Типовой договор на создание сайта - BKV-Soft
реклама
ДОГОВОР № 522 г. Таганрог 29.06.2015 ___________________________, в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________, именуемое далее - «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Бквсофт.ком», в лице директора Романова С.О., действующего на основании Устава, именуемое далее – «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1 Предмет договора 1.1 Исполнитель обязуется по поручению Заказчика (заказу) выполнить в соответствии с требованиями настоящего договора и приложений к нему работы по созданию интернетсайта (далее по тексту – «Сайт»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ. 1.2 Результатом выполненных по настоящему договору работ признаются созданные в соответствии с требованиями договора и согласованных сторонами все работы, по созданию и разработке сайта, согласно технического задания. 2 Сроки выполнения работ 2.1 При наличии полного объёма материалов и зачисления предоплаты на расчетный счет, Исполнитель приступает к выполнению работ немедленно. 2.2 Срок выполнения работ составляет ___ календарных дней с момента их начала, определяемого по правилам п. 2.1 договора. 3 Права и обязанности сторон 3.1 Исполнитель обязан: 3.1.1 Надлежащим образом и в срок выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в договоре. 3.1.2 Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 3.1.3 непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической документации; 3.1.4 Иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или создают невозможность ее завершения в срок. 3.2 Исполнитель имеет право: 3.2.1 Увеличить срок выполнения работ по п. 2.2 на количество дней вынужденного простоя до получения соответствующих указаний от Заказчика (п. 3.1.2 договора). 3.2.2 Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению настоящего договора Исполнителем. 3.2.3 Отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах, указанных в п. 3.1.2. настоящего договора, в течение 1 (одного) календарного месяца не заменит непригодные или недоброкачественные материалы и техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы, или не примет других мер для устранения указанных обстоятельств. 3.3 Заказчик обязуется: 3.3.1 Своевременно оплатить работу Исполнителя в соответствии с п. 4.3. настоящего договора. В случае задержки авансового платежа, сроки выполнения и сдачи работ сдвигаются на срок такой задержки. 1 3.3.2 Предоставить необходимые материалы в течение 1 (одного) рабочего дня от даты подписания договора. В случае невозможности предоставления Заказчиком необходимых материалов, условия изготовления данных материалов Исполнителем должны быть оговорены в дополнительном соглашении. В случае задержки предоставления необходимых материалов, сроки выполнения и сдачи работ сдвигаются на срок такой задержки. 4 Стоимость работ и порядок расчетов 4.1 Стоимость работ по настоящему договору устанавливается в сумме _________ (_______________________) рублей 00 копеек, (НДС не облагается). В указанную стоимость включены все расходы Исполнителя, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору. 4.2 В случае, если объемы работ планируется превысить относительно проектного количества, этот дополнительный объем работ с указанием стоимости должен быть отражен в дополнительном соглашении, подписанном обеими сторонами, которое станет приложением к настоящему договору. 4.3 Оплата работ Заказчиком производится в два этапа: в течение 3 (трех) банковских дней после подписания данного договора по счету Исполнителя выплачивается предоплата (50%) в размере ___________ рублей 00 копеек, НДС не облагается; в течение 3 (трех) банковских дней, после подписания акта приема-передачи результата выполненных работ, согласно п. 5.4 настоящего договора, выплачиваются оставшиеся ______________рублей 00 копеек НДС не облагается. 4.4 Расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях Российской Федерации, оплата происходит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 5 Порядок сдачи и приемки результата работ 5.1 Приемка результата работ Заказчиком осуществляется в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в договоре. 5.2 Исполнитель гарантирует, что работы будут выполнены в срок указанный в п. 2.2 договора, при условии, что в ходе работ не было простоев, произошедших не по вине Исполнителя, или Исполнитель и Заказчик не согласились письменно в ходе работ изменить сроки их выполнения. Допускается досрочная сдача-приемка результата работ. 5.3 После окончания выполнения работ в соответствии с настоящим договором Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и направляет в его адрес подписанный со своей стороны акт приема-передачи результата выполненных работ в двух экземплярах. 5.4 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписанного Исполнителем акта приема-передачи результата выполненных работ обязан подписать его или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки в письменном виде. 5.5 В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от приемки результата работ с указанием выявленных недостатков (замечаний) Исполнитель обязуется устранить данные недостатки (замечания) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком об этих недостатках (замечаниях). 5.6 В случае если Заказчик не представил Исполнителю мотивированный отказ от приемки результата работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления Исполнителем акта приема-передачи результата выполненных работ, он считается принятым, а акт подписанным. 5.7 После передачи финальной (надлежащего качества) версии сайта и подписания Сторонами акта приема-передачи Исполнитель обязуется прекратить доступ к хостингу Заказчика. 5.8 По согласованию Сторон, может быть заключено дополнительное соглашение, в котором оговариваются перечень, стоимость и срок выполнения дополнительных работ, не связанных с устранением выявленных недостатков в результате работ. 2 6 Ответственность сторон 6.1 За нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый просроченный рабочий день, но не более 15 % от цены настоящего договора. 6.2 Уплата неустойки (пени) не освобождает сторону от исполнения своих обязательств по настоящему договору. 6.3 Неустойка (пени) не начисляется и не уплачивается без письменного требования. 6.4 Стороны освобождаются от ответственности за задержку в исполнении или за невыполнение обязательств по настоящему договору, если эти условия явились следствием обстоятельств непреодолимой силы. 6.5 В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда г. Ростов-на-Дону с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. 7 Интеллектуальные права 7.1 Исключительное право использования всех полученных в ходе выполнения работ по договору результатов принадлежит Заказчику в соответствии с п. 1 ст. 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом Исполнитель не вправе использовать такие результаты для собственных нужд. 7.2 Стороны договорились, что материалы, переданные Заказчиком для выполнения работ по договору, предоставляются Исполнителю исключительно для достижения целей настоящего договора, что не означает передачу и/или предоставление Исполнителю и привлеченным им для выполнения работ по договору лицам каких-либо прав в отношении таких материалов. Исполнитель не вправе использовать материалы в каких-либо иных целях и способами, кроме как для выполнения работ по договору и по завершении работ обязан уничтожить (стереть) указанные материалы с имеющихся у него носителей и/или обеспечить такое уничтожение привлеченными им третьими лицами. Ответственность за нарушение указанного пункта, в том числе привлеченными Исполнителем лицами, перед Заказчиком несет Исполнитель. 7.3 Все иные вопросы, касающиеся правовой охраны и использования объектов, созданных в процессе выполнения работ по настоящему договору, не затронутые настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 8 Конфиденциальность 8.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему договору одной из сторон была получена информация о новых технических знаниях и решениях, как защищаемых, так и не защищаемых законом, а также иная информация, которая может представлять потенциальную или действительную коммерческую ценность в силу её неизвестности для третьих лиц (конфиденциальная информация), то получившая такую информацию сторона не вправе сообщать эту информацию третьим лицам без согласия другой стороны. В случае разглашения указанной информации виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обязуется возместить другой стороне понесенные в связи с таким разглашением убытки в полном объеме. 9 Форс-мажор 9.1 При невозможности выполнения любой из сторон договора своих обязательств полностью или в части вследствие наступления обстоятельств форс-мажора срок исполнения таких 3 обязательств сдвигается на период времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, при этом неустойка из пункта 6.1 не уплачивается. Прочие условия 10 10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения ими своих обязательств. 10.2 Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемыми частями в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 10.3 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 10.4 Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 10.5 За сделки, совершаемые с использованием мобильного приложения, Исполнитель ответственности не несет. 10.6 Все материалы Заказчик предоставляет в соответствии с техническим заданием. 10.7 Стоимость сопровождения Сайтов определяется отдельным договором и в стоимость настоящего договора не входит. 11 Реквизиты сторон Исполнитель: Заказчик: ООО «Бквсофт.ком» Юридический адрес: пер. Контрольный, д. 6, кв. 67, г. Таганрог, Ростовская область, Россия, 347900, ИНН/КПП 6154572714/615401001 р/с 40702810647810000267 к/с 30101810400000000700 ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЙ» ОАО «УРАЛСИБ» Г. КРАСНОДАР, БИК 040349700 Директор Директор ___________________ Романов С.О. м.п. ___________________ /________________/ м.п. 4
