара) св.м. в уп.
150
1000
150000,00
1.
2.
Колбаса «Докторская»
336
200
67200,00
3.
Сосиски «Молочные»
273
200
54600,00
4.
Колбаса полукопченая
410
200
82000,00
5.
Печень говяжья св.м.
201
200
40200,00
6.
Филе цыпленка бройлера в подложке (св/м)
274
200
54800,00
7.
Бедро цыпленка бройлера в подложке (св/м)
137
100
13700,00
8. Грудка цыпленка бройлера в подложке (св/м)
193
100
19300,00
Итого: 481800,00 (четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
В цену договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе
хранение, доставка, транспортировка товара, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Цена договора является фиксированной на весь срок действия договора и не подлежит изменению, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
2.Форма, сроки и порядок оплаты работ
Безналичный расчет. Покупатель производит авансовый платеж в сумме, согласованной Сторонами,
по выставленному Поставщиком счету на оплату.
3.
Сроки поставки
Поставка продуктов питания осуществляется отдельными партиями по заявкам, в срок не более 3-х дней
с момента получения заявки.
4.
Общие требования к Товару, включая требования к упаковке, маркировке, доставке
Поставка осуществляется в рабочие и праздничные дни. Время поставки продуктов: с 09.00 до 15.00 ч.
Поставка продуктов осуществляется до места нахождения Заказчика, силами и за счет Поставщика.
Автотранспорт Поставщика должен отвечать санитарным требованиям, предъявляемым к перевозке
соответствующих продуктов питания (наличие санитарного паспорта) и обеспечивать сохранность и
безопасность продуктов питания. Представители Поставщика, непосредственно занятые в организации
поставки должны иметь санитарные книжки.
В случае выявления Заказчиком при приеме у Поставщика продуктов (партии продуктов) питания недостачи,
некачественной или несоответствующей сопроводительным документам, отсутствия или ненадлежащим
образом оформленных документов, Поставщик обязан произвести замену либо допоставить продукты
питания.
Остаточный срок годности (хранения) продуктов питания на момент поставки должен составлять не менее 80
% от общего срока годности на момент фактической поставки. Качество продукта питания должно
соответствовать требованиям ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ и СанПиН, Мясо должно быть без признаков вторичной
заморозки.
Вся продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для
здоровья и жизни:
 действующие сертификаты соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего
законодательства,
 удостоверения качества продуктов, в которых указаны: номер и дата выдачи данного удостоверения,
наименование и адрес изготовителя продукции, наименование продукции, показатели качества (сорт,
жирность, категория), дата изготовления (фасовки), температурные условия хранения, срок годности,
наименование нормативно-технической документации, в соответствие с которой выпускается
продукция.

ветеринарные справки (ветеринарные свидетельства) на поставляемые продукты, подлежащие
государственному ветеринарному контролю.
Приложение №2
К извещению о закупке
Требования к участникам закупок (Исполнителю договора)
В соответствии с разделом 9 Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд автономного
учреждения социального обслуживания населения Тюменской области «Областной реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», утвержденным протоколом
Наблюдательного совета АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» от 24.01.2013 г. №1
9.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, подавшее заявку на участие в закупке.
Участник закупок имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих
представителей. Полномочия представителей участников закупок подтверждаются доверенностью, выданной
и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
9.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим
требованиям, если такие требования установлены в документации по торгам, в извещении запроса котировок:
9.2.1. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора;
9.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупок - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
9.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе
или заявки на участие в аукционе, заявки на участие в запросе котировок;
9.2.4. отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в
аукционе, заявки на участие в запросе котировок не принято;
9.2.5. обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на
объекты интеллектуальной собственности;
9.2.6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения
закупки.
9.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах, извещении запроса
котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок.
9.4. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным разделом 9
настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в запросе
котировок, а также не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Приложение № 3
К извещению о закупке
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Поставки продуктов питания
г. Тюмень
«01» июля 2014 г.
Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя – главного врача Шмаковой Елены
Владиславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
общество с ограниченной ответственностью «Технологии Инвестиции Градостроительство
Развитие, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Мамаева Игоря Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «стороны»,
по результатам закупки у единственного поставщика (протокол закупочной комиссии № 16-еп/2014 от
27.0.2014г.), руководствуясь Положением о закупках товаров работ, услуг для собственных нужд,
Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику _____________________, (ОКДП ________________),
именуемые в дальнейшем «товар», а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях,
установленных настоящим договором.
1.2. Стороны определили, что поставка товара осуществляется на регулярной основе отдельными
партиями в течение срока действия настоящего договора, в ассортименте, количестве, сроки, согласованной
сторонами в заявке, по ценам, указанным в товарно-транспортных накладных (далее по тексту «накладная»),
счетах-фактурах, которые оформляются на каждую партию поставки товара и являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.3. Общий объём и стоимость товара определяются количеством и стоимостью всех партий товара,
переданных в течение действия настоящего договора поставки.
1.4. Стороны пришли к соглашению, что товар поставляется на регулярной основе, отдельными
партиями по заявкам Заказчика, в течение всего срока действия Договора.
1.5. Поставляемый Товар должен быть поставлен Поставщиком в исправной упаковке.
1.6. Перевозка поставляемого Товара должна производиться в специально оборудованном транспорте,
предназначенном для перевозки продуктов питания.
1.7. Остаточный срок годности продукции не менее 80% от общего срока годности. Продукция должна
соответствовать требованиям СаНПиНа 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов» и иным действующим нормативно – методическим документам.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставлять Товар Заказчику на условиях, изложенных в настоящем Договоре.
2.1.2. Отгружать Товар в стандартной для данного вида товара, упаковке с учетом необходимых
маркировок в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации стандартов (ГОСТов) и
технических условий.
2.1.3. Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение во время перевозки.
Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке,
хранении и простоту учета.
2.1.4. В день поставки предоставлять Заказчику счета – фактуры, накладные и иные документы для
осуществления оплаты.
2.2. Поставщик вправе:
2.2.1. за свой счет без увеличения цены настоящего Договора застраховать товар, являющийся предметом
настоящего Договора, от порчи или повреждений, связанных с его изготовлением, приобретением,
транспортировкой, хранением и доставкой. Сведения о страховой компании передаются Поставщиком
Заказчику.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. принимать Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или
отказаться от исполнения;
2.3.2. известить Поставщика о нарушении условий Договора о количестве, качестве, об ассортименте,
комплектности или об упаковке товара в срок, предусмотренный законом, настоящим Договором, а если такой
срок не установлен, в разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия Договора должно
было быть обнаружено исходя из характера и назначения Товара.
2.4. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного и надлежащего исполнения
обязательств по Договору.
2.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый
Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
3. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика, до местонахождения Заказчика по адресу:
город Тюмень, поселок Верхний Бор, 9й км Салаирского тракта, 8 партиями на основании заявок Заказчика.
Время поставки: ежедневно с 06-00 до 15-00.
Заявка Заказчика может быть сделана как письменно, в том числе по факсу, электронной почте, так и в
форме устной или телефонной заявки.
3.2. Приемка поступившего Товара осуществляется Заказчиком по товарно-транспортной накладной.
Проверка на соответствие количества и качества Товара требованиям, установленным в настоящем Договоре,
проводится в порядке, установленном действующим законодательством РФ и условиями настоящего
Договора.
3.3. В случае несоответствия количества Товара условиям, отраженным в сопроводительных документах,
в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве. Заказчик обязан
незамедлительно направить в адрес Поставщика акт устранения недостатков.
3.4. Отгрузка Товара взамен забракованного производится за счет Поставщика в течение трех дней с
момента получения Поставщиком от покупателя акта устранения недостатков.
3.5. Товар, не отвечающий требованиям настоящего Договора к его качеству, считается не поставленным.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Договора составляет ________________ (сумма цифрами и прописью) рублей 00
копеек, с учетом расходов на транспортировку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку,
маркировку, уплату налогов, таможенных сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также расходы,
связанные с хранением товаров, подлежащих поставке.
4.2. Окончательная цена Договора определяется из суммированной стоимости всех партий товара
поставленных Поставщиком в период действия настоящего договора, но не может превышать суммы,
указанной в п.4.1. Договора.
4.3. Покупатель оплачивает поставляемую Поставщиком продукцию по ценам, действующим на момент
отпуска товара и указанным в товарно-транспортной накладной. Отпускные цены Поставщика считаются
согласованными с Покупателем с момента оплаты счета Покупателем.
4.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке предоплаты.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик
вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 процента от цены настоящего договора, указанной в
пункте 4.1 настоящего договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательств.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик
вправе потребовать неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка РФ. Неустойка выплачивается за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства.
5.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на
себя обязательств по Договору.
5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения
обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Настоящим договором устанавливается обязательный досудебный порядок урегулирования
разногласий. Письменная претензия направляется стороне по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручается непосредственно представителю стороны под роспись. Срок ответа на претензию –
10 календарных дней.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых
иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми гражданским кодексом РФ и находящихся
вне контроля сторон, возникших после заключения настоящего Договора.
7.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок,
установленный настоящим Договором, этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно (в
течение 3 дней) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке
действия и прекращении вышеуказанного обстоятельства. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть
подтверждены компетентным органом или организацией.
7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Настоящий Договор вступает в силу с 01 июля 2014 года и действует по 30 сентября 2014 года, а по
взаиморасчетам - до полного исполнения обязательств по Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они
имеют ссылку на Договор, оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
9.3. По всем вопросам, вытекающим из настоящего Договора и неурегулированным им, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она
обязана в течение 10 рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА (Приложение №1).
10. АДРЕСА, РЕВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»
ОГРН: 1077203065081
ОКАТО 71401000000
ОКПО 83334460
Банковские реквизиты:
ИНН- 7202172125
КПП-720201001
Р/счет 40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Тюменской области
Лицевой счет № МС00107089СРЦР
БИК: 047102001
Почтовый адрес:
625043 9 км. Салаирского тракта п. Верхний Бор, г.
Тюмень
e-mail: Rodnik97@ yаndex.ru
Поставщик:
ООО «Технологии Инвестиции
Градостроительство Развитие»
ОГРН 1067203351764
ИНН 7203182380 КПП 720301001
Р/с 40702810300030004311
Филиал ОАО Ханты-Мансиийский Банк
Тюмень
БИК 047106878
К/с 30101810500000000878
Адрес: г. Тюмень, ул. Н. Гондатти, 7
корп. 3, оф. 215
Главный врач
__________________ /И.В. Мамаев/
м.п.
_____________________/Е.В. Шмакова /
м.п.
Директор
Скачать