Проект договора - Нижнетагильский институт испытания металлов

ПРОЕКТ
Договор № ___________________
город Нижний Тагил
от 12 июля 2012 г.
Федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт испытания металлов»,
именуемое далее Покупатель, в лице генерального директора Руденко В.Л., действующего на основании
Устава с одной стороны и _________________, именуемое далее Поставщик, в лице
______________________________ действующего на основании __________, и являющегося победителем
открытого конкурса, проведенного ФКП «НТИИМ» (протокол № __ от __.__.2012г.), заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить путеукладчик БАТ-2 (далее – товар),
а Покупатель обязуется принять данный товар в порядке и на условиях DDР г. Нижний Тагил
Свердловской области, ул. Гагарина 29 согласно ИНКОТЕРМС-2000.
1.2.
Ассортимент, количество, качество, цена и ориентировочные сроки поставки товара
предусмотрены в спецификации (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.3. Стоимость договора, указанная в п. 2.1. настоящего договора, может корректироваться в связи
с изменением объема поставок товаров без изменения единичных расценок.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Стоимость поставляемых по настоящему договору товаров составляет _________________
рублей (____________________). Цена товара включает в себя НДС (если товарная продукция облагается
НДС), стоимость страховки, уплату таможенных пошлин, а так же другие расходы, связанные с
выполнением условий настоящего договора.
2.2. Расчёты по настоящему договору производятся по текущим ценам за единицу товара
Поставщика, при этом текущая цена за единицу товара Поставщика не может превышать цену за единицу
товара по результатам запроса цены.
2.3. Расчеты между Сторонами производятся в порядке безналичного расчета. Предоплата 50% в
течение 5 рабочих дней с момента выставления счета. Остальные 50% в течение 5 рабочих дней с
момента подписания акта приема-передачи техники, до отгрузки техники Заказчику.
3. Порядок приемки и поставки товара
3.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 (в редакции от
22.10.1997г.) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от
25.04.1966г. № П-7 (в редакции от 22.10.1997г.).
3.2. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку товара до склада Заказчика.
3.3. Поставщик осуществляет доставку товара в течение _______ календарных дней со дня
подписания договора.
3.4. Досрочное выполнение Поставщиком этапа поставки должно быть предварительно
согласовано с Заказчиком. При поставке товара без согласования, Заказчик имеет право отказаться от
принятия товара.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик обеспечивает Покупателя товаром, качество которого должно соответствовать
государственным стандартам.
При подписании настоящего договора Поставщик передает
Покупателю документ,
ПРОЕКТ
подтверждающий качество поставляемого товара (сертификат и т.п.).
4.2. Покупатель вправе требовать проведения экспертизы поставляемого по настоящему договору
товара.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Сторонами,
виновная сторона уплачивает другой стороне пени в размере 0,1% за каждый день просрочки
исполнения, но не более 5% от стоимости неисполненного или ненадлежащее исполненного
обязательства, за каждый факт нарушения срока выполнения.
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Изменение настоящего договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон,
если возможность изменения договора была предусмотрена в документации об осуществлении закупки
или проекте договора, в том числе:
1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров;
2) при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых
государством цен (тарифов) на товары.
6.2 При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка
товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.
6.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или в одностороннем порядке по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6.4. Договор может быть расторгнут заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
установленный заказчиком разумный срок;
поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в
установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании
товаров или не заменил их комплектными товарами;
неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков
поставки товаров, указанных в договоре;
Заказчик не вправе применять предусмотренные настоящей статьей меры в случае, если
обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения договора, возникли по его
вине.
6.5. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе
исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным в документации об
осуществлении закупки требованиям к участникам процедур закупок либо представил недостоверные
сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем
соответствующей процедуры закупки.
6.6. При расторжении договора в одностороннем порядке заказчик вправе потребовать от
поставщика возмещения причиненных убытков.
6.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной
уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично,
если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен
соглашением сторон либо решением суда.
7. Форс – мажор
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно
проявлением наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов,
террористических актов, гражданских волнений, предписаний, приказов или иных административных
вмешательств со стороны органов государственной власти, или каких-либо иных постановлений,
административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение
обязательств сторонами по настоящему договору или других обстоятельств вне разумного контроля
сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих
обстоятельств.
7.2. Действие форс-мажорных обстоятельств не служит основанием прекращения обязательств по
настоящему договору.
ПРОЕКТ
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно
(однако не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления и прекращения) в письменной
форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении
вышеуказанных обстоятельств, с приложением документов, удостоверяющих факт наступления
вышеуказанных обстоятельств.
7.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их
подтверждения
документ
Торгово-промышленной
палаты
административно-территориального
образования, где имели место форс-мажорные обстоятельства. Не представление подтверждающих
документов лишает Сторону права сослаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности.
8. Прочие условия
8.1. Сведения, ставшие известными сторонам при исполнении настоящего договора, составляют его
коммерческую тайну и разглашению без письменного согласия другой стороны не подлежат.
8.2. Сторона у которой изменились адрес местонахождения и (или) фактический адрес, банковские
реквизиты, организационно-правовая форма обязана письменно уведомить об этом другую сторону в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты введения соответствующих изменений.
8.3. Все изменения, дополнения, досрочное расторжение договора производятся только по
письменному соглашению сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
8.4. Сторона, в отношении которой введена процедура несостоятельности (банкротства), обязана в
срок не позднее 10 дней с даты введения, письменно уведомить об этом другую сторону.
8.5. Уступка прав или перевод обязательств по настоящему договору на третьих лиц не допускается.
Отношения, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.6. Настоящий договор вступает в силу с 12 июля 2012 года и действует до исполнения
обязательств обоими сторонами.
8.7. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу, - по одному для Поставщика и Заказчика.
8.8. Претензионный порядок разрешения споров обязателен, срок рассмотрения претензии 10
календарных дней с даты поступления. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров,
они передаются на рассмотрение в арбитражный суд Свердловской области.
8.9. При заключении договора Поставщик обязан представить Заказчику следующие документы:
 выписку или нотариально заверенную (либо заверенную руководителем организации) копию
выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц),
выписку или нотариально заверенную (либо заверенную руководителем организации) копию
выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей) не позднее 3-х месяцев, нотариально заверенные копии
документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей);
 копию Устава;
 копию свидетельства о регистрации юридического лица;
 копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
 копию сертификата (если товар сертифицирован);
 документ, подтверждающий полномочия лица на заключение договора.
.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон.
9.1. Покупатель – федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт испытания
металлов», 622015, Свердловская обл., гор. Нижний Тагил, ул. Гагарина, д. 29, тел. 47-51-69
ИНН 6668000472, КПП 662350001, ОГРН 1036601221469
Р\сч 40502810607000704618 в филиале «ТрансКредитБанка» г. Екатеринбурге.
Кор.сч. 30101810900000000892
9.2. Поставщик -
ПРОЕКТ
Приложение № 1 — Спецификация на __ л.
Покупатель
Генеральный директор
ФКП «НТИИМ»
Поставщик
Руководитель
_______________ В.Л. Руденко
________________